道施工合同(合集34篇)

施工合同(通用34篇)

道施工合同 篇1

甲方:(建设单位或其委托的监理单位)

乙方:(施工单位)

丙方:磐石市大地燃气有限公司

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)、《吉林省燃气管理条例》、《吉林市燃气管理办法》、《吉林省安全生产条例》《城市燃气管理条例》(国务院583号令)等法律法规的规定,为保护磐石市城区内施工现场燃气管道及设施的安全,防止事故发生,经叁方协商,达成以下施工现场燃气管道及设施的安全保护协议:

第一条甲方在工程开工前,应将城建档案部门出具的地下综合管线查询结果,及位于磐石市路街的工程的施工单位(乙方)、施工范围、内容、工期以及建设红线总平面图等资料提供给丙方,并委派专人负责与丙方具体联络事宜。

第二条丙方接到甲方提供的有关资料后,核准施工范围及影响区域内地下燃气管道及设施的走向及位置,并在三个工作日内,到现场向甲方、乙方确认燃气管道及设施的走向及位置。

第三条燃气管道及设施的具体位置应以现场探查核实为准。施工前甲方应按照丙方提供的探坑位置进行人工断面开挖,以确定施工现场燃气管道的实际具体位置。在确认燃气管线及设施准确位置后,三方共同填写《施工现场燃气管道及设施确认表》,并明确燃气管道及设施的安全保护范围及安全控制范围。

第四条燃气管道设施的安全保护范围如下:

1.由已探明的中压管道的管壁外缘两侧1米范围内的区域;

2.由已探明的高压管道的管壁外缘两侧6米范围内的区域。

燃气管道设施的安全控制范围如下:

1.由已探明的中压管道的管壁外缘两侧1米至6米范围内的区域;

2.由已探明的高压管道的管壁外缘两侧6米至50米范围内的区域。

第五条乙方在工程开工前,应根据施工现场的实际情况和施工方案,制定相应的燃气管道及设施的保护方案和应急处置措施,将燃气设施保护工作落实到人。保护方案和应急处置措施由乙方项目负责人和甲方项目负责人签字认可,并由乙方报丙方备案,便于丙方监督。对燃气管道设施保护方案产生争议的,由市建设局组织专家论证后协调解决。

第六条乙方应在燃气管道及设施的保护范围内设置“燃气管道,注意保护”等安全警示标语标识,在现场悬挂丙方抢险电话。

第七条在工程施工过程中,甲方对整个施工过程中施工现场燃气管道及设施的安全保护工作负总责,对乙方施工现场的燃气管道及设施的保护情况进行监督,确保保护方案和应急措施的落实。

第八条乙方在施工过程中遇到复杂、特殊情况,可能危及燃气管道及设施的安全运行时,应立即停止施工。乙方会同甲方,重新制定保护方案。

第九条丙方应加强对施工现场及周围燃气设施的巡查工作,如发现隐患问题,有权及时制止危害或可能危害燃气管道及设施安全运行的行为,对不能制止的,要及时向有关部门报告。

第十条在施工过程中应严格遵守以下规定:

(一)在燃气管道设施的安全保护范围内,禁止从事下列危及燃气设施安全的活动:

1.建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或其他设施;

2.进行爆破、取土等作业或者动用明火;

3.对方物品或倾倒、排放腐蚀性物质;

4.放置易燃易爆危险物品或种植深根植物;

5.进行机械开挖爆破等作业;

6.其他危及燃气设施安全的活动。

(二)有下列情形之一的,甲方应当会同乙方制定燃气管道设施保护方案,经与丙方协商一致后,方可实施:

1.在燃气管道设施的安全保护范围内和安全控制范围内,敷设管道,从事打桩、挖掘、顶进作业。

2.在燃气管道设施的安全控制范围内,进行爆破作业。

(三)不得擅自移动、覆盖、涂改、拆除、破坏燃气设施及安全警示标志;道路施工完成时必须埋设相应的标志桩;

(四)在没有采取有效的保护措施前,不得在燃气管道及设施上方开设临时道路,燃气管道及设施上方不得停留载重车、推土机等重型车辆;

(五)顶管和定向穿越工程,穿越作业管线位置与燃气管道和设施的净距应大于2米;

(六)当现场对天然气管道进行开挖等施工时,管沟必须采用人工开挖,现场所有大型施工机械作业必须远离管沟边缘一米以上;

(七)当现场施工时需要将天然气管道上方或四周的覆土移除时,必须采用沙袋或其他有效的保护方式,对暴露的天然气管道进行临时性遮盖防护,以规避可能存在的安全风险;

(八)禁止其它严重危害燃气管网安全运行的行为。

第十一条甲方工程项目施工的管线与燃气管道之间的安全间距应符合《城镇燃气设计规范》的要求,并应确保燃气管道上的覆土深度达到《城镇燃气设计规范》的要求;若甲方、乙方违反本条规定,甲方应负责无条件整改,并承担全部整改费用;若因此造成燃气设施损坏或燃气事故由甲方和施工方负全部责任,并依法承担赔偿责任。

第十二条违反本保护协议或因施工造成燃气管道及设施破坏,发生燃气泄漏或燃气爆炸事故,由责任方承担责任。

第十三条本协议自叁方签字盖章之时起生效,至该建设工程完工后自动失效,正本四份,三方各执一份,另一份上交燃气办,由燃气办存档备案保,四份均具同等效力。

甲方:(签章)

乙方:(签章)

年 月 日

道施工合同 篇2

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

根据有关法律法规,经招标,现就第一污水处理厂污水收集管网施工工程,签订本合同,条款如下,以供双方遵照执行。

一、工程名称:扬州市第一污水处理厂污水收集管网施工工程。

二、施工区域:西岗镇辖区,东起新港路香舍里社区步行街正门,向西至老西环北拐沿笃西路到第一污水处理厂,总长度约为4500米。

三、施工标准:根据本合同约定、施工图纸、招标投标文件载明的要求进行施工。

四、工程工期:工期六个月,自20xx年12月6日起,至20xx年5月31日止。

五、工程价款:单价每米约为1151元,合同总价款约为518.00万元(伍佰壹拾捌万元整),具体价款待验收合格后,结合工程结算审计的方式确定。

六、付款方式:分段施工,分段付款,每段工程完工并经甲方及相关单位验收合格后付总工程款的50%,审计完成后付总工程款的40%,剩余10%为质保金,两年后(自验收合格次日起计算),如无质量问题,付清余款。

七、权利、义务:

1、施工图纸、招标、投标文件为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。施工图纸、招标、投标文件内容与本合同不一致时,按合同约定执行;合同附件之间关于施工标准不一致时,由甲方决定施工执行标准。

2、乙方书面向甲方申请开工,申派工程监理人员,经甲方下达开工令后,正式进行施工。

3、乙方应服从和积极配合甲方向施工现场派驻的工程监理及履约监管的工作安排。工程监理独立负责施工工程质量,对甲方及工程质量负责。履约监管负责监督本合同的履行,其职责权限为:

(1)定期接受乙方对工程进展情况的通报;随时了解乙方施工概况或细节,监督乙方的采购、施工情况,并根据工程具体情况,分阶段、分步骤给乙方出具阶段性检验报告。

(2)合理调整工期及进度,决定开工、停工,变更施工方案和施工标准。

(3)对乙方的违约行为及工程监理提出的涉及工程质量的问题予以制止和纠正,必要时中止合同的履行,并提出违约处罚方案。

(4)协助乙方处理施工过程中遇到的纠纷和影响正常施工的意外事件,所需费用由乙方承担并签证解决。

5、乙方应安全施工。因施工导致的涉及双方及第三方的人身及财产损害,独立承担全部责任。

6、乙方不得将该工程整体或部分转包,并独立承担所发生的各项税、费。

7、乙方持工程监理及履约监管出具的检验报告及相关材料,书面申请甲方验收。验收合格后,乙方持验收合格报告、西岗地税分局出具的完税发票及本合同方可办理结算事宜。

8、工程协调及其他非人为因素影响工程进度,不再增加工期。

9、隐蔽工程根据实际发生量由双方协商后签证解决。

10、施工过程中占用辖区居民、单位的土地、房屋及损害青苗,需要赔付的,由双方协商后签证解决。

八、违约责任:

双方应严格履行本合同的各项约定,如有违反,对方有权终止合同,并要求赔偿经济损失,支付违约金。

九、本合同一式六份,甲、乙双方各持两份,西岗法律服务所存档两份,自见证之日起生效。

甲方:

代表人:

乙方:

代表人:

签合同日期:

道施工合同 篇3

发包单位:(以下简称甲方)

承包单位:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

1、项目名称:_________________________

2、工程地址:_________________________

3、承包性质:包工、包料、包制作、保证电梯安装后井道及其他部分正常投入使用。

4、承包范围:电梯井道施工工程

5、材料说明:_______________

二、工程期限:

签订合同后___天之内,材料进场,___个工作日完成所有井道工作,若因发包人方面因素而导致工程无法顺利完成的,工期顺延。

三、工程造价及核算方法:

1、造价:工程为一次性定价,总价合计为人民币____________元(含税),本价格包含电梯井道所有费用。

2、付款方式:

(1)签订合同后预付订金___元;

(2)完成工程量 ____%支付____元;

(3)井道完成后由电梯公司专人验收并进行安装,正常运后支付余款。

四、工程质量:满足电梯安装及验收。

五、甲方负责:

1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方,乙方按照图纸设计要求进行施工。

2、甲方提供场地水、电给乙方。

3、甲方若变更原定方案,必须在乙方施工前通知,在施工期间甲方提出变更,所造成的损失由甲方承担。

4、甲方负责在各施工单位间协调,让工程顺利进行。

5、若其他由甲方原因造成的损失由甲方负责。

6、施工过程甲方有监督按照图纸施工的权利。

六、乙方负责:

1、乙方按照配套图纸要求,进行井道施工制作。

2、乙方施工期间由自身原因造成安全事故,由乙方自行负责。

3、乙方施工的井道满足甲方电梯安装与外观的技术要求。

4、所产生的建筑垃圾由乙方自行清理(费用自理)。

5、井道整体工程在壹年内因自身质量问题,乙方将免费维修(因人为及自然灾害造成质量问题不在免费维修之内)。

七、施工安全:

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方自行承担与甲方无关。

八、双方违约责任:

1、双方任何一方无故解除合同,则应赔偿对方工程总造价百分之十的违约金。

2、甲方如未按约定时间和数目付款,则应向乙方赔偿工程总造价 ____分之 ____的违约金。

3、乙方应按照进度完工不得影响电梯的安装。

九、其它:

1、本合同未尽事宜,经双方协商解决。

2、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章生效。

甲方:_____________ 乙方:_____________

日期:___年____月____日 日期:____年____月____日

道施工合同 篇4

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、以及沧州地区关于天然气工程的有关规定,为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中的权利、义务和经济责任,结合本工程的具体情况,经双方协商签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称:

二、工程地点: 海兴县郭桥村

三、工程内容及范围:

1.户内燃气管道及设施安装;

2.户外燃气干、支管及设施安装。

第二条 工程实施方式

工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙方组织实施。

第三条 工程收费标准及付款方式

1、天然气庭院管网、外线中压管线、调压装置、计量表、天然气阀门及配套管件、土石方工程,地形地貌恢复等工程费用。

2、天然气放空气量、管线碰口、设计、监理等费用。

3、本合同总造价 元,人民币大写: 元

第四条 甲方交款日期

甲方于本合同签订后的五日内交付工程总款的30%,余款在通气前10天付清,剩余5%作为质量保证金,此笔款保修期满后甲方一次性支付。

第五条 材料及设备配置

一、工程所需的材料、设备(不含燃器具)均由乙方供应。

二、燃器具由甲方自行选购本地政府主管部门审查合格、符合安全用气标准的产品。

三、因燃气用具质量而产生的安全责任事故均由燃具供应方负责。

四、乙方供应的材料、设备,必须是符合国家或有关行业技术质量标准的合格产品。

第六条 甲、乙双方的责任

一、甲方的责任

1.甲方在本合同生效当日内向乙方提供以下准确、真实齐全的设计基础资料。

2.合同生效之日起内免费负责接通施工现场总的施工电源、水源,满足施工用电、用水量的需要,并保证乙方在施工期间正常使用,提供施工料具准备间。

3.配合乙方办理有关手续。

4.甲方不得擅自改动,损坏燃气工程设施,不得将天然气管道、设备暗埋或包裹。

二、乙方的责任

1.代甲方向市规划、消防、市政、河道、园林、交通等单位申请办

理燃气工程实施的有关手续。

2.负责组织燃气工程的质量监督管理工作,质量监督管理方应对工程的质量负责。

3.负责组织工程竣工手续、碰管、通气。

4. 乙方保证工程完工后顺利通气。

第七条 工程期限

一、根据国家劳动定额和本工程现状需要,确定工程实施工期为30天,从合同生效之日起计算。

二、如遇下列情况工期顺延或停工:

1.因甲方提供的有关基础资料不准确、不齐备或房屋结构发生改变,致使工程无法按期进行而影响进度的。

2.甲方不能提供施工场地,水、电源、道路未能接通,障碍未能消除,导致乙方不能施工的。

3.甲方临时提出更改工程内容或更换设备影响工程进度的。

4.甲方未按合同约定付款的。

5.因人力不可抗拒的因素而延误工期的。

6.政府或有关部门另有规定,不属乙方职权范围内原因而影响进度的。

第八条 工程质量和保修

一、工程设计与工程施工质量,按《城镇燃气设计规定》GB50028-93、《城市燃气输配及应用工程设计、安装、验收技术规程》DBJ200388、《城镇燃气输配工程施工验收规范》GJJ33-89、《聚乙烯燃气管道工

