发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,结合丹东市装饰装修的市场状况,经甲乙双方认真协商一致,就温泉小镇9#-301室装饰装修工程的有关事宜签订合同条款如下,双方共同信守。
第一条 工程概况
1.1工程地点:振安区五龙背镇温泉小镇9#-301
1.2工程期限:自 20xx年11月11日开工至 20xx 年1月21日竣工日止共 70天。
1.3工程造价:
工 程 总 造 价 (大写)人 民 币 陆万贰仟 元整;(小写)人 民 币 620xx.00 元整
1.4质量标准:优良
第二条 甲方的权利和义务
2.1甲方有权检查、监督乙方的工程进度、工程质量、工程所用材料,工程竣工后对整个工程进行验收。
2.2对不符合施工合同标准的材料、做工,甲方有权提出更换、整改、要求其退场等,其责任全部由乙方承担。
2.3按合同约定及时支付工程款。
2.4负责施工过程中分部、分项及隐蔽部位的及时跟踪检查、验收并履行验收合格的书面依据。
2.5及时与乙方确认施工节点的详细施工做法,以便于工程的结算。
2.6负责协调乙方现场施工有关事宜。施工范围内所发生的水费、电费、电梯费。
第三条 乙方的权利和义务
3.1保质保量,按期完工。
3.2工程质量:隐蔽工程达到线路畅通,无渗漏,安全可靠。
3.3严格执行施工现场的有关规定,尽量避免噪音、灰尘等异味的污染。
3.4施工过程中,乙方施工人员发生的一切安全事故及责任由乙方全部承担。
3.5工程由乙方负责采购的全部施工材料,应符合设计及国家环保标准。
3.6凡属原建筑存在的质量问题,乙方不承担责任,但必须在施工前通知甲方采取措施。
3.7乙方施工所用的设备、材料及工具等由乙方自行保管,如发生丢失和损坏由乙方自行负责。
第四条 工程变更
由于此装修是由乙方设计且合同签订前双方已对装修项目、装修材料及装修的效果和标准进行了认定,即此项工程原则上不做设计调整。如因甲方的原因,对设计方案提出变更,双方经协商一致后履行书面变更手续,方可施工。如因甲方的原因而发生拆改,双方要在现场对拆改的数量进行确认并履行签证手续,否则的话,甲方对此拆改不予结算。
第五条 工程延误
5.1对以下原因造成竣工日期延误,工程期限相应顺延:
(1)工程量变化或设计变更。
(2)不可抗力及自然灾害。
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
5.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工程期限顺延。
第六条 工程验收和质量保修
6.1工程竣工后,乙方应通知甲方进行工程质量验收,如未经验收,甲方进屋入住或使用即视为乙方施工已通过甲方验收标准,即验收完毕,并办理验收手续。
6.2自竣工之日起,质保期为二年。
6.3质保期内,乙方接到甲方的保修通知(甲方可以电话通知记录或传真件或公证送达未依据)后,乙方应在二十四小时内赶到现场进行维修。
第七条 工程款支付方式
合同生效后,甲方按如下约定三次性向乙方支付工程款:
首期款:签订合同后三日内,支付合同总额的50%计(大写)人民币元整,(小写)人民币 31000.00元整。
二期款:瓦工结束,木工进入现场日,支付合同总额的45%计(大写)人民币 贰万柒仟玖佰 元整,(小写)人民币 27900.00 元。工程竣工经双方验收合格后支付至工程结算总造价的5%。(大写)人民币 叁仟壹佰 元整,(小写)人民币
第八条 违约责任
8.1合同双方当事人的任何一方因未履行合同约定给对方造成经济损失,均由责任方承担责任,并赔偿因此给对方所造成的一切经济损失。
8.2因一方原因,造成合同无法继续履行时,该对方应及时通知另一方办理合同终止手续,并由责任方赔偿守约方相应的经济损失。
第九条 争议的解决
本合同在执行过程中,如发生争议,双方应协商解决,若协商不成,双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十条 附则
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委任单位:
施工单位:深圳工程公司
装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、工程项目内容:
四、 工程期限;本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。
五、 工程造价为人民币:
六、 付款方式:
1、 合同签订后乙方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额 %预付款。
2、 开工后,甲方按工程进度,分期支付乙方工程总额 % 预付款,
余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)
七、 材料设备:
本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工:
1、 乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。
2、 乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、 施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
4、 乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。
5、 如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量:
1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、 由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。
3、 由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。
4、 装饰工程质量保修一年。
十、工程验收:
由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任:
任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注:
本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经
双方代表签字和盖章
后即生效,具有法律效力。
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):嘉音装饰工程公司
代表人: 代表人:
日期: 日期:
签订合同地点:
委任单位:
施工单位:
装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目内容:
四、工程期限;本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
五、工程造价为人民币:
六、付款方式:
1、合同签订后乙方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额%预付款。
2、开工后,甲方按工程进度,分期支付乙方工程总额%预付款,
余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)
七、材料设备:
本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工:
1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。
2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。
5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量:
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。
3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。
4、装饰工程质量保修一年。
十、工程验收:
由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任:
任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注:
本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章
后即生效,具有法律效力。
甲方单位(盖章):乙方单位(盖章):
代表人:代表人:
日期:日期:
签订合同地点: