施工图技术审查协议书（精选7篇）
总包方： (以下简称甲方) 分包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，就 钢结构工程图纸深化设计事项，经协商一致，双方在深圳市福田区 签订本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程全称： 钢结构工程深化设计。
2、简 称： ,以下简称“本工程”。
3、工程地点： 。
4、设计单位： 。
5、监理单位：
6、工程规模： 。
7、钢结构工程图纸深化设计，包括设计变更及甲方临时指定的工作。
第二条 合同组成及文件解释顺序
本分包合同由以下文件组成，并互为说明，如出现含糊和(或)歧义时，按照以下先后顺序解释，同时遵守最新签署的合同文件具有优先解释效力的原则。
1、本供货合同书;
3、甲方与业主合同文件的技术标准;
4、合同图纸(含全部施工蓝图及结构模型);
5、国家规范、标准;
6、发包方和承包方之间有关工程的洽商、变更等书面协议或文件(包括备忘、会议纪要、往来信函、洽商变更、工程指令等过程文件)。
第三条 深化设计内容
1、根据甲方及设计要求绘制本工程深化设计图。
2、乙方所绘制的深化设计图，包括相关说明、图纸目录、平面定位图、构
3、乙方所绘制之深化设计图，按时或提前报甲方审核，双方无异议后报业
4、乙方的技术服务：深化设计交底，对深化设计图做出说明，解决及修改
5、设计变更(含通知、指示、同意、批准、确认和决定等)：均指书面形式，如甲方因某种原因以口头形式发出任何此类指示，乙方应遵守此类指示，但此类指示乙方应当复核，并在接受此类指示后7日内以书面形式请甲方予以确认，否则甲方不承担由此增加的任何经济费用。
第四条 深化设计依据及图纸验收
1、图纸深化设计要依据施工蓝图、技术核定单、设计变更单、甲方施工方
2、甲方按照以上依据、有关标准对乙方转化的图纸严格进行验收;验收时
3、甲方在生产期间如发现图纸问题，乙方不得以甲方签署的验收报告为依
第五条 深化设计工期与图纸的提交：
1、深化设计工期：深化图纸的提交必须满足甲方、现场施工进度和加工厂
2、总工期为 日历天， 年 月 日提交埋件送审图，并在 天内
3、若发生较大设计变更或较多原设计问题在提出 天内得不到解决的,乙方
4、乙方有责任积极主动利用自身优势和条件解决深化设计中的各种问题，
5、深化设计图纸提交：每批图纸乙方需提交 套送审白图;获业主、设计
第六条 深化设计合同价款、支付与结算：
1、本合同含税暂定价款为 元(人民币 整)，费用组成
(1)本合同为固定单价包干，综合单价 元/T(含税)，该固定单价不
(2)净量深化图纸总费用为RMB 元包干(人民币 元整),不作任何调整。
2、综合单价包含详图转化、出图、图纸审批、出图数量、一般性修改(总
3、工程量计算规则：根据施工图纸按现场安装完成的钢构件实际净重量
4、发生设计变更：
(1)若为额外增加工作量的变更或未完成的详图有设计变更，费用的增减按上述综合单价及计算规则计算;
(2)若设计变更造成已完成的深化内容进行修改：累计修改工作量占合同承包范围的工作量的10%(含10%)以内费用不增加;累计修改工作量占合同承包范围工作量的10%以上，甲方应按上述综合单价及计算规则计算并支付乙方费用，但乙方有义务协助甲方向业主索赔费用。
5、本合同履约保证金为合同总价的 ，本合同签订后 天内，由乙方以银行履约保函的形式交甲方，乙方在合同履行过程中如无重大违约或无违约扣款，在全部工程施工完毕且验收合格后一个月之内无息退还。
6、付款方式：乙方每月25日向甲方提交当月完成(获得业主及设计方审批通过)施工详图设计的工作量，经甲方审核(审核期10天)后的1个月内，甲方向乙方支付该月审核工作量设计费用的50%为第一次进度款，在支付该月进度款后的2个月内，甲方向乙方再次支付该月的40%为第二次进度款。
7、结算：钢结构安装完毕后，甲方收到业主结算款后，双方办理结算，除保留5%质保金外结清尾款。
8、本工程钢结构安装完毕满一年后15天内，如果没有扣款等事项，支付乙方剩余质保金。
第七条 甲方的责任
1、甲方在合同签订后 天内向乙方提供必要的图纸及技术要求资料。
2、向乙方提供深化设计变更资料。
3、协助解决深化设计有关的问题。