程技术规程》CJJ63-95执行。

二、工程交付使用之日起,免费保修期为一年。

第九条 在燃气工程实施过程中,甲方如改变意图、减、撤消工程量时,乙方应收取已完成工程量相应的费用。

第十条 违约责任

一、甲方未能按照本合同第六条及合同中其它款项规定履行自己的义务,视为违约。

二、乙方未按本合同第六条规定及合同中其它款项规定履行自己的义务,视为违约。

三、违约者应按工程总造价2%的金额支付违约金给守约方。

第十一条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,如协商不成,依法向人民法院起诉。

第十二条 附则

一、本合同壹式两份,甲、乙双方签字盖章后,甲方一份,乙方一份,存档备查,签字生效。

二、未尽事宜,由双方协商或另签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

年 月 日 年 月 日

道施工合同 篇5

甲方:_________

乙方:_________

为了安全使用天然气,明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》、《十堰市天然气管道安全运行管理办法》、《燃气计量监督管理办法》等相关法律法规的有关规定,甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则,经双方协商并达成如下共识,特订立本协议,以便共同遵守。

一、天然气报装:

1、入户报装程序:

(1)若乙方需报装天然气,须带好身份证原件及复印件到甲方客服中心填写《报装申请书》。

(2)甲方根据乙方报装处所处位置和管网建设情况,核实是否可以及时报装后通气使用。若满足通气条件,安排乙方在甲方财务科交清入户报装的建设安装费。若不满足甲方做好登记,待具备条件后通知乙方缴费。

(3)缴费后,甲方在30天内,派工程技术人员完成现场勘测、设计、安装施工和通气。

2、室内天然气管道和燃气器具安装

(1)为保证天然气安装使用和准确计量,从室外管引入室内到燃气计量表及表尾阀,必须由甲方负责安装。甲方与乙方共同确定符合燃气安全规范的安装线路走向,以及气表的安装方式后,甲方予以安装施工。

(2)表尾阀以后管道可以由乙方按《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94要求自行安装,但必须经甲方验收合格后方可通气使用。甲方不承担乙方自行安装管道的免费售后维修服务,可提供有偿服务。乙方也可委托甲方安装,甲方根据工程量大小,与乙方另外签署协议进行安装。

(3)安装燃气计量表及表尾阀后的燃气器具(灶、热水器、壁挂炉等)按以下规定执行:

1)若乙方自愿委托甲方负责安装,乙方所使用的天然气管道和燃气器具(灶、热水器、壁挂炉等)原则上应在经甲方质量审核认可的推荐单位购买,甲方安排具备资质的安装单位提供免费安装服务,并在厂家规定的质保期内免费维修,质保期外甲方提供有偿服务。

2)天然气燃气器具未在经甲方质量审核认可的推荐单位购买,则燃气器具不属于甲方免费安装和维修服务范围。若乙方自愿委托甲方负责安装,将按规定收费。乙方购买的燃气器具必须有国家质监部门认可的生产厂的产品质量合格证,甲方检查认定后方可安装。其安装费收费标准:见《竹溪县阳光天然气有限公司燃气器具安装价格表》。

3)若乙方在经甲方质量审核认可的推荐单位购买天然气燃气器具,且由其它单位安装时,该安装单位必须具备燃气燃烧器具安装维修企业资质,并按《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12要求进行安装。甲方在通气前,将组织工程技术人员进行验收,对乙方所购产品的质量合格证、营业执照复印件、安装人员资质证原件与复印件核对后,甲方将收取复印件存档备案,并经甲方验收合格后方可通气。若安装不符合燃气安全管理有关规范要求,需按甲方要求进行整改,整改后经甲方认定合格后方可通气使用。

3、建设安装费标准:

(1)按照物价部门核定的建设安装收费标准是2180元/户。建设安装收费标准所涵盖范围:从进入小区或庭院的中压支管始(含调压箱),至入户表尾阀止的与天然气主网相配套的城市庭院管网工程所需的设备、材料、勘察、设计、施工费用(物价部门规定)。

(2)从表尾阀后用户所需安装的金属软管费、天然气专用铝塑复合管费、燃气灶具费、热水器费、单嘴阀、双嘴阀、三通、取暖器费(含壁挂炉等)及墙壁打孔费、各燃气器具的安装费等,均属于乙方自行承担费用。

3、其它费用收取标准:

(1)甲方在乙方室内安装天然气燃气器具时,将表尾阀后气管引至乙方灶具、热水器接气处,必须确保安装质量。连接灶具与接气处的金属软管根据不同长度甲方收取相应的费用。

(2)安装中超出软管部分收取超长费。若乙方报装天然气属小区集中套房,表尾阀后室内按15元/米收取超长费;若乙方报装天然气属单家独院或零散户型,室外自调压箱5米外收取超长费30元/米,室内超长费按15元/米收取。

(3)甲方安装完毕后,若乙方要求改变线路走向及气表位置等,在符合城市燃气安全规范的前提下,甲方同意整改,并收取实际消耗的整改材料费以及人工工资。

二、安全供气与使用:

1、计量及计价:

甲方采用〈IC膜式燃气表〉作为计量器具,并通过质量技术监督部门检测,以物价局批准的气价为计费依据,乙方到甲方指定交费点预交费存入用户IC卡中,其具体操作方法按如下流程进行:

(1)乙方

3、监督乙方在开户申请表约定的用气数量、性质使用燃气。有权制止乙方超量、超范围使用燃气。

4、若发生突发性的事故,甲方有权临时关闭气源进行抢修,事先可不通知用户。

5、有权要求乙方擅自对室内燃气设施移动后无条件进行整改并追究其违约责任。对于不听劝告或者危及天然气设施使用安全的,甲方有权采取中断供气措施,并依据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、国务院《城镇燃气管理条例》、《湖北省燃气管理条例》、《十堰市天然气管道安全运行管理办法》等相关法律法规予以处罚。情节特别严重的,将移交司法机关予以处理。

(二) 乙方的权利与义务:

1、在安装过程中乙方应积极协助、配合甲方技术人员,按照双方共同确定的安装路线走向以及气表的安装方式等,确保安装顺利进行。

2、乙方不得在室内私自预埋管线(严格禁止将管线埋入客厅及卧室内),装修前可向甲方申请,由甲方派技术人员到现场指导安装,因不按安全规范使用预埋管线而造成的安全、经济、法律责任概由乙方负责,甲方不承担责任。

4、监督甲方按协议约定的用气数量和质量为乙方提供燃气。

5、乙方不得盗用燃气,不得擅自安装、拆除、改装、迁移燃气管道设施以及其它违反安全管理规定的行为。

6、若乙方在市场购买劣质燃气器具和不按规定使用天然气造成事故发生应自行承担经济责任,给甲方供气设施损坏造成经济损失的还应承担赔偿和法律责任。

7、乙方必须自觉遵守燃气管理法律法规,按用户安全使用规则使用天然气,不私搭乱接燃气管道,不封闭气表及管道,不随意损坏管道及设施;不做有可能危及燃气管网安全的事,否则,一旦出现安全事故均与甲方无关,必要时甲方有权追究乙方的经济、法律责任。

8、乙方不得私自扩大用气范围和改变供气类别、转供其他用户及私自接管或一户多用。

9、乙方外出或长期不使用天然气,请到甲方客服中心处办理报停手续,若需再使用可申请办理开通手续,经甲方检查确无安全隐患后再使用,否则发生任何安全事故,后果一切自行承担。

10、乙方在使用天然气过程中若发现有异常情况,请及时与甲方联系,以便甲方及时维修。咨询电话:;维修抢险电话:。

11、乙方有义务接受并配合甲方的不定期入户安全检查,对甲方提出的整改要求必须限期落实。

三、其它:

本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后生效,如发生争议由双方同意向当地人民法院起诉。

甲方:_________

乙方:_________

代表: _________

签约时间: 年 月 日

道施工合同 篇6

产品序列号:________________

台数:________________

金额:__________________________

备注:________________

二.由乙方为甲方提供信息产品免送维修服务,相应服务条款如下:

1.合同有效期内,乙方只对本合同所列产品实施上门改造,如需更换零件甲方应承担零件费用,且甲方不再拥有更换下来的旧零件的所有权。

2.如果乙方认为该产品需要取回修理,则乙方技术人员将直接前往甲方处取机。

3.合同有效期内,乙方将对本合同所列产品进行两次免费清洁。

4.除乙方的节假日外,每周星期______至星期_______________:_____________---______:_____________,是乙方执行该合同时间,乙方在接到甲方维修要求电话的第二个工作日是本合同的标准响应时间。

5.本合同不涉及有关软件或网络支持服务,凡涉及软件或网络支持问题的维修服务,均按照乙方收费服务标准收费。

6.乙方实施上门维修地点为该合同所包括的甲方信息产品现在(合同签字日)使用所在地。

7.甲方应对其专有的机密信息的安全自行负责。

三.合同生效及合同期限:_________________本合同经甲乙双方签字,盖章确认,且乙方收到合同全款后,方可生效。合同期限是_____________本合同生效日起一年整。

四.本合同一式两份,双方各持一份,具有同等效力。乙方拥有对本合同的解释权。

未尽事宜双方协商解决。

甲方签字:_____________

甲方章:_____________

签字日期:_____________

乙方签字:_____________

乙方章:_____________

签字日期:_____________

道施工合同 篇7

甲方:

乙方:

为了配合上饶市凤凰大道工程,甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建,为明确双方权利与义务,共同完成该项工程任务。根据中华人民共和国民法典,经甲、乙双方协商签订如下合同:

第一条、项目名称:

1.1、项目名称:上饶市凤凰大道通信管道合建工程。

1.2、项目范围:

第二条、工程内容:

2.1、按上饶市规划设计要求,开挖道路一侧通信管沟约2100米。

2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一检查井。

2.3、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。

第三条、工期:

3.1、20__年2月21日开工至20__年4月20日前完工,如市政府要求提前则应配合加快进程。

第四条、技术要求和验收依据: 上饶市凤凰大道通信管道合建工程合同

4.1、管沟挖深应在1米,沟底宽0.6米,沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。

4.2、人井应用24机砖砌制,井大小为净空长1.80米,宽1.20米,深1.75米,井内应安装托板托架,上覆盖应用主筋18,付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证m2承载10吨),井内用水泥浆粉刷,井盖安装复合材料,井盖安装应和路面齐平。

4.3、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽,水泥标号应达C4。

4.4、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。

4.5、在满足上述条件的同时甲方将按《中华人民共和国通信行业标准本地网通信线路工程验收规范》YD5051-97和《通信管道建筑安装工程验收规范》的要求进行验收。

4.6、乙方必须按甲方要求提供工程竣工资料。

第五条、工程造价和结算方式

5.1、工程造价:

本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包,包施工、包工期、包质量、包安全、包防卫措施。具体造价如下:

5.1.1、管沟:包括挖沟、敷设管子、回填、余土清运,每21元/米。

5.1.2、人井,包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井盖等,按2100元统包。

5.1.3、管道施工所需的管道材料:波纹管、梅花管等由甲方各单位自行提供。

5.2、结算方式:

5.2.1、工程统一结算,以甲方审计结论金额为准。合建部分费用由各合建单位平均分摊,发票按甲方各单位单独列计。

5.2.2、甲方在公司审计部门审计定案下发之日起60个工作日内支付乙方90%工程价款,余款10%待质保期满(质保期为12个月)工程无质量问题后支付给乙方。付款前乙方应开具相应金额的正规商业发票给甲方。

第六条、甲方权利和义务

6.1、负责本合同工程项目立项;

6.2、根据初步设计和总概算的设计会审以及施工图设计,确定开工、竣工期限;

6.3、甲方负责按时提供管道材料,乙方应签收管子数量。如因乙方施工及管理不当造成甲方材料损失,甲方有权提出赔偿要求。

6.4、根据乙方提供的竣工资料,对乙方的工程进行竣工验收,对竣工资料不全,与施工图设计不符且无变更签证的,验收不符合要求的工程不予通过,并提出整改意见,乙方必须如期返工,直至验收合格为止,所造成的经济损失,由乙方负责。对竣工验收过程中,发现乙方虚报现象的,一经查实,甲方有权扣除乙方此单项工程款。

6.5、甲方指派_________作为甲方的随工代表,监督检查施工质量和进度,负责协调工程施工质量和进度,负责协调工程施工过程中的正常施工纠纷和隐蔽工程随工验收签证,随工代表对材料的价格签证随工代表无权签署。甲方在乙方竣工文本提交10个工作日内组织工程初验,在30个工作日内完成终验。

第七条、乙方权利和义务

7.1、根据甲方的委托,乙方负责通信线路和管道工程的施工,确保工程质量如期完工,未经甲方签证同意,不得变更修改设计方案;

7.2、工程开工三天前乙方应提交开工报告,每周一次报送工程进度表,完工后三天内报送完工报告,二十天内报送完整的竣工资料;

7.3、乙方指派_________作为乙方的项目负责人,具体负责施工过程中质量监督检查以及施工进度,协助配合甲方对隐蔽工程质量进行现场验收;

7.4、在施工中有关问题协商,应由乙方牵头,甲方协助处理。

7.5、工程完工,经指挥部和甲方验收并签署验收合格证明文件之日起15日内,乙方必须按照甲方要求提供完整的竣工资料。

7.6、如甲方因故不能按时付款,乙方对延迟支付的工程款不作利息要求。

7.7、施工中乙方应该做到文明生产,安全施工,对施工人员进行必要安全生产教育,施工场所要设置明显标志,采取安全生产措施,防止安全事故发生。工程期间发生的安全问题全部由乙方承担。施工过程中产生的人身伤亡或造成第三方财产损失的由乙方负责解决及赔偿,如甲方因该种原因被第三方(含施工人员或工程管理人员)提起诉讼、仲裁或调解,甲方依该诉讼、仲裁或调解作出的赔偿,乙方应最终向甲方赔偿。

7.8、经验收合格的工程,甲方给予签证,投入使用,质保期为一年,从双方签署验收合格证明文件之日起计算。在质保期内出现质量问题,由乙方负责无偿修复,因此给甲方造成的直接经济损失,乙方应给予赔偿。

第八条:违约责任

8.1、乙方不得将工程转包,一经发现,则甲方可以解除合同,乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的15%作为违约金,如给甲方造成其他经济损失,乙方仍应赔偿。

