人工费施工合同书(热门8篇)

人工费施工合同书(精选8篇)

人工费施工合同书 篇1

甲方:(以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定,结合本公司该工程的实际情况,本着平等,双方自愿的原则,经协商,双方同意签订以下合同条款。

一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池,水泵房,发电机房,等工程的施工人工费承包干给乙方(钢筋工,防水除外)。

二、承包工程范围及内容:

①消防水池,水泵房,发电机房架模,打混凝土,地面硬化都属乙方承包范围..

②基础工程:包括池底,地面清理,回填,工程完工后场地清理。 .

③主体工程:该水泵房,发电机房为框架结构,消防水池为全混凝土,按甲方要求和图纸施工。

④地面工程:地面清理,回填,地面硬化,雨水排水沟。

三、合同工期:

开工时间为20xx年10月20日,竣工时间为20xx年11月

20日。

四、合同价款及结算方式:

①该合同所有费用包干价是4.5万元整(肆万伍仟元整) ②乙方做完所有施工项目后,由甲方验收合格后以现金形式支付给乙方人工费3万元整(叁万元整)。剩余1.5万元整(壹万伍仟元整)由沙湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付给乙方全部人工费。

③甲方不提供任何施工工具,乙方负责所有施工工具如(搅拌机,模板,钢管,脚手架等)。

五、材料供应:

甲方根据乙方提供的材料计划单,及时供应建筑材。

六、质量要求:

①乙方必须按甲方设计要求施工,工程质量等级必须达到合格标准,并且保证各项工序质量一次性验收合格,否则,由此返工造成的一切损失由乙方负责。

②乙方按甲方的施工进度计划进行施工,不得拖延,更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程量,严重影响其他工序施工,乙方必须采取赶工措施,赶工费用乙方负责,否则甲方有权要求乙方无条件解除合同,并由甲方另行选择施工队伍,乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。

七、施工安全:

乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定、严格按安全生产标准组织施工,随时做好安全教育和安全检查,发现安全隐患和违章作业,应立即停止作业进行整改。采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成的事故和伤亡及责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

八、工期延误:

非甲方原因,非人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每延误一天乙方向甲方支付本工程人工费总额的百分之一违约金。如超过十天,甲方有权单方面解除合同。所有损失由乙方承担。

九、竣工验收:

该工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据进行验收,如验收不合格,乙方应负责无常返工。

十、工程质量保修:

甲乙双方约定本工程竣工验收合格后,壹年内本工程如出现施工带来的任何问题乙方应即时派人维修。

十一、施工设备、材料、现场管理:

乙方提供的各项设备,如有损坏、遗失,乙方自己负责。 乙方应在满足施工要求的前提下,不得浪费甲方提供给的各种材料,如有浪费,乙方须全额赔偿所损失的费用。

乙方在施工场地内施工,必须听从甲方现场管理人员的管理,遵守一切规章制度,否则甲方有权根据情节做出处置。

十二、本合同签订之后,双方不得反悔,否则违约方必须支付工程人工费总金额的50%违约金给对方。

乙方要维护公司的名誉、利益。给公司树立良好的形象,遵守公司的各项制度,服从公司及项目经理部的领导。

十三、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,此合同自甲乙双方签字之日起生效。

本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

甲方: 代表:

乙方: 代表:

年月日

人工费施工合同书 篇2

发包方(甲方):

承包方(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑法》以及其他相关法律法规。本着遵守国家法律、公平、合理的原则,经甲、乙双方协商一致签订本合同。合同条款如下:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、开竣工时间:20xx年 月 日—20xx年月日

四、工程内容及方式:

1、主要工程内容为:基础、框架、砌块、墙面、地面、场地。

2、施工方式:包工不包料。

五、结算及拨款方式:

