加油站改造施工合同书（精选3篇）
甲方：
乙方：
甲、乙双方签订了《施工合同》，甲方将兰州高新区城中村改造南面滩集体办公楼温板粘贴、锚栓、抹面、批腻子及现场材料装卸劳务施工承包给乙方，由于乙方不能按甲方要求组织施工，且施工质量不符合合同约定，严重拖延工期，双方签订的施工合同无法得到有效的履行。
现经甲、乙双方经协商一致，同意终止双方于20__年4月日签署的《施工合同》，现就有关事项约定如下：
一、甲、乙双方同意终止20__年4月日签署的《施工合同》，合同终止后甲、乙双方不再有任何劳务和财务等关系，双方不再享有《施工合同》中约定的任何权利履行任何义务。
二、甲乙双方就乙方已完成的施工工程量已进行核实并确认。
三、就乙方已完成的施工工程量，甲方已支付乙方施工款合计￥(大写：)，之后甲方无义务向乙方支付其余工程款。
四、双方同意于本协议签订之日，双方在《施工合同》中约定的权利、义务终止。
乙方在合同终止前向甲方及甲方指定的第三方进行工作交接，包括施工所涉及的现有文件、资料、图纸以及乙方已购买但尚未安装的材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等。
上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等乙方应全部保留在施工现场，并向甲方或甲方指定的人员移交上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料和设备(但不包含乙方自购的施工工具)等，待双方移交签字确认后由甲方或甲方指定的第三方保管，不再与乙方有任何权利义务关系。
五、本协议签订后乙方及其管理的工人不得作出任何可能对施工现场的施工干涉行为。
如乙方及其管理的工人存在干涉工程施工给甲方造成损失，应赔偿甲方一切损失，该损失无法计算时按**万元标准赔偿。
六、本协议是经双方友好协商后达成的一致意见，因此双方就履行本协议不得有任何争议。
七、本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
八、本协议一式二份，双方各执一份。
甲方：
乙方：
日期：
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程安装费 万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式：
5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(20xx)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
甲方(签字)：_________________ 乙方(签字)：_________________
________年________月________日 ________年________月________日
发包人(全称)：_____________(甲方)
承包人(全称)：_____________(乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》与其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：_______________
工程地点：_______________
第二条发包方式、合同价款与承包围
2.1发包方式：全包
2.2合同价款：预估价(已扣除甲方提供的设备与配件)。
人民币大写：(￥__________元)
2.3承包围：/双层油罐安装回填、一、二次油气回收管道安装、渗漏检测仪、液位计、潜油泵的安装调试、防静电带的安装。
(卸油密闭箱体，集液井不在本预算)
第三条双方约定的工程量确认表等文件作为本合同附件，并具有法律效力。
第四条合同价款支付：双方约定，工程开工前支付合同总价款的30%，工程完工后甲方支付合同总价款的50%，在甲方向乙方交付相关经营资料(包括油气回收检测报告)的当天，乙方将剩余工程款一次性支付给甲方。
4.1付款采用银行转账或电汇。
(根据甲方实际情况确定)
第五条甲、乙双方责任和义务
5.2.1乙方必须拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发生的一切费用由乙方负责。
5.2.2负责地方关系与施工现场周边环境的协调，如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方承当责任。
5.2.3乙方在施工过程中拆队的材料不得任意堆放，不得影响厂区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放。
方可验收。
5.2.4乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。
5.2.5乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭此标识进、出施工场地。
5.2.6在每个单位工程拆除前，乙方应提前4小时将拆除的措施、时间报甲方认可，未经甲方认可不得拆除。
。
5.2.7除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外，乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满意的程度。
乙方应严格遵守与执行甲方的指令，应服从甲方在施工现场的统一管理，按照甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。
5.2.8拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设与管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施，并报甲方进行备案。
否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。
5.2.9施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并与时向甲方报告，经甲方处置完毕后方可恢复施工。
否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。
第六条违约责任
6.1乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承当，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承当违约责任。
6.2除非双方协议将合同终止或因一方违约合同无法履行，违约方承当违约责任后应继续履行合同。
6.3双方中某一方如不能按期付款应按银行同期货款利息向另一方支付违约金。
6.4因乙方施工、保管不善造成的自有与拆除的设备和材料的丢失、毁损，由乙方负全部责任。
6.5争议解决方法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均要可向法院提起诉讼。
第七条合同生效、变更、中止和终止
7.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方的修改。
但任何一方均可以对合同容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。
该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。
7.2如果乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。
7.3在合同执行过程中，若因国家计划调整或不可抗力因素而引起本合同无常执行时，乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。
7.4本合同经双方签字盖章后开始生效。
第八条其它
8.1本合同所包括的补充协议都是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
8.2本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。
任何一方不承当本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。
8.3双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
8.4本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，未尽事宜双方另行商议。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代理人： 法定代理人：
委托代理人： 委托代理人：
日期： 日期：