8.2、乙方分包的工程项目,须经甲方书面同意,并不得再行分包,分包施工队伍需经甲、乙双方书面确认,乙方及分包人就分包项目向甲方承担连带责任。

8.3、在施工过程中经检验,施工质量达不到合同约定的要求,并经乙方返工整改仍无法达到,则甲方有权解除合同,乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的10%作为违约金,已完成的工作量甲方视情况支付工程款,但支付给乙方的工程款不超过对已完成工作量审定价值的50%,如给甲方造成其他经济损失,乙方仍应赔偿。

8.4、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方100元/天的逾期违约金,但累计逾期违约金不超过本合同1.1条约定的工程投资的10%。

8.5、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准和材料的,应承担违约责任,工期相应顺延,并赔偿乙方造成的窝工损失。

8.6、如甲方因故未能及时付款,对延迟支付的工程款乙方不作利息要求。

8.7、除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天书面通知违约

方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。

第九条、附则

9.1、因本合同签订及履行产生的争议,双方友好协商解决;经协商仍不能解决的,向上饶市所在地人民法院提起诉讼。

9.2、本协议一式拾份,甲执捌份,乙方执贰份,具有同等法律效力,自双方签字并盖章之日起生效。

乙方(盖章):

甲方(盖章):

年月日:

道施工合同 篇8

甲方:

地址:

乙方:

地址:

由于工程建设需要,甲方委托乙方承包工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,双方协商一致签订本合同。

第一条 工程概况

1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程内容:在内安装球墨铸铁管约*米,水表*套等,详见施工图及《工程预算书》。

4.工程承包方式:综合单价承包,乙方包工包料。

5.结算原则:根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

6.开工:乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用,工程材料符合国家相关标准。

第二条 合同价款(工程款)及支付

1.合同总价(人民币,下同):(大写):(小写):*元。

本合同为综合单价承包合同,单价标准见附件工程预算书,前述合同总价为暂定价。

2.工程款支付:

第三条 双方权利义务

1.甲方权利和义务

1)按合同要求及时支付工程款。

2)提供具备施工条件的施工场地。

3)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

4)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

5)在工程开工前,向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料,以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸,并保证该等资料的真实性和有效性。

2.乙方权利和义务

1)乙方在收到工程预付款,并在在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

2)严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工,施工质量必须符合国家现行有关施工标准,并需通过验收合格。

3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

第四条 工期的约定

1. 工期:自开工之日起十个工作日。在工期未顺延的情况下,乙方应在前述工期内竣工,并在竣工后通知甲方验收。

2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,必须征得乙方同意。

3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的,工期顺延。

第五条 质量、验收及结算

1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20xx)为施工管理及质量评定验收标准。

2.本工程质量要求:合格。

3.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收,并在验收开始后五日内完成验收,办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的,视为验收合格,甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

4.验收完成后乙方提交结算资料,甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后四十日内未作回复(或未提出意见),视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料,甲方应按要求剩余部分工程结算款。

第六条 免责条款

施工期间,由于恶劣天气(如:雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等,工期相应顺延,乙方不承担责任。

第七条 争议解决

因本合同发生争议的,双方友好协商解决,协商不成的,按以下方式解决争议:向乙方住所地人民法院提起诉讼。

第八条 合同的签订和生效

1.本合同经双方盖章后生效。

2.本合同一式柒份,甲方执贰份,乙方执伍份,具有同等法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定(授权)代表: 法定(授权)代表:

帐 号:

经办人: 经办人:

联系电话: 联系电话:

签约日期: 年 月 日 开户银行:

道施工合同 篇9

甲方:_________________有限公司

地址:_________________

联系电话:_________________

乙方:_________________

地址:_________________

联系电话:_________________

经甲乙双方协商,甲方委托乙方承担小区清理疏通工程。为明确双方权利、义务,本着友好合作、紧密配合的精神,订立本合同。

第一条:_________________工程内容:_________________

1、工程地点及范围:_________________甲方管理的_______________小区红线范围内。

2、工程内容:_________________

①、将上述区域内地下所有化粪池进行清理,从出户井到干线、到化粪池由乙方全权负责。

②、负责将上述区域内雨水井、污水池、地下污水管道进行检查、疏通、清理。

第二条:_________________合同期限(工期)

本合同有效期为壹年,从_____________年_____月__________日到_____________年_____月__________日止,双方签字盖章后生效。

第三条:_________________工程造价及款项支付

1、工程造价:_________________本合同工程施工费用为_____________元。人民币大写:______________。

2、款项支付:_________________每半年结算一次。乙方施工完毕经甲方验收合格后,由乙方开局有效发票,甲方在十个工作日内以现金或转账支票方式支付工程款。

第四条:_________________施工质量

1、正常情况下,每两年专车吸粪和人工下池清理垃圾(含建筑垃圾、沙、石、油渣等)一次,各化粪池需将粪渣、垃圾清理干净直至见到清水。

2、所有雨水井、污水井及管道每月检查一次,将所检查的情况书面报知管理处存案,并根据实际使用情况及时保养、疏通,保证所有井道时时畅通。

3、管道疏通程序:_________________①人工下井清理雨水井、污水井的泥沙和垃圾一次;②用竹片连接通管一次;③用竹片连钢丝绳、钢丝球拉管一次;④用消防水清管道一次;⑤人工下井将油渍和垃圾清理上井打包。

4、清理出来的污物、垃圾用袋打包当天运走,并保证工完场清。所有施工内容凭施工验收单结算。

5、在承包期内,发生化粪池、管道堵塞等紧急情况,乙方保证全天候随叫随到,及时解决所发生的问题,乙方在接到甲方通知后,无正当理由,在30分钟内不能按时到达,甲方可扣1个月的工程费用。

甲方(盖章) ___________

乙方(签章) ___________

____年_____月_____日

道施工合同 篇10

发包方: (甲方)

承包方: (乙方)

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则,结合本工程具体情况,双方签订以下合同,共同遵守执行。

第一条:工程概况

1.1工程名称:雨水管、渠工程

1.2工程地点:郑州市北三环渠东路至经三路段南侧

1.3工程内容:雨水管(渠) 安装工程(全长1848m),主管(渠)、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。

1.4承包范围:全部(含机械、材料、人工等工程所需所有费用|)

1.5工程质量及工程标准:工程质量为合格工程,标准按照地方检验执行标准。

1.6合同价款:一次包干价壹佰捌拾万元整(¥:1800000元)。

第二条:图纸及附件

2.1提供日期:开工前;提供套数:一套。

2.2图纸特殊保密要求和费用:无。

第三条:甲乙方驻地代表

3.1甲方驻工地代表:

3.2乙方驻工地代表:

第四条:甲方工作

4.1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。

4.2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。

4.3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。

4.5组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范,制定施工监理程序和施工管理办法。

4.6组织定期检验和工程验收。

4.7组织有关单位进行工程的竣工验收。

第五条:乙方工作

5.1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。

5.2服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。

5.3负责校验水准点、坐标控制点,测量原地面纵横断高程。

5.4保护地下管线。

5.5负责施工现场交通和噪音控制。

5.6负责成品管(渠)和施工管线的保护。

5.7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。

5.8负责及时整理和上报施工资料。

5.9保持施工场地文明、卫生。

5.10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。

5.11负责工程资金垫资的问题。

5.12负责提供给甲方所有纳税证明原件。

第六条 质量与验收

6.1质量等级:合格。

6.2质量管理:现场监理跟踪管理,甲方代表监督检查,组织工程竣工验收。

6.3验收标准:执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。

6.4验收方式:分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。

6.5质量监督:本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。

第七条 工程款支付

7.1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。

7.2工程竣工验收合格后,乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。

第八条:工程量核实

8.1乙方在工程进行过程中,每周提报一次工程量,双方核实。

8.2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。

8.3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。 第九条:乙方所采购材料和设备供应

9.1钢筋混凝土管、井盖、井篦等成品、半成品材料必须有合格证明和检验报告。

9.2其余材料和设备由乙方自备。

9.3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告,达到合格要求。

第十条:设计变更

10.1未经甲方同意乙方不得变更设计施工,确需进行变更时应有原设计单位出据变更图纸或变更单。

第十一条:违约责任

11.1乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意外,工期不得刻意拖延。

11.2甲方要按合同约定履行责任。

第十二条:缺陷责任和保修

12.1保修内容、范围:全部承包工程。并承担保修费用。

12.2保修期限:按国家规定执行。 12.3缺陷责任期:一年。

第十三条:争议解决方式

13.1仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。

第十四条:合同份数

14.1本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

第十五条:合同生效终止时间 15.1本合同双方签字生效。

15.2本合同付清价款、保修期满后终止。

发包方(签字): 承包方(签字):

年月日:

道施工合同 篇11

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

一、承包范围:

1、工程概况

1.1.工程名称:

1.2.工程地点:

1.3.主要工程实物量:

2、承包范围

2.1.甲方提供的工程施工图纸中所有内容

2.2.包含设计变更、技术核定、相关措施及甲方要求的其他附属工程和零星工程。

二、承包方式

甲方将承建的工程的人工劳务费、施工机具及低值易耗材料、劳动保护用品、周转材料、安装施工工序的技工、辅助用工、施工现场劳务管理、安全标准化文明施工等以综合单价包干的形式承包给乙方。乙方在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务,知道该工程通过竣工验收合格,并领到《工程竣工验收备案书》达到保修期满为止。

三、工程内容

3.1埋地管线

(1)工作内容:①施工图纸上所有的埋地管线及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上未标明,根据现场实际情况需添加套管,套管的防腐除锈、预制、安装、封堵工作。③施工图纸上所有的阴极保护的安装。④施工图纸上所有关于埋地管线跨连。⑤其他施工图纸上所体现的零星工程。

(2)材料、工具、用具:焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、发电机、空压机、焊机、台钻、切割机、套丝机、焊条烘干机、角向磨光机、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、焊把线、管钳、扳手、胶管、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等埋地管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

3.2架空管线

(1)工作内容:①施工图纸上所标明需安装楼栋的水平围楼管及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上所标明需安装楼栋的立管、立管阀及入户管的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。③施工图纸上所标明的调压箱及阀门的焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。④施工图纸上所有关于架空管线跨连。⑤施工图纸上标明或监理及甲方现场要求需添加的入户套管及出地套管的防腐、除锈、预制、安装。⑥施工图纸上标明或监理及甲方现场要求的围立管支架的防腐、除锈、预制、焊接、安装。⑦其他施工图纸上所体现的零星工程。

(2)材料、工具、用具:焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、膨胀螺栓、U型卡、发电机、空压机、焊机、焊条烘干机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、开孔器、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、管钳、扳手、焊把线、胶管、安全绳、防坠器、安全带、配重、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等架空管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

3.3户内安装工程

(1)工作内容:施工图纸上所标明需安装楼栋的户内燃气管道及燃气表的防腐、除锈、预制、安装、补漆、试压。

(2)材料、工具、用具:膨胀螺栓、管卡、表托、发电机、空压机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、电锤、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、涂层测厚仪、U型试压计、灭火器等户内管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

3.4电气工程

(1)工作内容:施工图纸上所标明所有电线及配电箱的预制、安装、测试。

(2)材料、工具、用具:膨胀螺栓、管卡、发电机、切割机、套丝机、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、灭火器等电气安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

四、合同单价及结算方式

4.1合同单价:

4.1.1按图纸根据约定安装户数计算规范,按安装户数综合单价/m2包干。

4.1.2双方约定单项设计变更引起的人工工资增减在变更引起的人工工资增减在元以上的按实签证。

4.1.3本综合单价为综合了本合同中包含的所有因素后尾翼的综合包干单价(含管理等一切费用)

4.2结算及付款

4.2.1按工程进度收方结算,结算期为第三个月支付第一个月已完工程的80%,工程竣工验收后三月内支付除5%质保金意外的余下的工程款;保修期满两年后,一次性付清。进度结算点期间乙方需垫付工人的工资;乙方每月工资发放后必须将工人已签字的工资表交给甲方,以确保工人工资发放到位。

4.2.2未达到本合同约定要求,甲方按本合同第八条第2款规定处理。

本合同范围内原则无记时工,如有时乙方应无条件服从甲方的安排,不得以任何理由推诿,否则按200元/次处罚,零时记时工标准:普工单价元/工日,技工单价元/工日。

五、施工工期:

5.1工程总工期:

5.2总工期从甲方出具开工报告上标明开工时间开始计算至本合同工程内容完成并验收合格后止。总工期中包含其他工种(如埋地管线、架空管线、户内管线、电气工程等)交叉施工需占用的时间,也包含节假日和正常的季节(冬季、雨季)施工及累计停电5天以内所耽误的时间。

5.3如因乙方原因未能如期完成约定内容,乙方向甲方支付/天的`违约金,并承担甲方管理费用:如提前完成约定的内容,甲方向乙方支付元/天的奖金。

5.4工期顺延因素:甲方材料组织不到位引起本流水施工段整体一天以上的停工待料,非正常的连续大雨,累计停电5天以上,本合同中约定的其他工期顺延因素。

六、组织领导

6.1乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工生产(含免费配合甲方测量放线),人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。

6.2乙方必须确保进场人员的政治素质、身体素质及技术素质,严禁使用童工,不得使用年满十六周岁未满十八周岁的未成年工和男年满五十五周岁,女年满五十周岁以上的老年工,严禁使用无身份证人员、残疾人员和有慢性病史人员。

6.3进场时,班组长必须按规定凭居民身份证造具花名册交项目部。在合同期间,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工生产停顿,延误工期等造成的一切损失由乙方承担。

七、材料消耗:

7.1管材5%

7.2焊口合格率达到95%以上,否则按/米赔偿甲方材料费,且人工、机械费由乙方自行负责。

7.3每天、每一道工序应做到工完场清,焊条、焊丝等其他杂物应及时清理干净,否则检查到一次处以50元/次罚款。

7.4阀门2%

八、工程质量要求及质量事故处罚标准

8.1工程质量要求:

8.1.1一次性合格,且必须达到90分以上,以质监站、建设、监理单位验收为准;负责按乙方总收入的80%计算给乙方,其余20%乙方不再收取。

8.1.2因工人自身原因造成的返工全部损耗由乙方自行

8.1.3每户的安装必须达到建设方及监理相应要求。

8.2质量事故及处理标准

8.2.1工程质量必须达到国家现行施工验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求,如果由于设计和甲方管理指挥原因造成损失,所有损失由甲方负责;由于操作者盲目蛮干,不按规范规定操作所造成的返工,其返工费由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,乙方造成的质量缺陷的处罚标准甲方另行通知。

8.2.2为了提高操作人员质量意识,确保工程质量达到合同约定的质量等级要求,甲方按照乙方工资总额的%预留工程质量保证金,工程竣工验收达到合同约定质量等级要求后,日一次性支付给乙方,未达到合同约定质量等级要求的,预留质量保证金作为工程质量损失赔偿金,由项目部抵交质量处罚金。

九、双方责任

9.1甲方责任:

(1)负责现场的施工技术、工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的制定、指挥、监督和管理。

(2)提供安全防护措施

(3)保证材料供应,如确因种种原因供应不足时,乙方应及时安排其他工作,服从甲方调配。

(4)负责埋地管线主轴线的放线及测量工作,埋地管线开挖及回填工作,检查、校队乙方管理人员所承担的放线及测量工作。

9.2乙方责任

(1)乙方施工人员必须遵守国家和当地政府的法律、法规、遵守甲方的各项规章制度,执行国家现行《施工技术验收规范》,尊重并服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,积极配合建设、监理单位及甲方进行分户验收并对不合格处进行整改直到达到相关标准。

(2)乙方必须加强自身的安全教育,严格遵守安全操作规程,做好安全防护措施,杜绝违章作业,避免发生安全事故,保证特种作业人员持有效证件上岗,技术工人持有职业资格证书。乙方人员未严格遵守安全操作规程的情节轻微的行为处罚标准甲方另行通知;情节严重并造成伤亡事故的乙方自行负责。

(3)乙方必须根据甲方现场的安全文明管理要求进行施工,场地要整洁。文明。乙方人员应服从甲方施工现场的管理,遵守治安、消防和综合治理的管理要求,如乙方人员违反规定,发生治安消防事件所造成的损失由乙方赔偿。严禁盗窃,若发现盗窃将按原价的10倍罚款,情节严重者送公安机关处理。

(4)乙方按工程承包单价包干使用,故乙方需要为班组作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督、教育作业人员按照使用规定佩戴、使用。

(5)班组作业人员必须持证上岗,建立三级教育卡,否则因此造成不利后果由乙方承担。

(6)乙方按工程承包单价包干使用,乙方人员的各类保险均由乙方自理。

(7)乙方所有工人进场时需提供有效期体检证明,费用由乙方自理。

(8)从事焊工、防腐工岗位的人员,应工作中可能接触违反身体健康的物质,造成职业病违反及后果,乙方负责人应在上岗前对作业人员告知,该工种有可能发生职业病危害及注意事项,严格要求作业人员按照职业病防治法的相关规定,使用防护用品和遵守操作规程及相关措施。

(9)工程所用材料必须提前5个工作日书面报告给甲方,否则造成的损失由乙方负责。

(10)宿舍内的文明施工及标化工作,宿舍内床位的搭拆由乙方自行负责。

(11)乙方自行做好乙方内部配合班组级相关人员的协调组织工作,做好每月的工资发放工作,工资的标准不得低于当地最低工资标准。任何时候乙方人员都不得作出有损甲方社会信誉的事,否则按

元/次处罚。

十、其他约定:

双方约定工程未完工乙方擅自离场者,仅按完成合格部分的80%结算,同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部;因施工质量不合格或因乙方配合不力而在5天内得不到明显改观的,甲方有权勒令乙方退场,乙方仅按完成的合格部分的80%结算,同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部。

十一、本协议一式陆份,甲方执二份,劳务公司一份,乙方执三份,经双方签字后生效,工程竣工验收,双方结算完毕后失效。

甲方(签章):

乙方(签章):

年 月 日

道施工合同 篇12

建设单位(甲方):

施工单位(乙方):

一、锦屏镇长新村椿树峁梯田项目道路工程

1 道路工程名称:椿树峁梯田道路工程

2 工程地点:位于锦屏镇长新村椿树峁

3 承包范围:长新村椿树峁梯田工程点上山路

4 合同价款:合同总价万元

大写:

5 合同工期:

工程总期天。

开工日期为:年月

竣工日期为: 20xx 年 月 日。

6 工程内容

道路全长711米,宽4米,总方量为2718.8立方米

二、工程质量

乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工,加强施工质量控制,强化工程施工现场管理,主动接受甲方管理人员的监督,确保工程质量通过甲方验收。

三、付款方法

工程完工后采用报账制,验收后付款。

四、安全责任

1施工单位应按建设单位工程施工现场管理规定及建设单位统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;建设单位对施工单位任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

2施工单位在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由施工单位自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

五、双方责任

1、甲方:派驻工地代表及委托监理单位对工程进度、工程质量进行监督检查。

2、乙方:

(1)加强安全生产教育,严格安全生产施工规范。

(2)严格按照要求施工,确保工程质量,按合同定时间竣工交工。

六、合同未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。

七、本合同一式两份,双方各执一份。

建设单位(甲方):(公章) 施工单位(乙方):(公章)

道施工合同 篇13

甲方:

乙方:

为确保__工程按期保质保量完成,依据建筑法、合同法及有关法律法规和标准,按照甲乙双方平等自愿原则,经甲乙双方协商达成一致,签订本协议,以便共同遵守。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程范围:

四、承包方式:

五、结算单价

六、付款方式:甲方每月拨付乙方正常维持费用,余款待工程结束后,一次性付清。

七、质量:合格

工程竣工验收达不到质量要求的,乙方承担保修及返工费。

八、施工要求:

1、乙方人员应服从业主代表、甲方现场管理人员的管理,否则取消乙方施工资格并拒付工程款。

2、乙方必须按期保质量完成合同条款(三)中的全部工程项目,否则视为乙方违约,对乙方不履行或剩余的工程,由甲方安排其他队伍继续完成,由此,增加的费用(包括调价和相关费用)从乙方已完工程款中扣抵。

九、事务协调:施工范围内的地面附着物清理、坟墓迁移等所有地方事务协调工作均由乙方自行解决,不计费用。

十、安全:一切安全事故、责任及经济赔偿均由乙方承担。

十一、环境保护:乙方应自觉遵守现行国家及本省、市关于环境保护法律、法规,因乙方原因造成环境污染由乙方承担全部责任。

本协议一式四份,甲方三份,乙方一份,自双方签字盖章后生效,价款结清后失效。

甲方代表:(章)乙方代表:(章)

道施工合同 篇14

甲方:

乙方:

本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下:

一、工程承包内容: 空调、暖气管道预埋施工

二、工程地点: 济南欧亚大观商都工程部

三、安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。

四、工程技术要求:乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。

五、乙方应认真按照标准规范和要求施工,工程质量达不到约定的标准部分,经甲方发现,应要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工费用,工期不予顺延。

六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时,经公司确认后调整合同价格,签订补充协议。

七、价格:本工程量为综合包干价人民币元。

八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。

九、文明施工:符合市容市貌,文明施工要求标准,违反相关规定,后果由乙方自行负责。

十、工期:天。

十一、付款方式:项目工程全部完成并验收合格后,一次性支付全部工程款。

十二、结账方式:乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。

十三、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份,甲乙双方签字即生效,付清工程款后自动失效。(以票据为准)

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

道施工合同 篇15

委托单位:

施工单位:

根据《民法典》、《给水排水管道工程施工与验收规范》( GB 50268-)和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(C3-90)等文件,甲乙双方在依法、自愿、公平和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。

一、合同维修范围及费用承包方式

1、甲方委托乙方对建设于 污水排水主管道进行维修施工服务;

2、费用承包方式:

二、合同期限

1、本合同签署后____日内乙方进场施工,施工期限为天(另有约定的除外) 。

2、维修工程完工验收合格之日起,

三、履行合同条件:

合同签署后,甲乙双方签字确认后,正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。

四、安全防范措施

1.乙方负责指派专业人员进行管道施工作业;进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》,并提供复印件供甲方备案。

2.施工前乙方应当书面告知甲方施工计划,以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告;施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识,施工前做好2号楼底商的出行防护,做好地层降水工作,做好防塌方的措施,对异地堆积的回填土进行覆盖;乙方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时,乙方承担全部责任。

五、管道施工标准

1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范(GB50268-)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(C3-90)的相关规定,对污水管道进行施工及验收,确保施工管道符合上述标准。

六、施工费支付方式

1、本合同工程款:B 元,总价款(大写): 元 (小写)元;进场前先由甲方垫资支付工程款的20%(5393

5.8元)给乙方,乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。

2、乙方需拿出工程款的5%即: 1348

3.95元作为维修保证金交付甲方,维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况,即予退还。

七、甲方权利、义务

(一)、权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行施工义务,对发现的施工问题发出整改通知或提出合理建议;

2、有权要求乙方按期完工,乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时,甲方有权拒绝在验收记录上签字。

3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工,采取相应措施并经甲方认可后再行施工。

4. 甲方对乙方使用的工程材料有权查验。

(二)、义务

1、提供现场咨询,在乙方需要时提供该作业面的图纸及有关技术资料,供乙方查阅;

2、甲方应提供给乙方施工人员存放工具、材料的库房,并积极协助乙方解决施工人员遇到的问题;

3、配备安全管理人员负责现场监督检查。

4. 协助乙方处理涉及到业主的事务

八、乙方权利、义务

(一)、权利

1、有权要求甲方提供施工相应的作业面及相关资料;

2、对甲方提出的超出合同约定的要求可以否定

3. 要求甲方提供水、电、排污接入点。

(二)、义务

1、应当具备相关部门核发的生产许可证及企业资质;

2、乙方施工中应认真遵守国家及____市对施工安全的有关规定、技术要求及操作规程;

3、乙方操作人员应按操作规程进行工作,如乙方维修人员违反操作规程而造成的一切损失全部由乙方负责;

4、施工现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》持证上岗,作业中应当落实现场安全防护措施,保证作业安全;

5、乙方应当妥善保管借用的施工图纸及相关资料,施工完毕后制作竣工资料在完工验收时交给甲方;乙方不得以任何形式分包、转包。。

九、违约责任

1、合同生效后,任何一方不得无故中止合同,一方无故终止合同如给对方造成经济损失的由违约方负责赔偿合同总额10%违约金;

2、一方当事人未按约定合同履行义务给对方造成直接损失的,应当承担合同总额10%违约金;

3、乙方施工人员违反甲方规章制度,甲方有权要求乙方进行更换,乙方应及时调整合格人员上岗;

4、因施工管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由乙方自行承担全部责任;

5、本合同未尽事宜,须经双方协商,并签署书面文件方为有效。,

十、合同生效与终止

1、 本合同自双方签字盖章后即生效;

2、 任何一方严重违约导致合同无法继续履行的,另一方可以解除合同,并向违约方追偿相关损失。

3、污水管道维修工程验收合格后进入维保期,维保期满后本合同即告终止。

一、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解,协商、调解不成的,按照下列第 1 种方式解决:

(一)、依法向 人民法院人民法院起诉;

二、其它约定

1、 本合同正本两份,具有同等效力,甲乙双方各执一份。本合同附本两份,甲乙双方各执一份;

2、 双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式,并经双方签字确认,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

3、 乙方提供的招投标文件,施工方案是本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

地址: 地 址:

单位负责人: 单位负责人:电话:

________年月____日 电 话:________年____日____月

道施工合同 篇16

立合同双方:____镇人民政府 (以下简称甲方),_________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及有关文件精神,为明确合同双方的权力、义务及责任,经双方协商一致,签订本合同,双方共同遵守。

一、工程名称及内容:

本次工程为村农村环境整治项目工程,主要为:建设下水道1200米,道路绿化__平方,架设太阳能路灯10处,建设宣传标牌及宣传橱窗。财政资金__元,按照项目报账制度拨付,不足部分有村里安排,资金也相应由村里支付。

二、质量标准及施工要求:

质量标准为按现行行业验收规范合格以上标准。

三、发包方式及工程价款:

项目竣工后按照现行施工定额据实决算,费率按现行标准计取。绿化部分按照实际购置税票为准,工程决算税金均由乙方承担。

四、付款办法:

村级配套资金由村直接支付,上级财政资金待工程竣工,且资金到位,各项资料手续完备后扣除5%质保金一次性支付。

五、质量保质期限:

该工程质量质保期为1年,自区验收验收合格之日起计算,期间如出现质量问题,乙方应承担全部责任,并无条件修复,除扣除乙方质量保证金外,另罚乙方损毁工程造价相应罚金。

六、工期:

工程自_____年9月25日开工至____年3月20日竣工。

七、双方责权:

甲方:____协调处理工程施工期间的现场纠纷,维护良好的施工环境,协调解决施工用料场、电源、水源等事宜,所需资金由乙方支付。对工程质量进行监督、检查、指导。

乙方:____接受甲方、村级和人员的监督、检查、指导,服从其合理安排,做好道路两侧树木及庄稼的保护工作,工程施工期间发生的一切工伤事故均由乙方自行承担责任。未经甲方同意不得随意转包工程给第三者。

八、违约处理:

____如遇违约行为时,双方应协商解决,协调不成时,任何一方均可向人民法院提起诉讼。

九、本合同一式四份,双方各执一份,财务一份,备档一份。

附施工要求一份。

甲方(签字、章)_________

乙方(签字、章)_________

立合同时间:______年8月15日

施工要求

一、尺寸要求:路面宽3.5米,砼厚度路中心线处200mm厚,路边900mm。

二、砼强度:C20砼,充分养护后使用。

三、原材料:

1、水泥:____采用淮矿水泥厂矿渣水泥,标号不低于425#。

2、石子:____粒径20mm∽40mm,容量不低于160kg/m3,立方体强度不低于600kgf/cm2,泥含量不大于1%,硫化物含量不大于1%,针片状颗粒含量大于15%。

3、砂:____天然河砂,中(粗)砂,泥含量不大于5%,有害物质含量不超过质量标准。

4、水:____抽取地下水。

四、路基垫层:

1、挖除表皮软弱土,泥结碎石垫层至原有可直接施工路面高度,土料为黄粘土,石子采用路面砼石子,按 1m3土配7.3吨石子比例拌料。

2、原有路表面坑洼不平处采用2:4:4生石灰与粉煤灰及瓜子片碎石子拌压实衬平。

3、路基垫层厚度以现场测定需要为准。

道施工合同 篇17

甲方:

乙方:

为确保浙赣铁路(江西段)通信工程安全、优质、高效的完成施工任务,甲方将 施工任务交由乙方完成,为明确双方的责任和义务,经双方协商达成如下协议。

一、施工承包范围及金额

隧道电缆槽道盖板整治共计 元; 通信过渡工程及调试共计 元; 上述工程共计 元(包工包料)交由乙方负责完成。除此费用之外,甲方不负责其他任何费用。其中税金 元由甲方代扣。

二、工期

20xx年1月16日~20xx年7月30日

三、双方职责

1、甲方职责

(1) 负责对乙方进行技术交底、安全教育及质量交底,解决乙方施工中遇到的技术问题。如出现因甲方原因造成乙方的损失由甲方责任人对乙方做出相应的赔偿。

(2) 负责对外协调与建设单位及路内单位之间的关系。

(3) 负责施工资料的整理、签证。

(4) 负责对乙方每道工序完成后的检查签认。

(5) 负责对乙方施工过程中出现的变更工程数量核实、签认。

(6) 负责对乙方施工队施工过程的监督、管理。

2、乙方责任

根据甲方的要求,安全、优质、高效的完成甲方交付的每一项施工任务。如因自身原因造成损失,责任乙方自负。 协助甲方对施工资料的收集工作,配合甲方整理、签认。如因乙方施工质量达不到要求,而不能签认,造成损失由

乙方负责。

及时向甲方汇报施工中出现的情况。 施工期间服从甲方必要合理的安排调配。 工作中严格遵守企业各项规章制度。生活中严于律己不得做出任何有损企业形象的事情。 严格按照施工技术交底施工,没有甲方责任人签认不能进行下一道工序。 根据施工现场调查,向甲方提出合理化方案,配合甲方及时调整施工方案。 配合甲方填写施工日志。

四、安全质量

1、 安全

(1) 乙方必须提高自身安全意识,所有参加施工的人员,在施工前须接受甲方的安全质量教育,经甲方同意后方准施工。

(2) 杜绝挖坏、破坏铁路沿线或地方地下既有光、电缆和民用设施等。发生以上情况予以相应处罚,并按照相关规定追究责任。

(3) 乙方在施工过程中,一旦发现施工现场存在施工安全隐患时,必须及时通知甲方现场安检人员和技术人员,积极协助消除影响施工的安全隐患。

(4) 乙方一意孤行、盲目蛮干、不遵照甲方施工安排而造成施工安全事故者,将对相关责任人予以严厉处罚。

(5) 甲方合理安排施工,对可能发生的安全隐患应及时预防,如有安全隐患应立即做出相应反映,确保人身、施工安全。

(6) 对乙方的施工过程进行严格细致的安全检查,实行有效的监控。

2、质量:

(1)乙方必须保质保量按甲方要求完成施工任务,并达到甲方技术交底所要求的标准。

(2)乙方不按甲方要求施工而导致工程出现质量问题,甲方有权责令乙方返工或停工,直至符合质量要求为止。由此发生的一切费用由乙方全部承担。

五、付款方式

甲方根据施工需要在乙方人员签字后由甲方预先支付乙方施工所必需的资金,待工程竣工验收后甲方对乙方进行一次性清算。

六、其他事宜

本合同未尽的其他事宜,经双方共同协商解决。

七、生效期限

本合同自双方签字盖章之日起生效,在双方就工程价款清算结账完毕后,自行失效。

八、合同份数

本合同一式四份,甲乙上方各持两份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

道施工合同 篇18

发包单位: (简称发包方)

承包单位: (简称承包方)

发包方经过批准进行的安装工程,经同意由承包方承担施工,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同,双方共同遵守。

第一条:工程名称: 厂区内旧管道,道路拆除及新管道安装和道路恢复工程

第二条:台(套)数: 1 套

第三条:工程地点: 大兴区榆垡镇

第四条:承包的范围和内容

1:拆除旧有管道及阀门等,安装新管道及阀门。

2:拆除部分道路及沟槽,阀门井等,恢复道路及沟槽,阀门井等。

第五条:工程造价

工程造价为:

第六条:承包方式

本工程按以下第 1 项方式进行承包施工。

1、包工包料。

2、预算定额。

3、包清工辅材

第七条:施工工期

有效施工期 75 天, 施工期间如发生不可抗力的自然灾害,工期另行协商。

第八条:工程价款的结算与支付

签订合同后7日内付50%为预付款,水压试验合格7日内再付40%,验收完毕7日内付清余款

第九条:双方的主要责任

一、发包方:

1、负责施工现场的三通一平;水、电接至锅炉房;无锅炉房以锅炉本体为准10米范围内;

2、组织技术资料审定, 在开工前将施工设计图及有关技术资料送交承包方,审定施工组织设计;

3、按时办理拨款和结算;

4、派驻工程代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交接手续,负责工程鉴证,解决工程施工中遇到的问题,以及其他事宜;

5、为承包方提供生活方便;

二、承包方:

1、按双方商定的分工范围,作好材料和设备的采购、供应和管理,作好施工前的各项准备工作;

2、及时向发包方提出开工通知书,施工进度计划表、隐蔽工程验收通知、施工验收通知,提出应由发包方供应的材料、设备计划;

3、严格按照施工图、规范标准与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定竣工和交付;

4、施工期间加强安全管理,防止伤亡事故发生;

5、按规定参加竣工验收,办理竣工结算;

6、在合同规定的保修期内,对属于承包方负责的工程质量问题,负责修理;

第十条:工程质量和验收标准

1、承包方严格按照施工工艺、施工验收范围施工,确保工程质量,在施工过程中如发生施工质量事故,由乙方负责。

2、隐蔽工程完成后,承包方应在二十四小时以前通知发包方进行检查,未经发包方检查不得隐蔽否则按工程质量不合格进行处理。如发包方12小时内未按时到场,承包方自行检查隐蔽。

3、施工验收标准以国家颁发的现行《规程》、《规范》标准为依据。工程竣工后,有承包方通知发包方,发包方组织有关部门及时进行工程总体验收。验收合格后,办理有关验收证明手续,工程移交发包方管理使用。

第十一条:施工期间临时停水、停电每次在一天以上的,凭签证顺延工期;

第十二条:工程保修期自验收合格之日起一年

第十三条:违约责任

一、发包方:

1、由于设计变更及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包方由此而造成的返工、机械设备调迁,材料和设备积压的实际损失;

2、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而造成的质量或其他问题,由发包方承担责任;

3、不按合同规定支付工程款,承包方有权提出停工报告,发包方不能及时解决,承担一切停工损失。

二、承包方:

1、逾期未完工,由此造成逾期交付使用的,每日按合同价款的1‰偿付逾期违约金;或工程质量不符合合同规定的负责无偿修理和返工经济,由此造成的损失由承包方全部承担。

2、保修期内发生因安装原因造成的质量问题,由承包方无偿进行返修;因使用或由发包方其他原因造成的质量问题,承包方应进行维修,费用由发包方承担。

第十四条:本合同在双方签字盖章后生效,工程交工、工程价款结清后,除有关保修条款仍然有效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

第十五条:争议解决方式

如双方就本合同发生争议,经协商不成,经济合同仲裁机构仲裁。

第十六条:其他条款按约定执行。

第十七条:本合同正本 四 份,双方各执 2 份 。

第十八条:未尽事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

道施工合同 篇19

甲方: 乙方:

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议。

第一条 工程概况及承包范围

1、工程名称:行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程

2、工程地点:行政三路

3、承包范围:本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容

4、承包方式:包工包料交钥匙工程。

第二条 工期

1、本工程工期总天数为: 5 天。即从20__年9月13日20__年9月17日

第三条 甲方应承担的工作与责任

1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

第四条 乙方应承担的工作与责任

1、乙方在本合同生效后,应派技术人员到现场做好开工前的准备工作,施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找,收集管线资料,借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

2、 乙方应在施工场地做初步地质调查,查清地层结构,地质成份,地下水埋深。目前,钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工,要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工,必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源,现场缺水,施工前备好水。

4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续,若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全,做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故,均由乙方自行负责。

6、严格遵守电力部门的有关规定,不准私自开启,操作电力门的电气设备,如有违反,造成一切责任及损失由乙方自己承担。

7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收,做好记录。

8、乙方保证工程质量,严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工,按期完成工程内容。

9、乙方应文明施工,做到工完、料净、场地清,费用已包含在工程总价中。

第五条 工程价款及支付

1、 本工程包干价,单价为 元/米,按水平方向直线长度结算。

2、 本工程施工完毕,验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。

第六条 工程质量验收

1、验收方式:乙方应向甲方提供本工程验收报告,材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道,对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物,通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求,乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。

2、验收时间:甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收,逾期不组织竣工验收,则视为本工程质量全部合格。

第七条 违约责任

如一方擅自终止或解除本合同,或不按合同全面履行自己的义务,应依法承担违约责任,并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

第八条 争议的解决方式

如因履行本合同发生争议,甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第九条 本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议,与本合同具有同等法律效力。

第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

第十一条 本合同共一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人:法定代表人:

授权代表人:授权代表人:

电 话: 电 话:

签章日期: 年 月 日 签章日期: 年 月 日

道施工合同 篇20

发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就 隧道工程(工程项目)的有关事项经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地点: (起点: ;止点: )

工程内容: 工程咨询有限公司编制的工程预算书(下称预算书)及招标文件所述工程内容。

二、工程承包范围:

1、甲方提供的施工蓝图范围内涉及的所有施工内容;

2、该隧道工程总长997m,断面5m5m,坡降1.04%。

三、合同工期

开工日期:20xx年8月1日

竣工日期:20xx年4月20日(不可抗拒自然因素除外,工期顺延)

合同工期总日历天数:260天(日期期间节假日除外)

四、质量标准:

工程质量标准:合格

五、合同价款:

1、工程价款总金额:319.78万元(大写:叁佰壹拾玖点柒捌万元整),最终结算按照乙方实际完成的工程量结算工程款。

2、施工中发现与设计图纸不一致进行变更的由甲、乙双方及监理单位共同确定工程量后据实结算。

3、材料因价格波动引起价格变化不予调整价差,人工费调整按湖北省相关规定执行。

4、工程价款支付办法:工程动工付工程总价款的20%(其中动工时付10%,隧道完成100米时付10%);完成总工程量的50%后应付工程款总额的15%;竣工验收后付清工程总价款的95%;剩余工程总价款的5%作为工程质量保证金,二年后无质量问题付清(二年内隧道发生质量问题,由乙方负责加固处理,费用由乙方自行承担)。

六、乙方应严格按工艺流程和设计图纸要求施工,甲方负责聘请有资质的工程监理机构对该工程项目进行全程监理,确保工程质量达到合格要求。

七、乙方在施工中涉及相邻关系的协调工作由甲方负责牵头协调,确保工程顺利推进。

八、承包人在施工过程中必须严格执行国家现行施工规范和建筑工程检验评定标准,经检验后符合设计要求,质量要求达到合格等级,否则自行承担一切经济损失。

九、承包人为施工总承包。本工程严禁转包,违法分包;如有违法分包行为,发包方一经发现,立即终止合同,并根据国家相关政策、法规追究其责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款,工程完工乙方在结算合同价款时应提供合法的税务发票。

十一、发包人不为承包人提供材料和工程设备。

十二、承包人采购材料进行管理,但材料必须先报告发包人许可,并提供材料样品,必须有出厂合格证等有资质单位出具的检验报告,同时必须服从发包人对部分材料的变更,变更后发生的费用由甲方承担。

十三、承包人未能按合同完成全部工程,每延误一天的违约金为 元/天,不可抗力及不能归责于承包人的原因除外。

十四、承包人应按照《安全生产法》的要求在施工过程中做好安全工作,确保工程安全施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,杜绝安全事故的发生;因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用由乙方承担,与甲方无关。

十五、乙方在施工中的人员由其自行雇请,人员工资和费用由其自行与所请人员结算,相应的权利和义务关系在乙方与所雇请员工之间产生,与甲方无关。

十六、违约责任:

1、本协议自签订之日起生效,除《合同法》规定情况外,甲、乙双方任何一方不得单方终止或解除,若单方解除合同或出现严重违约行为,由违约方向守约方支付违约金10万元,同时赔偿对方因此而造成的经济损失。

2、甲方延期付款的,按应付款额月利率15‰的标准向乙方支付延期付款利息。

3、承包人承诺按施工合同约定承担工程的实施、完成及缺

十七、其它条款:

(一)本合同的组成部分:

1、本施工合同书及各种合同附件(含评标期间和合同及谈判过程中的澄清文件和补充资料);

2、关于隧道工程施工的标准、规范及有关技术文件;

3、图纸;

4、工程量清单;

5、工程报价单或预算书;

6、中标通知书;

7、投标函及投标函附录;

8、项目专用合同条款;

9、通用合同条款;

10、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件,视为本合同的组成部分;

11、承包人有关人员、设备投入及投标文件中的施工组织设计等投标书所述内容;