1、本合同工程款总额:工程俊工结算后,双方结算大表上的人工费(元每人每天)和管理费(人工费x1.3)的总和。

2、工人工资按月发放,在施工现场,由甲方监督之下,直接发放给工人。

3、工程竣工验收后,工人工资全部结清,其余款项,等甲方结算完后15日内,按甲方结算大表上的人工费及管理费,一次性结算至工程款的90%。

4、余款在工程质保期满无质量问题时,十个工作日内一次性付

5、承包方收到工程款后5日内应当向发包方开据符合税法规定的票据。

六、质量与安全

1、工程质量标准:现行的国家标准,达到合格要求。

2、乙方必须严格按安全操作规程施工。如不按操作规程施工,发生安全事故,由乙方承担全部行政、刑事、民事责任。

3、乙方须在进场前按相关规定为工人购买各种保险,如甲方发现乙方未按规定购买保险,甲方有权代乙方购买,保险费用从工程款中扣留。

4、质保期为工程验收后的`一年。

七、甲方权利和义务

1、甲方向乙方交付具备合同项下作业开工条件的施工场地。

2、甲方向乙方提供满足作业所需的供应,通信及施工道路的畅通。

3、甲方向乙方提供相应的工程资料及技术图纸。

4、甲方向乙方提供图纸,及时向乙方交付材料。

5、甲方按合同约定,向乙方支付工程进度款。

6、因甲方原因,停工24小时以上的,甲方应按现场实际情况,支付乙方现场人员的人工费用,由甲方现场管理人员签字生效。人工费按 100元/天计。

7、因设计变更发生费用,由甲方按实际发生的工程量付给乙方

八、乙方权利和义务

1、乙方应严格按照图纸的工程量组织具有资格的工人投入工作,遵守法律法规。

2、严格按照设计图纸及验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程达到约定标准。

3、科学管理,安排作业计划,投入足够的人力、务必确保工期。 承担由于自身造成的质量修改、返工、工期拖延等责任。

4、自觉遵守有关部门的监督检查。

九、违约责任:

1、甲方如不能按时支付工程进度款,迟于约定时间 个工作日的,乙方有权停止施工,同时甲方支付乙方停工损失,其损失按工人工资100 元/天计算。

2、乙方如不能按时保质、保量、保工期完成施工项目,承担由此造成的经济损失,并向甲方支付违约金,违约金数额为所施工项目工程款总额的10%,甲方可直接从工程款中扣收违约金。

十、双方发生争议时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十一、本合同一式贰份双方各执壹份,自签字之日起生效。合同款付清之后失效。甲方(签章):乙方(签章):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

_________年____月____日

人工费施工合同书 篇3

甲方:_____________________市__________县__________建材有限公司

乙方:__________________

甲方为了抓工程施工进度,确保工程施工质量,安全顺利完成______________市______________县______________建材有限公司活动板房地坪施工任务,将本分项工程发包给乙方,为了明确甲乙双方责任。经双方协商共同达成如下协议

一、工程名称:__________________市______________县______________建材有限公司活动板房地坪硬化工程

二、工程地点:__________________工业园区区内

三、工程性质:____人工费(注:_____________________含材料)。

四、人工费工作范围、内容及价格。

1、工作范围及内容

地坪平整、c20砼100厚地坪硬化(含c20砼材料)约______________米;(在施工途中所须的一切劳动工具及安全帽由乙方自行购买,并派人配合好施工人员超平放线等工作)。

2、人工费价格

地坪硬化(含c20砼材料和运一切材料、机具到现场),价格为______________元/m2(含税票),工作完成后按实际面积进行结算。

五、质量等级

要求经甲方现场验收达到合格标准。

六、人工费的支付

工成完工后乙方凭税票,甲方一次性付款。

七、乙方必须确保安全生产。在施工中的安全设施、防护用具由乙方自行负责,禁止违章作业。若因乙方管理不力、防护不到位、人为造成一切事故责任事故,由乙方自行承担经济及民事责任。

八、乙方必须保证质量,若因质量不合格造成反工、停工的直接损失由乙方全部负责。

九、乙方在施工中的质量、安全必须接受甲方监督检查,甲方有权按照安全协议和相关管理条例对违规、违章、违纪行为进行处罚。

十、乙方人员交通、住宿、日常生活由乙方自理。

十一、工期,按甲方计划和双方协商______________年______________月______________日动工至______________年______________月______________日。

十二、本协议经双方签字盖章生效,未尽事宜以补充协议为准。

十三、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,各份均具同等效力。

甲方:__________________市__________县__________建材有限公司

乙方:_____________________

人工费施工合同书 篇4

甲方:

乙方:

甲方为了抓工程施工进度,确保工程施工质量,安全顺利完成_________________活动板房地坪施工任务,将本分项工程发包给乙方,为了明确甲乙双方责任。经双方协商共同达成如下协议:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程性质:人工费(注:含材料)。

四、人工费工作范围、内容及价格。

1、工作范围及内容:________________;(在施工途中所须的一切劳动工具及安全帽由乙方自行购买,并派人配合好施工人员超平放线等工作)。

2、人工费价格:________________。

五、质量等级要求:经甲方现场验收达到合格标准。

六、人工费的支付:工成完工后乙方凭税票,甲方一次性付款。

七、乙方必须确保安全生产。在施工中的安全设施、防护用具由乙方自行负责,禁止违章作业。若因乙方管理不力、防护不到位、人为造成一切事故责任事故,由乙方自行承担经济及民事责任。

八、乙方必须保证质量,若因质量不合格造成反工、停工的直接损失由乙方全部负责。

九、乙方在施工中的质量、安全必须接受甲方监督检查,甲方有权按照安全协议和相关管理条例对违规、违章、违纪行为进行处罚。

十、乙方人员交通、住宿、日常生活由乙方自理。

十一、工期:按甲方计划和双方协商_____年_____月_____日动工至_____年_____月_____日。

十二、本协议经双方签字盖章生效,未尽事宜以补充协议为准。

十三、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,各份均具同等效力。

甲方: 乙方:

年月日 年月日

人工费施工合同范本2

甲方:

乙方:

身份证号:

甲方就_______________装饰工程施工分包给乙方进行施工,为明确双方责任,保质保量的完成该项工程,订立以下协议,供双方共同遵守执行。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包范围:

四、承包方式:

五、工期:本工程自年月日期开工,至年月日完工,日历工期天(如遇雨雪等天气等不可抗因素,工期顺延)。

六、承包价格:

七、结算方式:

八、人工费支付方式:

1、双方签订合同进场日内,甲方按实际工程情况支付乙方前期施工费用;(此条款仅限于新班组适用,老班组按实际进度支付)。

2、按每月进度实际量付到___ %,完工后到付___ %,交工验收合格后付到___ %,年末决算时付到___ %,剩余___ %作为质保金,质保金期限为___ 年,期满后一次付清。

九、双方责任:

1、甲方责任:

(1)免费提供施工用水,电。

(2)保证材料及时供应

(3)提供施工图纸。

(4)安排专业水电工接驳施工用水,电。

(5)对乙方施工质量,安全,进度惊喜监督,检查和验收。

(6)及时做好隐蔽验收报验工作。

(7)按照合同约定及时支付人工费。

2、乙方责任:

(1)必须服从甲方管理人员的管理。

(2)严格按照甲方提供的图纸,设计要求进行施工,如不按设计图纸要求及装饰规范施工,造成返工,浪费等情况,一切费用由乙方承担,在此期间工期不得延误。

(3)负责组织工人,工具进行施工,必须按项目部下达的任务进行人工结构调整,如乙方因此造成的工期延误,甲方将按人工费总造价的%处罚。

(4)负责放线,协助项目经理计算材料,保护施工现场所有半成品和成品。

(5)严格遵守施工现场的规章制度,组织教育工人注意安全防火,用电,文明施工,如发生人身安全,火灾事故,所造成的经济损失及刑事责任全部由乙方承担。

(6)必须服从仓库管理之父,指派专人领取材料,精确合理计算材料用量,不得随意开解切割,如造成浪费,由乙方负责赔偿损失。

(7)进场前负责将工人身份证复印件送项目部统一办理出入证。

(8)进场工具必须列清单报送项目部。

十、合同的变更及接触

出现以下情形之一的,甲方可以变更或解除本合同:

1、完成本协议所规定当前阶段的工作任务且不需要再留用。

2、乙方重大的违法乱纪现象,并造成一定后果。

3、乙方工作中发生重大过失,并给甲方造成较大损失的。

4、乙方的技术和操作水平不符合甲方要求。

5、乙方严重拖延工期未能在合理的期限完成施工任务,并给甲方造成直接的经济损失。

6、由于乙方工作失误,误工,浪费材料造成的损失按原价赔偿,项目经理有权给予处罚决定

7、施工结束时工地不合理提料单产生的剩余材料由乙方和项目经理负责,按采购价的20%各罚50%。

十一、其他

1、本合同双方必须严格遵守执行,具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜,双方协商解决。

3、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。

4、本合同自双方签字之日起生效,所有款项结清后自动终止。

5、本合同严格按照安全施工协议执行。

甲方(盖章): 乙方(签字):

