土地硬化施工合同书（精选3篇）
发包人 (以下简称甲方)
承包人 (以下简称乙方)
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：本工程地块土方的运土、平整、压实。
二、承包方式：包运、包填、包平整。【填土所需用土(土质不含垃圾)由乙方提供】
三、承包价格：承包项目土方19元/m3(含税)。
四、工期要求：按甲方要求尺寸进行填土，自 月 日开始施工，在 天内完成基地土方的运、填土方均需按甲方要求整平。
五、质量与施工要求：
1、达到位置、尺寸和标高(西于工地1#车间内灰土地面标高下20mm)符合甲方给乙方所定尺寸要求。
2、填土过程中应将所填土方压实。
3、土方回填后须经甲方检查符合要求后，方为合格;否则由乙方承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
七、结算方式：填土方经验收实测数据结算，采用承兑支付形式一次支付清工程款。
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：_______________
乙方：_______________
甲乙双方根据《中华人民共和国施工法》及有关管理条例和规定，签定合同并共同遵守。
一、分期按照总土方量付款;土地平整钩车、铲车所发生加油费由甲方承担。
二、土地平整标准及其实际要求
1.乙方在围填施工时，应确保施工质量，工程完成时，应由满载的工程车重新压实一遍。
围填高度应以公路面为标准，下降2(贰)米的高度填平。
2.乙方围填土方时，应符合相关平整土地的要求，不得使用风化土、杂土及劣质土填地，否则视违约责任。
三、工程期限
乙方自签订合同之日起，工程必须在1000(壹仟)天内完成，否则视违约责任。
四、责任范围
甲方：
1.应按照上述内容，工程按完成验收后即日支付工程款项(经国家相关部门测量为准)，否则，视违约责任。
2.甲方有权派员现场监督工程质量，如发现施工及质量问题，责成乙方返工，所有费用乙方负责，并且不能拖延施工期限。
3.施工前甲方应向乙方提交测绘施工图纸，现场双方经过商定认可。
4.履行与土地平整发包方相应的义务。
乙方：
1.应按照上述条款内容，精心组织力量进行施工。
2.接受甲方对工程的质量要求，把好质量关。
3.工程完工验收合格后，领款结帐后，应开具正式发票给甲方入账。
4.注意施工安全并担负施工安全责任。
工程中的安全责任，与甲方无关。
五、违约责任
1.甲乙双方如果违约所造成的经济损失和相关责任，由违约方负担责任及赔偿。
2.人为不可抗力，如雷雨大风天气无法施工的特殊情况，经与甲方商榷同意后，扣除其影响施工的天数。
否则，超过规定的1000(壹仟)天无法完成工程，甲方即取消剩余施工款项并追究乙方相应的经济损失。
六、附则
1.自本协议书签字生效后，双方应共守信约，任何一方不得随意转包第三方，否则视违约责任。
2.在本协议书签字生效后，若对本协议相关条款有修改或补充时，经双方协商达成一致意见后，另行签订补充协议书文本，方可有效。
今后任何补充协议书都是本协议书不可分割的组成部分，同样具有同等的法律效力。
3.未尽事宜另行协商解决。
4.本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同法律效力，经双方签字后，即时生效。
甲方：_______________(盖章)
乙方：_______________(盖章)
法人代表签字：_______________
________年________月________日
甲方(房主人)：乙方(承包人)：
甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。
一、建筑工程概况：
开工期为x年x月x日，竣工期为x年x月x日。本工程为一层砖混结构，面积约125平方米， 以实际建筑面积为准。
二、工承承包方式：
1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：x 元人民币，总包工价以实际面积为准。
2、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
3、工程内容: 从基础以上开始，主体按图施工。包括：地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池;室内刮瓷、室内外石膏线条。
4、工程质量要求:乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由乙方负责。
三.双方的责任：
1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。
2、安全问题由乙方负全责，发生任何安全事故，甲方不承担任何责任。乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施。
四、付款方式：从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。
六、未尽事宜由双方协商解决。
七、本合同一式二份，双方各执一份，望甲、乙双方遵守执行，违约方负全部责任。
甲方签字(手印)：
乙方签字(手印)：