12、其它合同文件。

(二)隧道内防护:若遇有漏顶现象,须喷浆的地方(防护支架、喷浆)10米以内(含10米)处理费用由乙方负担,超出10米的费用由双方另行协商。

(三)隧道除渣:由发包人指定地点堆放,承包人负责修路、运输。所有除的砂石料所有权归发包人,治理由发包人负责,治

(四)工程完工后按实际工程量结算,若超出997米,对超出部分由甲、乙双方会同监理据实结算。

十八、本协议未尽事宜由甲、乙双方另作补充协议,补充协议协议与本协议有同等约束力。

十九、本协议自签订之日起生效,甲、乙双方及见证单位(马桥法律服务所)各执一份,具有同等约束力。

发包方(公章): 承包方(公章):

住所: 住所:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

传真: 传真:

开户银行: 开户银行:

账号: 账号:

邮政编码: 邮政编码: 年 月 日 年 月 日 见证单位: 年 月 日

道施工合同 篇21

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规和条例明确各自在施上中的合法权利、义务和经济责任,根据工程具体情况,本着平等互利的原则,双方针对工程建设有关事项协商资源签订如下合同条款。

一、工程概况及承包方式

1、工程名称:庄河市三环大街西段改造工程河道清淤分部工程

2、工程地点:庄河市三环大街

3、工程承包方式:包工包料

4、工程概况:本工程位于庄河市三环大街,因河道年久末通,故对河道内生活垃圾进行清理,其主要工程量如下:明渠依据图纸计算长1089.7米,清淤深度为0.6米,宽度与河道同宽,清淤土方量为2530m3;暗渠依据图纸计算全长为609.06米,清淤深度为0.6米,宽度与暗渠同宽,清淤土方量为1739.1m3。

二、上程内容

清理改河道内的淤泥及生活垃圾,工程量约为3620立方米。

三、工程造价

工程造价为:壹拾伍万元整(¥150000.00元),本工程项目为一次包干价,超支不补。

四、工程期限

工程开工日期:

五、质量要求

工程质量标准:乙方按照甲方要求将河道内的淤积土力及生活垃圾全部清理,达到交工要求方为合格,按招标图纸施工。

六、付款方式

工程竣工建设单位及相关部门验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的100%。

七、双方责任

1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;对乙方施工质量及工程进度随时随地进行抽验及抽察;甲方须保证乙方施工过程中,不受到影响,对于施工过程中出现的群众纠纷,甲方负责出面协调解决,原则上不影响乙方施工;甲方每天汇同监理及建设单位对土方工程量进行认证。甲方需向乙方提供具体施工方案,乙方须严格按照方案内容细则执行,如果不按操作流程野蛮施工,出现一切后果,乙方自行承担。

2、乙方:乙方在淤泥向场外运输过程中洒漏在道面上的垃圾应及时清理,如若造成不良影响,由乙方自己协调解决;乙方在暗渠清淤过程中,须做好通风,坚决杜绝因通风不畅对工作人员缺氧造成人身安全事故,如若发生,所有后果由乙方自行承担;工人在暗渠施工时,须配戴防毒而具,暗渠中决不允许有明火产生,如因工人吸烟等其他因素导致暗渠内气体爆炸及燃烧,造成人身安全事故,所有后果由乙方自行承担;暗渠清理过程中,需在暗渠顶盖开凿洞口及柏油路面开槽,开洞处做好警示标志,避免非工作人员靠近造成人身安全事故,如若发生,所有后果由乙方自行承担,施工完成后须立即恢复原样,减少对道路交通造成影响。暗渠内有毒有害气体每半小时测定一次,并实时记录数值,如因乙方原因未对暗渠内有毒有害气体进行测定造成人员伤亡,乙方自行承担一切后果;暗渠内电源必须在12V以下(含12V),严禁私拉电源,如因乙方私接电源且超过12V电源造成触电等安全事故,乙方承担一切后果;所有工人在施工期间严禁饮酒,如因饮酒造成人身伤亡事故,所有后果由乙方自行承担;其他未尽事宜参照具体施工方案执行。

八、其他事项:

经甲乙双方商定做出如下协议:

1、工程如遇特殊情况或不可抗拒力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约造成的一切损失,由违约方承担。

2、如甲方或乙方违约,而没有按合合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

3、乙方应慎重,严格按照围家关丁施工建设安全的法律规定及行业规定进行安全施工,因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

4、其他未尽事宜由双方协商解决。

5、合同一式贰份,双方签字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。

甲方代表:

乙方代表:

20xx年xx月xx日

道施工合同 篇22

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本供水工程事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

项目自来水工程,由滨州市滨城

区市政主管网铺设DN PVC供水管道至甲方围墙内一米处位臵。

二、合同费用

甲方应缴纳自来水管道安装费 元整,并一次性付清。

三、合同工期

甲方缴费后5日内开工,工期总日历天数 天。如遇雨雪天气及施工方案变动等原因,工期相应顺延。

四、质量标准

达到国家质量验收合格标准。

五、甲方权利与义务

1.开工前一次性缴纳自来水管道安装费。

2.与乙方协商确定施工方案。

3.提供水表安装位臵。

4.办理相关的用水手续。

六、乙方权利与义务

1.确定施工方案,并得到甲方确认。

2.收到甲方全部缴费后5日内组织开工。

3.负责管材、管件的采购与施工。

4.保证工程质量,保证施工工期。

5.竣工后,在甲方办理用水手续完整后保证供水。

七、依据《滨州市滨城区供用水管理办法》及相关规定,管道施工完毕,并与市政管网相接后,该管线用户水表以上部分的管理权归滨城区自来水公司。甲方不得在该管线上开(关)阀门,开口取水。

八、未尽事宜,双方协商解决。协商不成,可向滨州市滨城区人民法院提起诉讼。

九、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,盖章签字后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

道施工合同 篇23

甲方:

乙方:

本着平等互利的原则,按国家《经济合同法》《劳动法》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下:

一、工程承包内容:空调、暖气管道预埋施工

二、工程地点:____________

三、安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。

四、工程技术要求:乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。

五、乙方应认真按照标准规范和要求施工,工程质量达不到约定的标准部分,经甲方发现,应要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工费用,工期不予顺延。

六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时,经公司确认后调整合同价格,签订补充协议。

七、价格:本工程量为综合包干价人民币________元。

八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。

九、文明施工:符合市容市貌,文明施工要求标准,违反相关规定,后果由乙方自行负责。

十、工期:____天。

十一、付款方式:项目工程全部完成并验收合格后,一次性支付全部工程款。

十二、结账方式:乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。

十三、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份,甲乙双方签字即生效,付清工程款后自动失效。(以票据为准)

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

道施工合同 篇24

委托单位:

施工单位:

根据《民法典》、《给水排水管道工程施工与验收规范》和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》等文件,甲乙双方在依法、自愿、公平和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。

一、合同维修范围及费用承包方式

1、甲方委托乙方对建设于污水排水主管道进行维修施工服务

2、费用承包方式:

二、合同期限

1、本合同签署后____日内乙方进场施工,施工期限为____天(另有约定的除外)。

2、维修工程完工验收合格之日起

三、履行合同条件:

合同签署后,甲乙双方签字确认后,正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。

四、安全防范措施

1.乙方负责指派专业人员进行管道施工作业进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》,并提供复印件供甲方备案。

2.施工前乙方应当书面告知甲方施工计划,以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识,施工前做好2号楼底商的出行防护,做好地层降水工作,做好防塌方的措施,对异地堆积的回填土进行覆盖乙方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时,乙方承担全部责任。

五、管道施工标准

1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范》、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》的相关规定,对污水管道进行施工及验收,确保施工管道符合上述标准。

六、施工费支付方式

1、本合同工程款:___元,总价款(大写):______元(小写)______元进场前先由甲方垫资支付工程款的20%(53935.8元)给乙方,乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。

2、乙方需拿出工程款的5%即:13483.95元作为维修保证金交付甲方,维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况,即予退还。

七、甲方权利、义务

(一)、权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行施工义务,对发现的施工问题发出整改通知或提出合理建议

2、有权要求乙方按期完工,乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时,甲方有权拒绝在验收记录上签字。

3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工,采取相应措施并经甲方认可后再行施工。

4.甲方对乙方使用的工程材料有权查验。

(二)、义务

1、提供现场咨询,在乙方需要时提供该作业面的图纸及有关技术资料,供乙方查阅

2、甲方应提供给乙方施工人员存放工具、材料的库房,并积极协助乙方解决施工人员遇到的问题

3、配备安全管理人员负责现场监督检查。

4、协助乙方处理涉及到业主的事务

八、乙方权利、义务

(一)、权利

1、有权要求甲方提供施工相应的作业面及相关资料

2、对甲方提出的超出合同约定的要求可以否定

3、要求甲方提供水、电、排污接入点。

(二)、义务

1、应当具备相关部门核发的生产许可证及企业资质

2、乙方施工中应认真遵守国家及____市对施工安全的有关规定、技术要求及操作规程

3、乙方操作人员应按操作规程进行工作,如乙方维修人员违反操作规程而造成的一切损失全部由乙方负责

4、施工现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》持证上岗,作业中应当落实现场安全防护措施,保证作业安全

5、乙方应当妥善保管借用的施工图纸及相关资料,施工完毕后制作竣工资料在完工验收时交给甲方乙方不得以任何形式分包、转包。

九、违约责任

1、合同生效后,任何一方不得无故中止合同,一方无故终止合同如给对方造成经济损失的由违约方负责赔偿合同总额10%违约金

2、一方当事人未按约定合同履行义务给对方造成直接损失的,应当承担合同总额10%违约金

3、乙方施工人员违反甲方规章制度,甲方有权要求乙方进行更换,乙方应及时调整合格人员上岗

4、因施工管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由乙方自行承担全部责任

5、本合同未尽事宜,须经双方协商,并签署书面文件方为有效。,

十、合同生效与终止

1、本合同自双方签字盖章后即生效

2、任何一方严重违约导致合同无法继续履行的,另一方可以解除合同,并向违约方追偿相关损失。

3、污水管道维修工程验收合格后进入维保期,维保期满后本合同即告终止。

十一、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解,协商、调解不成的,按照下列方式解决:

依法向人民法院人民法院起诉

十二、其它约定

1、本合同正本两份,具有同等效力,甲乙双方各执一份。本合同附本两份,甲乙双方各执一份

2、双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式,并经双方签字确认,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

3、乙方提供的招投标文件,施工方案是本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

______年____月____日

道施工合同 篇25

甲方:

乙方:

经理部要对长山隧道进行维修施工,考虑自高速公路已经通车,为保证路产安全、运营安全,甲方经与山东省高速路桥养护有限公司四川工区(以下简称“乙方”)双方平等协商,将乐自高速长山隧道安全布控委托由乙方限时完成。现由与于20xx年 月 日共同达成并签订本协议如下:

1.本工程为乐自高速长山隧道安全布控

2.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分,即: 本合同协议书及附件、工程安全技术规范、图纸、工程量清单、构成本合同组成部分的其他文件。

3、上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币¥30000元(大写:叁万元整)。工程款支付以工程量清单为依据,单价和数量按照本合同清单单价计量,工程量清单附后。

5、甲方按本协议第6条所述给乙方支付合同价款,乙方在此立约:保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的维修施工。

6、在甲乙双方签订合同后,由乙方组织具体施工。合同签订后,乙方完成合同规定全部工程量,经甲方验收合格, 由甲方支付工程款给乙方。

7、工程施工期间,乙方对进度、安全等方面进行现场管理。乙方应对业主的管理工作予以积极配合,并对业主提出的合理建议采取积极措施进行处理直到满足相关规定要求。

8、鉴于乐自高速公路业已通车,为保证本项目安全生产,乙方应特别加强安全生产和质量意识的教育,保证上路施工人员及车辆安全。采取必要的安全防护措施(如车辆悬挂安全警示标志、人员穿戴安全服等),杜绝重大安全事故和质量事故。乙方应自行负责施工安全,因乙方管理不善等相关原因造成的一切事故与甲方无关,乙方应自行承担。

9、在施工过程中,甲方不再参与该工程施工,也不能以任何理由阻挠乙方施工,否则造成的损失由甲方承担。

10、承包人应在20xx年 月 日起施工,于20xx 年 月 日完成。

11、本协议书在由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工并验收合格后失效。

12、本协议一式三份,甲方两份,乙方两份,具有同等法律效力。

13、山东省高速路桥养护有限公司四川工区,具体账号名称和开户行如下:收款单位名称:山东省高速路桥养护有限公司四川工区 开户行:中国建设银行四川乐山分行营业部

甲方: 乙方:

(盖章) (盖章)

法 定 代 表 人 法 定 代 理 人

或其授权的代理人: 或其授权的代理人:

日期:

道施工合同 篇26

甲方:

乙方:

甲方将其标段部分梯形断面渠道的衬砌工程承运给乙方,本着自愿、诚信的原则,双方达在如下协议:

一、工程项目

1、工程名称:鄂尔斯市20xx节水改造第七标段部分梯形渠道砌护工程;

2、工程内容:在甲方提供的红旗北一直斗119闸右四斗渠上进行内外坡修整夯实,风积沙浇水回填、塑膜铺设、砂浆拌和、砼板衬砌、洒水养护及板缝与伸缩缝2.5的填缝及现场清理等。

3、技术参数:见图纸

二、甲、乙双方责任

1、甲方的责任:

(1)负责向乙方提供施工图纸,技术资料及渠道测量放线工作;

(2)负责合同渠道的机械土方施工及回填风积沙拉运;

(3)负责将砼板预制反运送至衬砌现场;

(4)对质量进行严格控制;

(5)负责提供砌护及勾缝所需的水泥、砂子、沥青胶泥等材料。

2、乙方的责任

(1)乙方按合同内的施工任务必须在10月1日前完工;

(2)乙方要保证整修后坡的密实度,风积沙回填都用透水密实;

(3)砼板铺设平整美观,结构缝填时要彻底清缝洒水填筑(清缝深度5m);

(4)乙方要认真遵照甲方提供的施工图纸及各项技术数据、规范要求施工;

(5)负责施工安全,严禁无证人员驾驶车辆,施工中发生一切意外事故(人员伤亡,车辆、机械损坏等)均由乙方承担一切责任,甲方不承担任何责任与费用。

(7)乙方若工程进度或质量达不到甲方要求,甲方有权中止本合同,并只付给乙方正完成合格工程量80%的工程量。

(8)负责完工后的现场清理及堤顶、外坡的整形施工;