代理人:

年月日 年月日

人工费施工合同书 篇5

甲方:____

乙方:____

身份证号:____

甲方就_______________装饰工程施工分包给乙方进行施工,为明确双方责任,保质保量的完成该项工程,订立以下协议,供双方共同遵守执行。

一、工程名称:____

二、工程地点:____

三、承包范围:____

四、承包方式:____

五、工期:____本工程自___年___月___日期开工,至___年___月___日完工,日历工期天(如遇雨雪等天气等不可抗因素,工期顺延)。

六、承包价格:____

七、结算方式:____

八、人工费支付方式:____

1、双方签订合同进场日内,甲方按实际工程情况支付乙方前期施工费用;(此条款仅限于新班组适用,老班组按实际进度支付)。

2、按每月进度实际量付到___ %,完工后到付___ %,交工验收合格后付到___ %,年末决算时付到___ %,剩余___%作为质保金,质保金期限为___ 年,期满后一次付清。

九、双方责任:____

1、甲方责任:____

(1)免费提供施工用水,电。

(2)保证材料及时供应

(3)提供施工图纸。

(4)安排专业水电工接驳施工用水,电。

(5)对乙方施工质量,安全,进度惊喜监督,检查和验收。

(6)及时做好隐蔽验收报验工作。

(7)按照合同约定及时支付人工费。

2、乙方责任:____

(1)必须服从甲方管理人员的管理。

(2)严格按照甲方提供的图纸,设计要求进行施工,如不按设计图纸要求及装饰规范施工,造成返工,浪费等情况,一切费用由乙方承担,在此期间工期不得延误。

(3)负责组织工人,工具进行施工,必须按项目部下达的任务进行人工结构调整,如乙方因此造成的工期延误,甲方将按人工费总造价的%处罚。

(4)负责放线,协助项目经理计算材料,保护施工现场所有半成品和成品。

(5)严格遵守施工现场的规章制度,组织教育工人注意安全防火,用电,文明施工,如发生人身安全,火灾事故,所造成的经济损失及刑事责任全部由乙方承担。

(6)必须服从仓库管理之父,指派专人领取材料,精确合理计算材料用量,不得随意开解切割,如造成浪费,由乙方负责赔偿损失。

(7)进场前负责将工人身份证复印件送项目部统一办理出入证。

(8)进场工具必须列清单报送项目部。

十、合同的变更及接触

出现以下情形之一的,甲方可以变更或解除本合同:____

1、完成本协议所规定当前阶段的工作任务且不需要再留用。

2、乙方重大的违法乱纪现象,并造成一定后果。

3、乙方工作中发生重大过失,并给甲方造成较大损失的。

4、乙方的技术和操作水平不符合甲方要求。

5、乙方严重拖延工期未能在合理的期限完成施工任务,并给甲方造成直接的经济损失。

6、由于乙方工作失误,误工,浪费材料造成的损失按原价赔偿,项目经理有权给予处罚决定。

7、施工结束时工地不合理提料单产生的剩余材料由乙方和项目经理负责,按采购价的20%各罚50%。

十一、其他

1、本合同双方必须严格遵守执行,具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜,双方协商解决。

3、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。

4、本合同自双方签字之日起生效,所有款项结清后自动终止。

5、本合同严格按照安全施工协议执行。

甲方(盖章):____ 乙方(签字):____

代理人:____

___年___月___日 ___年___月___日

人工费施工合同书 篇6

甲方:_________________市__________县__________建材有限公司

乙方:______________

甲方为了抓工程施工进度,确保工程施工质量,安全顺利完成______________市______________县______________建材有限公司活动板房地坪施工任务,将本分项工程发包给乙方,为了明确甲乙双方责任。经双方协商共同达成如下协议