(9)负责本工程竣工验收前的维护任务。

(10)严格遵照监理工作人员的质检要求施工。

三、合同价款及付款方式

1、本工程执行单价合同款,按工程内容的建设、任务及竣工后的砼板实际面积进行计量;

2、本条斗渠均按每平方米9.00元计价;

3、甲方按乙方进度付给其工程价款60%,施工结束经甲方初验后付出95%,其余5%作为质保金待质保期满无质量问题时一次付清。

四、附则:

1、本合同经双方签字,盖章之日起生效。

2、本合同工程施工验收,工程结标完毕后中止。

3、本合同一式三份,甲二份、乙一份。

甲方:

乙方:

年 月 日

道施工合同 篇27

发包单位: (简称发包方)

承包单位: (简称承包方)

发包方经过批准进行的安装工程,经同意由承包方承担施工,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同,双方共同遵守。

第一条:工程名称: 厂区内旧管道,道路拆除及新管道安装和道路恢复工程

第二条:台(套)数: 1 套

第三条:工程地点: 大兴区榆垡镇

第四条:承包的范围和内容

1:拆除旧有管道及阀门等,安装新管道及阀门。

2:拆除部分道路及沟槽,阀门井等,恢复道路及沟槽,阀门井等。

第五条:工程造价

工程造价为:

第六条:承包方式

本工程按以下第 1 项方式进行承包施工。

1、包工包料。

2、预算定额。

3、包清工辅材

第七条:施工工期

有效施工期 75 天, 施工期间如发生不可抗力的自然灾害,工期另行协商。

第八条:工程价款的结算与支付

签订合同后7日内付50%为预付款,水压试验合格7日内再付40%,验收完毕7日内付清余款

第九条:双方的主要责任

一、发包方:

1、负责施工现场的三通一平;水、电接至锅炉房;无锅炉房以锅炉本体为准10米范围内;

2、组织技术资料审定, 在开工前将施工设计图及有关技术资料送交承包方,审定施工组织设计;

3、按时办理拨款和结算;

4、派驻工程代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交接手续,负责工程鉴证,解决工程施工中遇到的问题,以及其他事宜;

5、为承包方提供生活方便;

二、承包方:

1、按双方商定的分工范围,作好材料和设备的采购、供应和管理,作好施工前的各项准备工作;

2、及时向发包方提出开工通知书,施工进度计划表、隐蔽工程验收通知、施工验收通知,提出应由发包方供应的材料、设备计划;

3、严格按照施工图、规范标准与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定竣工和交付;

4、施工期间加强安全管理,防止伤亡事故发生;

5、按规定参加竣工验收,办理竣工结算;

6、在合同规定的保修期内,对属于承包方负责的工程质量问题,负责修理;

第十条:工程质量和验收标准

1、承包方严格按照施工工艺、施工验收范围施工,确保工程质量,在施工过程中如发生施工质量事故,由乙方负责。

2、隐蔽工程完成后,承包方应在二十四小时以前通知发包方进行检查,未经发包方检查不得隐蔽否则按工程质量不合格进行处理。如发包方12小时内未按时到场,承包方自行检查隐蔽。

3、施工验收标准以国家颁发的现行《规程》、《规范》标准为依据。工程竣工后,有承包方通知发包方,发包方组织有关部门及时进行工程总体验收。验收合格后,办理有关验收证明手续,工程移交发包方管理使用。

第十一条:施工期间临时停水、停电每次在一天以上的,凭签证顺延工期; 第十二条:工程保修期自验收合格之日起一年

第十三条:违约责任

一、发包方:

1、由于设计变更及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包方由此而造成的返工、机械设备调迁,材料和设备积压的实际损失;

2、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而造成的质量或其他问题,由发包方承担责任;

3、不按合同规定支付工程款,承包方有权提出停工报告,发包方不能及时解决,承担一切停工损失。

二、承包方:

1、逾期未完工,由此造成逾期交付使用的,每日按合同价款的1‰偿付逾期违约金;或工程质量不符合合同规定的负责无偿修理和返工经济,由此造成的损失由承包方全部承担。

2、保修期内发生因安装原因造成的质量问题,由承包方无偿进行返修;因使用或由发包方其他原因造成的质量问题,承包方应进行维修,费用由发包方承担。

第十四条:本合同在双方签字盖章后生效,工程交工、工程价款结清后,除有关保修条款仍然有效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

第十五条:争议解决方式

如双方就本合同发生争议,经协商不成,经济合同仲裁机构仲裁。

第十六条:其他条款按约定执行。

第十七条:本合同正本 四 份,双方各执 2 份 。

第十八条:未尽事宜,双方协商解决。

发包方:(盖章) 承包方:

开户行: 开户行:

帐号: 帐号:

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 电 话:

传 真: 传 真:

道施工合同 篇28

甲方:_____________________

乙方:_____________________

经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

一、工程项目

1、工程名称:_____________________。

2、工程地点:_____________________。

3、承包范围:_____________________。

4、承包方式:包工不包料、包质量、包运输、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。施工机械由乙方自行负责。

5、合同价款:

路面硬化每米______________元整。包括切缝、养护、模板安拆等与路面施工有关的工作。(竣工后以实际丈量为准进行结算)。

6、工期:自开工______________之日起,_______日内竣工。若因砂石料水泥等原材料不能到位工期顺延。天雨三天工期顺延。

二、技术要求

路面为_______cm厚、_______水泥混凝土路面,宽_______米。

三、施工及质量要求

严格控制路面宽度。,平整度、纵横向的坡度,材料质量,并按监理和规范的要求施工。垫层必须夯实,否则返工一切损失由乙方自负。

四、双方权利和义务

1、发包人的权利和义务

发包人委派为工地代表:_____________________。

职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收的相关工作。

2、发包人主要工作:

负责现场协调工作;

3、承包人的权利和义务

项目负责人姓名:

项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

4、承包人主要工作:

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查。

五、工程价款的`支付

本工程施工后分阶段视进度支付到总价款的_______%。下剩款项在工程竣工验收后30日内付清。(税费由甲方支付)。

甲方:_____________________

乙方:_____________________

时间:_____________________

道施工合同 篇29

甲方(发包方):(以下简称甲方)

乙方(施工方): (以下简称乙方)

经友好共赢协商,甲乙双方就《郑东新区龙湖区域环路通信管理工程》埋设施工事宜,达成如下协议:

1、甲方发包给乙方郑东新区龙湖区域环路通信管理埋设工程施工,长度约60公里。地点位于郑州市郑东新区龙湖辖区。

2、按图纸设计的通信管道与通道施工要求进行施工。

3、根据工程地质情况,甲方必须具备良好的施工条件和施工环境,协调周边和政府、监理人员的关系,积极推进工程施工顺利进展;乙方不参与本工程地形地貌的填充和平整,只保持正常而具备条件路段的管材埋设施工。

4、本工程通信管材确定为最高32孔,外径在110mm的塑料管,过路支管为一层4孔,正常四层叠铺,每层8根,入孔井相距120m—150m,井深1.2m。

5、甲方无偿提供管材、入孔井盖和施工所需用的沙子、水泥、砖。

6、承包单价为税后综合单价,每千米壹拾柒万元人民币(不含预算规费、均按延长米计取单价)。

7、付款方式为5000米一个支付节点,支付已完成工程的90%的款,余款10%待工程全部验收合格后付清。

8、通讯管道材料保证金为拾万元,工程进入施工时,每遇一个支付节点甲方返还保证金20%,工程按四个节付点返完。

9、施工过程中,如果没有经乙方同意,因甲方的原因而造成停工,甲方应承担乙方的一切经济损失,如果经甲乙双方同意停工时,停工不得超过3个工作日,超过3个工作日甲方承担乙方工人工资。

10、甲方在支付点时,如果不支付乙方已完成的工程款或欠缺工程款,乙方有权停工。

11、双方责任和义务:甲乙双方履行以上10条各自的责任和义务时,不得推诿或回避。甲方必须保证有连续管道铺设场地,必须保证所供材料,按节点支付承包费,不得借助业主拨款才给施工队付款,不得借口不良事项回避付款。甲方对施工方有监督及协调的权利和义务。乙方必须按图施工,必须按要求工期完成任务,保证施工质量,防范安全事故,服从甲方安排。乙方对甲方有建议献策的权利和义务。

12、争议的解决:发生争议,双方友好协商解决,协商不成时,可诉至当地人民法院。

13、违约责任:违约方承担一切违约经济损失和法律责任,同时加罚工程造价2%的违约金。

14、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效,工程相关事项履行完毕本协议自然终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

道施工合同 篇30

甲方:

乙方:

甲乙双方经平等协商,就新风管道制作及安装等相关事宜达成了共识。特签订合同如下。

一、工程量

甲方将会所三楼新风工程和二楼部分工程承包给乙方,其工作量为:

1、三楼、二楼新风通风管道制作与安装

2、二台风机的安装

3、39个通风风口的制作与安装

4、39个蝶形阀门的安装

二、相关技术要求

1、新风通风管道用0.6MM镀锌板,管道口径为160*120CM

2、蝶形阀为矩形100KG

3、风口为双层百叶风口,并安装帆布软节

三、工期要求

工程期限为天,即20____年____月____日交工。

四、工程价款

通风管道为每平方米____元(含安装费,按通风管道展开面积计算),按现场铺设实际用料平方米数计算;

风口每个为____元(含安装费)

蝶形阀每个为____元(含安装费)

此外,甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式

1、实行分期支付的付款方式,即双方签订合同之日,甲方向乙方支付材料费____元;乙方将制作的通风管道运抵甲方施工现场后,甲方向乙方支付____元;余款待安装并调试合格后一个月内,甲方将余款一次性全部支付给乙方。

2、以人民币现金的方式支付。

六、违约责任

1、如果甲方不能按合同约定向乙方支付工程款,则视为甲方违约。甲方应承担违约责任,每天按工程总价款的1%向乙方支付违约金。

2、如果乙方不能按合同约定日期交工,则视为乙方违约。乙方应承担违约责任,每天按工程总价款的1%向甲方支付违约金。

七、其它约定

1、甲方应为乙方施工提供方便。

2、施工中,乙方应加强对员工的安全教育。一旦发生人身安全事故,其责任由乙方承担。

3、施工中,乙方应加强对现场设施、装修的保护,如有损坏,照价赔偿。

4、若因工程量增加引起的工程设计变更,其工程费用另行计算。

5、因不可抗拒力原因造成合同不能履行,双方不承担任何责任。

6、此合同一式两份,双方各执一份。

甲方:

签约代表人:

乙方:

____年____月____日

道施工合同 篇31

委托单位:_____________

施工单位:_____________

根据《民法典》、《给水排水管道工程施工与验收规范》( GB 50268-)和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(C3-90)等文件,甲乙双方在依法、自愿、公平和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。

一、合同维修范围及费用承包方式

1、甲方委托乙方对建设于_____________污水排水主管道进行维修施工服务;

2、费用承包方式:

二、合同期限

1、本合同签署后____日内乙方进场施工,施工期限为天(另有约定的除外) 。

2、维修工程完工验收合格之日起,

三、履行合同条件:

合同签署后,甲乙双方签字确认后,正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。

四、安全防范措施

1.乙方负责指派专业人员进行管道施工作业;进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》,并提供复印件供甲方备案。

2.施工前乙方应当书面告知甲方施工计划,以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告;施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识,施工前做好2号楼底商的出行防护,做好地层降水工作,做好防塌方的措施,对异地堆积的回填土进行覆盖;乙方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时,乙方承担全部责任。

五、管道施工标准

1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范(GB50268-)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(C3-90)的相关规定,对污水管道进行施工及验收,确保施工管道符合上述标准。

六、施工费支付方式

1、本合同工程款:_____________元,总价款(大写):_____________元_____________(小写)元;进场前先由甲方垫资支付工程款的20%(5393

5.8元)给乙方,乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。

2、乙方需拿出工程款的5%即: 1348

3.95元作为维修保证金交付甲方,维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况,即予退还。

七、甲方权利、义务

(一)、权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行施工义务,对发现的施工问题发出整改通知或提出合理建议;

2、有权要求乙方按期完工,乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时,甲方有权拒绝在验收记录上签字。

3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工,采取相应措施并经甲方认可后再行施工。

4.甲方对乙方使用的工程材料有权查验。

(二)、义务

1、提供现场咨询,在乙方需要时提供该作业面的图纸及有关技术资料,供乙方查阅;

2、甲方应提供给乙方施工人员存放工具、材料的库房,并积极协助乙方解决施工人员遇到的问题;

3、配备安全管理人员负责现场监督检查。

4.协助乙方处理涉及到业主的事务

八、乙方权利、义务

(一)、权利

1、有权要求甲方提供施工相应的作业面及相关资料;

2、对甲方提出的.超出合同约定的要求可以否定

3、要求甲方提供水、电、排污接入点。

(二)、义务

1、应当具备相关部门核发的生产许可证及企业资质;

2、乙方施工中应认真遵守国家及____市对施工安全的有关规定、技术要求及操作规程;

3、乙方操作人员应按操作规程进行工作,如乙方维修人员违反操作规程而造成的一切损失全部由乙方负责;

4、施工现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》持证上岗,作业中应当落实现场安全防护措施,保证作业安全;

5、乙方应当妥善保管借用的施工图纸及相关资料,施工完毕后制作竣工资料在完工验收时交给甲方;乙方不得以任何形式分包、转包。

九、违约责任

1、合同生效后,任何一方不得无故中止合同,一方无故终止合同如给对方造成经济损失的由违约方负责赔偿合同总额10%违约金;

2、一方当事人未按约定合同履行义务给对方造成直接损失的,应当承担合同总额10%违约金;

3、乙方施工人员违反甲方规章制度,甲方有权要求乙方进行更换,乙方应及时调整合格人员上岗;

4、因施工管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由乙方自行承担全部责任;