一、工程名称:______________市______________县______________建材有限公司活动板房地坪硬化工程

二、工程地点:______________工业园区区内

三、工程性质:人工费(注:_________________含材料)。

四、人工费工作范围、内容及价格。

1、工作范围及内容

地坪平整、C20砼100厚地坪硬化(含C20砼材料)约______________米;(在施工途中所须的一切劳动工具及安全帽由乙方自行购买,并派人配合好施工人员超平放线等工作)。

2、人工费价格

地坪硬化(含C20砼材料和运一切材料、机具到现场),价格为______________元/M2(含税票),工作完成后按实际面积进行结算。

五、质量等级

要求经甲方现场验收达到合格标准。

六、人工费的支付

工成完工后乙方凭税票,甲方一次性付款。

七、乙方必须确保安全生产。在施工中的安全设施、防护用具由乙方自行负责,禁止违章作业。若因乙方管理不力、防护不到位、人为造成一切事故责任事故,由乙方自行承担经济及民事责任。

八、乙方必须保证质量,若因质量不合格造成反工、停工的直接损失由乙方全部负责。

九、乙方在施工中的质量、安全必须接受甲方监督检查,甲方有权按照安全协议和相关管理条例对违规、违章、违纪行为进行处罚。

十、乙方人员交通、住宿、日常生活由乙方自理。

十一、工期,按甲方计划和双方协商______________年______________月______________日动工至______________年______________月______________日。

十二、本协议经双方签字盖章生效,未尽事宜以补充协议为准。

十三、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,各份均具同等效力。

甲方:______________市__________县__________建材有限公司

乙方:_________________

______________年______月_____日______________年______月______日

人工费施工合同书 篇7

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

甲乙双方,经协商一致,签订以下合同。

第一条 工程项目

1.1、工程名称:

工程地点:

工程内容:

(1)按协定规定总工期 天

(2)开工日期:

竣工日期:

1.2、质量等级:优良

1.3、合同价款:

1.4、承包方式:

第二条 工程款支付

签订合同后先支付给乙方进场费 元整,待工程验收合格后一次性付清余款。

第三条 保修

保修期限:保修期限12个月。在保修期内乙方负责更换及维修。

第四条 安全

施工期间要确保施工安全,由于施工所造成的人身安全和其它事故由乙方负全部责任。

第五条 权利与义务

1.甲方对工程质量行使监管督查。乙方必须保证产品质量,按施工方案进行施工。如乙方没有达到甲方要求施工所产生的费用由乙方自负。

2.由于天气原因及甲方灯具没有到场工期顺延。

3.由此引发的纠纷由县级以上的劳动仲裁委员会或法律部门解决。

第六条 合同份数

7.1、本合同正本一式两份,由甲、乙双方各持一份。均具同等效力。

发包方(公章): 承包方(公章):

地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电话 : 电话:

合同订立时间: 年 月 日

合同签字地点:

人工费施工合同书 篇8

20xx施工人工费服务发包方(以下简称甲方):____

承包方(以下简称乙方):____

甲乙双方,经协商一致,签订以下合同。

第一条工程项目

1.1、工程名称:____

工程地点:____

工程内容:____

(1)按协定规定总工期天

(2)开工日期:____

竣工日期:____

1.2、质量等级:____优良

1.3、合同价款:____

1.4、承包方式:____

第二条工程款支付

签订合同后先支付给乙方进场费元整,待工程验收合格后一次性付清余款。

第三条保修

保修期限:____保修期限12个月。在保修期内乙方负责更换及维修。

第四条安全

施工期间要确保施工安全,由于施工所造成的人身安全和其它事故由乙方负全部责任。

第五条权利与义务

1.甲方对工程质量行使监管督查。乙方必须保证产品质量,按施工方案进行施工。如乙方没有达到甲方要求施工所产生的费用由乙方自负。

2.由于天气原因及甲方灯具没有到场工期顺延。

3.由此引发的纠纷由县级以上的劳动仲裁委员会或法律部门解决。

第六条合同份数

7.1、本合同正本一式两份,由甲、乙双方各持一份。均具同等效力。

发包方(公章):____承包方(公章):____

地址:____地址:____

法定代表人:____法定代表人:____

委托代理人:____委托代理人:____

电话:____电话:____

合同订立时间:_______年___月___日

一键复制全文保存为WORD
相关文章