5、本合同未尽事宜,须经双方协商,并签署书面文件方为有效。,

十、合同生效与终止

1、本合同自双方签字盖章后即生效;

2、任何一方严重违约导致合同无法继续履行的,另一方可以解除合同,并向违约方追偿相关损失。

3、污水管道维修工程验收合格后进入维保期,维保期满后本合同即告终止。

一、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解,协商、调解不成的,按照下列第1种方式解决:

(一)、依法向_____________人民法院人民法院起诉;

二、其它约定

1、本合同正本两份,具有同等效力,甲乙双方各执一份。本合同附本两份,甲乙双方各执一份;

2、双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式,并经双方签字确认,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

3、乙方提供的招投标文件,施工方案是本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。

甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________

地址:__________________________地址:__________________________

单位负责人:_____________单位负责人:_____________电话:_____________

________年_____________月____日________年____日____月

道施工合同 篇32

甲方:______地址:______

乙方:______地址:______

由于工程建设需要,甲方委托乙方承包______工程。

为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,双方协商一致签订本合同。

第一条工程概况

1、工程名称:__________________。

2、工程地点:_______________。

3、工程内容:在_______________内安装_________球墨铸铁管约_________米,_________水表___套等,详见施工图及《工程预算书》。

4、工程承包方式:综合单价承包,乙方包工包料。

5、结算原则:根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

6、开工:乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

7、本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用,工程材料符合国家相关标准。

第二条合同价款(工程款)及支付

1、合同总价(人民币,下同):(大写):__________________(小写):________________________元。

本合同为综合单价承包合同,单价标准见附件工程预算书,前述合同总价为暂定价。

2、工程款支付:第三条双方权利义务

1、甲方权利和义务1)按合同要求及时支付工程款。

2)提供具备施工条件的施工场地。

3)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

4)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

5)在工程开工前,向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料,以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸,并保证该等资料的真实性和有效性。

2、乙方权利和义务1)乙方在收到工程预付款,并在在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

2)严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工,施工质量必须符合国家现行有关施工标准,并需通过验收合格。

3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

第四条工期的约定

1、工期:自开工之日起十个工作日。

在工期未顺延的情况下,乙方应在前述工期内竣工,并在竣工后通知甲方验收。

2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,必须征得乙方同意。

3、因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的,工期顺延。

第五条质量、验收及结算

1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—20__)为施工管理及质量评定验收标准。

2、本工程质量要求:合格。

3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收,并在验收开始后五日内完成验收,办理验收、移交手续。

如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。

若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的,视为验收合格,甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

4、验收完成后乙方提交结算资料,甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。

如果甲方收到乙方的结算资料后四十日内未作回复(或未提出意见),视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料,甲方应按要求剩余部分工程结算款。

第六条免责条款施工期间,由于恶劣天气(如:雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等,工期相应顺延,乙方不承担责任。

第七条争议解决因本合同发生争议的,双方友好协商解决,协商不成的,按以下方式解决争议:向乙方住所地人民法院提起诉讼。

第八条合同的签订和生效

1、本合同经双方盖章后生效。

2、本合同一式柒份,甲方执贰份,乙方执伍份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):___________法定(授权)代表:_______________经办人:______________联系电话:_________

乙方(盖章):___________法定(授权)代表:___________帐号:__________经办人:__________联系电话:_________

签约日期:______年______月______日

开户银行:__________________

道施工合同 篇33

发包方(甲方):

承包方(乙方):

第一条工程概况

工程名称:自来水管道安

工程地点:

第二条承包范围

乙方根据自来水公司和规划局批复的方案,设计供水管网并按设计图纸施工。按本工程施工图纸所规定内容,乙方负责。

第三条承包方式及安装要求

(1)本工程采用包税费、包工包料、包设计、包施工、包包装。

1)双方审定工程造价由乙方进行一次性大包干。

2〉工程量按经_____规划局和____________自来水公司批复的施工图纸计算,图纸外工程量按实签证,执行,材料及设备以甲方审定的作为结算价,其他项目措施费、包干费、设计费不再另计。甲方现场签证人员为甲方现场工程技术人员、工程管理部人员及甲方房地产经营管理中心人员。

(2)乙方报送的结算金额必须真实准确;若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的_______%,则甲方可按照超过部分的_____%在结算金额中扣罚。

(3)安装要求:达到国家有关供水安装标准及___________自来水公司供水管及水表安装要求。

第四条工期

(1)工期自“单位工程开工报告”批准之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止共计_______日历天。

(2)如遇下列情况,乙方须在发生签证事由_______日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延;否则视为乙方放弃签证的权利,工期不予顺延:

1)因甲方原因影响工程项目进度,如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工等。

2)不可抗力因素。

第五条工程质量及验收标准

1.工程质量

(1)乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范和________市自来水管道操作安装规程进行施工,按规定做好试件和材料的试验,确保工程质量,按期完工。

(2)乙方在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督,甲方发现其进度在主要进度控制点上延误一天时,或在主要工程上存在重大质量问题时,经质量监督部门确认后,甲方以书面通知乙方,乙方在一天内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同,调换施工队伍。由此造成的实际损失,由乙方负责。

2.验收

(1)工程竣工验收,应以施工图纸、说明书,图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

(2)乙方应提前______日书面通知甲方进行竣工验收,并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的,双方在“竣工工程验收证明书”上签章。由此工程通过______自来水公司的验收并取得相应的工程验收合格证后,乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。

(3)工程完工后,乙方应绘制竣工档案、竣工图一式______份提交甲方存档。

第六条工程总价款及付款方式

1.工程总价款

(1)工程预算总价款为人民币______元(大写_________)。

(2)本工程的总价款不含市政路面修复费,不含供水主干管分摊费。

(3)本工程耗水费按人民币_____元由乙方包干。

(4)本工程土方按____%人工挖土,____%机械挖土,挖土超过______m计算放坡。

(5)本工程的余泥清运须统一由总承包单位负责,按相应定额运距十公里由甲方在结算款中代扣。

2.付款方式

(1)在合同签订后______天内,按工程预算总造价的________%预付备料款;

(2)工程进度达_____%并经甲方对进度进行确认后_______天内支付工程预算总造价的______%;

(3)工程完工通过甲方验收并办理水质检验证明手续、通水后付至工程预算总造价的_______%;

(4)余款待办理结算后_______天内付清。

(5)以上款项,甲方将以转账支票或电汇的方式支付,若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的,则按开票银行同期贴现利息补息。每笔付款时,乙方须先提供国内合法有效的等额发票。

第七条材料设备供应

(1)工程所需材料和设备由乙方采购供应至施工现场(仓库)。

(2)材料设备应附有出厂合格证明和_______市自来水公司所规定使用的产品。如任何一方对材料设备有异议,应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议的一方负责,否则由采购方承担。

(3)工程材料和设备差价的处理办法按_______市定额站有关规定进行调整。

(4)施工中,由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方需按材料设备的实际采购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。

第八条双方义务

(1)委派现场代表(甲方工程设计部门)_____________负责对工程建设进行全面管理,解决施工过程中的需要甲方协调的相关问题,并参与工程各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

(2)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供施工现场用水、用电(水电费由乙方承担)。

(3)提供本项目施工图,负责组织图纸会审和设计交底。

(4)及时对工程进度、工程质量进行监督检查,参加材料报验、样板验收,组织工程的初验,接乙方书面通知起4个工作小时内参加隐蔽工程验收。

(5)接乙方书面竣工验收通知后应在_____个工作日内组织竣工验收。

(6)对于工程变更申请,应在收到乙方书面材料起____个工作日内进行审批或确认,办理有关的签证。

(7)接乙方提供工程进度报表后_____个工作日内审批并确认工程施工进度,并按合同约定支付相关款项。

(8)负责协调乙方与其他各承包单位的关系,并协助解决材料堆放场地,相关费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

(9)按相关规定办理施工所需证件、手续,提供有关的资料,包括:__________________________________________________。

(10)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后,应在两周内通知乙方核对工程造价并于竣工验收后的2个月内完成结算。

2.乙方义务

(1)委派现场代表_______________负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书,如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

(2)根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作,并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

(3)工程项目开工应提前_______个工作日将完整的施工组织

(4)乙方材料进场前,须提前______个工作日书面通知甲方,进场时经双方共同验收并作书面记录。

(5)施工过程中如发现设计错误或不合理时,应立即停工并书面通知甲方。否则,乙方应对扩大的损失负责赔偿。乙方须重新提供设计方案报甲方确认。

(6)于每月_____日前达到合同约定的付款条件时,乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表给甲方确认,达到本合同约定的付款条件的,还应向甲方发出书面付款通知,若乙方未及时提供前述资料,甲方可相应顺延付款时间。

(7)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场的有关管理规定,承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题,责任由乙方自行承担。

(8)乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系,保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定,做到完工清场。

(9)工程交付甲方前,应负责已完工程的保护工作,在此期间发

(10)乙方如在施工过程中,损坏甲方现场的其他工程或半成品,乙方应赔偿给甲方,甲方有权在工程结算款中扣除。

(11)乙方进场施工时,应与总承包单位签订有关的协议。

〈12〉乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责,由此给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。

(13)办妥管道安装所有相关业务手续(不包修复路面费用〉,负责整个过程中关掣、驳接、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收等手续。

(14)乙方保证其承包范围内的工程项目于_______前通过自来水公司的验收,并向甲方提交______自来水公司的工程验收合格证。

(15)图纸外(现场变更、临时工程等)的工程签证,属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证,非隐蔽工程应于完成后______个工作日内办理签证。签证时,乙方应至少提前______个工作小时通知甲方,经甲方项目工程设计部门、地区公司及乙方现场共同验收签证,并在签证单中签名确认方为有效。甲、乙双方各执_____份,作为工程结算依据。

(16)分项工程施工完成,乙方进行自检合格后应以书面形式(按甲方要求的格式〉通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后,乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格,乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验,由此造成工期延误,责任由乙方承担。

〈17〉乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起_____个工作日内与甲方核对工程价款,于竣工验收后的2个月内完成结算。

(18)乙方不按上款约定履行义务的,视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额,则乙方应在收到甲方通知之日起_____个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退还给甲方。

(19)乙方须按本合同附件二“施工单位进场须知”的规定进行各项工作,否则视为乙方的工作不符合合同的要求或未达到合同约定的条件,由此造成的一切后果由乙方自行承担。

第九条违约责任

(1)甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收,否则视为默认,乙方可进行下道工序,但如乙方施工质量不符合合同约定的要求,

乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查,复查合格时费用由甲方承担,复查结果不合格,复查及返修费用由乙方承担,工期不予顺延。

(2)甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。

(3)甲方逾期付款的,每逾期一日,按应付而未付款的____‰。向乙方支付违约金。

(4)乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或向甲方提交______自来水公司的工程验收合格证,每逾期一日,按工程预算总价款的____‰向向甲方支付违约金。逾期超过_____日,甲方有权解除合同,乙方除应支付上述违约金外,还应按工程预算总价款的_______%向甲方支付违约金。由此影响甲方竣工验收的,乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

(5)乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工2个工作日以上的,甲方有权解除合同,甲方解除合同的,乙方应向甲方支付工程预算总价款的_____%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。

(6)乙方中途擅自更换工程主要负责人,或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的,甲方有权要求乙方更换相应人员,乙方应在甲方要求更换之日起5日内更换。否则,甩方有权要求停工或解除合同,由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

(7)在甲方场所,乙方履行合同应当遵守甲方对于场所的各项管理规定,造成甲方损失的,由乙方负责全额赔偿,甲方可直接在甲方应付款中扣除。

(8)乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时,所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿;由此造成的甲方的损失,由乙方负责全额赔偿。

(9)甲方根据本合同约定行使解除权的,乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起3个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的工程所有资料,并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量乙方不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

(10)乙方不按时进场开工,在甲方发出书面通知后的_____日内仍不进场施工的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程预算总价款的______%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。

(11)乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位,甲方有权解除合同,乙方应按工程预算总价款的______向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的一切损失。

(12)乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证的工程量的,甲方已经支付工程款项的,乙方应当返还因虚报所获得的工程款。

(13)乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的,每逾期一日,按工程预算总价款的____‰向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起______日内支付。

(14)甲方在乙方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料后,未按合同约定的时间和乙方核对工程价款的,每逾期一日,按工程预算总价款的_____‰向乙方支付违约金

(15)乙方应向甲方支付的违约金,甲方有权在应付而未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。

第十条转让条款(见第2章)

第十一条合同终止条款(见第2章)

第十二条保密条款(见第2章)

第十三条免责条款(见第2章)

第十四条法律适用条款(见第2章)

第十五条争议解决条款(见第2章)

第十六条其他条款(见第2章)

甲方:

乙方:

道施工合同 篇34

甲方:

乙方:

由于工程建设需要,甲方委托乙方承包给水管改造工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定,双方协商一致签订本合同。

第一条工程概况

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程内容:

4.工程承包方式:

5.结算原则:

6.开工:

7.本项目所用的所有工程材料均由乙方自行采购使用,工程材料符合国家相关标准。

第二条合同价款(工程款)及支付

1.合同总价(人民币,下同):

(大写):

(小写):

2.工程款支付:

工程总造价________元。先支付工程价款________元。工程进行一半付剩下的________元。工程验收合格后付清。

第三条双方权利义务

1.甲方权利和义务

1)按合同要求及时支付工程款。

2)提供具备施工条件的施工场地。

3)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

4)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

2.乙方权利和义务

1)乙方在收到工程预付款,并在在施工现场具备施工条件后组织进行施工。

2)严格按照甲方要求进行施工,施工质量必须符合国家现行有关施工标准,并需通过验收合格。

3)负责工程的'安全生产及施工人员的施工安全。

第四条工期的约定

工期:________年________月________日至________年________月________日。

第五条质量、验收及结算

1.本工程以室内《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20xx)为施工管理及质量评定验收标准。

2.本工程质量要求:合格。

3.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,经甲方验收合格后,甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

第六条合同的签订和生效

1.本合同经双方盖章后生效。

2.本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

一键复制全文保存为WORD
相关文章