4、提供乙方派驻现场的技术人员住宿。
5、按本合同条款按期支付给乙方深化设计费，若确有原因无法按期支付工程款，应与乙方友好协商，并确保尽快支付应付工程款。
第八条 乙方的责任
1、乙方委派 作为本工程的代表，负责本工程一切往来事宜。
2、乙方应配合本工程的施工，对甲方、制作厂进行深化设计技术交底，解决施工中有关深化设计的问题，完成深化设计变更，且派驻一名技术人员(姓
3、解决制作厂对深化图纸中所提出的问题，有需要时派专人驻厂。
4、乙方应在本合同规定的时间内提交满足要求的深化设计图纸，并承担工期和质量责任。
5、乙方在工作期间，如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理或有其他任何技术问题，应当及时通知甲方;对甲方技术人员的建议，应予以积极配合，在甲方要求时，应及时给予书面答复。
6、深化设计经甲方、设计院、业主的审查后有必要修改时，由乙方按要求修改，并落实到输出资料上。
7、乙方以满足甲方进度要求提供深化图纸，必要时为保证工期无偿加班赶工制图。
8、若甲方有原因未按期支付工程款，乙方应以工程为重点，双方共同协商付款时间，不得以此理由推迟或不递交深化图纸，否则造成的所有损失由乙方承担。
9、若发生重大设计变更，乙方应将损失降至最低，设计变更增减费按第五条相应条款计算。设计变更的发生并不能减免乙方的责任。
10、乙方应在确保工期的同时保证深化图纸的质量。甲方、设计院、业主等各方对图纸的审批确认并不能减免乙方承担深化设计图纸的责任。若由于乙方原因深化设计图纸发生错误，乙方负责无偿修改深化图纸直至正确为止，若由此引起甲方的损失由乙方承担。
11、乙方有义务协助甲方向业主或总包索赔，并提供相关资料。
12、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。
第九条 违约责任
凡出现以下任何一种情况，视为违约，除赔偿一切损失外，另承担违约责任，
违约方按合同暂定价款的 向未违约方偿付违约金：
1、若因乙方现场资料传递不及时造成甲方工期延误或经济损失,由乙方承担。
2、乙方未按甲方规定的期限和要求提交深化设计图纸及相关文件(包括由乙方原因引起的返修、更换、补交的资料等)，每拖延一天，应向甲方交纳 元/天的违约赔偿金。
3、乙方同意若因业主或总包方原因造成的工期延误，乙方有义务尽一切施工措施(如增加工作时间、加大劳动力投入等)挽回工期损失。
4、因乙方图纸原因造成质量事故(构件修整、返修、报废等)，乙方未承担责任的;
5、因乙方原因未能达到工期要求，乙方未承担责任的;
第十条 合同终止权
1、本工程合同履行过程中，若因乙方的技术、人员、质量、进度、诚信、工作态度及劳动纪律等原因，使得甲方认为乙方已不具备完成本合同的能力，或者完成本合同的可能性正在缩小，甲方有权解除与乙方的合同，并不承担任何经济责任。
2、若甲方与业主或总承包终止合同后，本合同也同时终止。乙方有责任保护好已完工图纸，后续事宜按总承包合同执行。
第十一条 纠纷处理
本合同在履行的过程中如果有争议，双方应协商解决;协商不成，任何一方可提交合同签订地有管辖权的人民法院解决。
第十二条 其它
1、甲乙双方因故需要变更或终止本合同时，应提前15天书面通知双方，并对本合同中的遗留问题取得一致意见后，另签补充协议作为本合同附件执行，本合同第十条除外。未达成协议前，本合同继续有效。
2、甲方与总包签订的施工合同(简称主合同)作为本合同的附件,本合同未尽事宜,主合同相关条款作为补充。
3、本合同自双方签字盖章之日生效，甲方按本合同规定付清质保金后合同失效。
4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
5、本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
甲 方：法定代表人：委托代理人：
乙 方： 法定代表人： 委托代理人：
合同签订日期： 年 月 日
甲方：
乙方：
双方通过友好协商，由甲方委托乙方对 项目进行设计工作，并达成如下协议：
一、承包项目
1、商务配合
2、施工图设计
3、施工配合
经协商，乙方为甲方对以上 个项目进行承包设计工作。
设计期限为 天。
二、甲方责任
在设计过程中，甲方协助乙方同客户进行沟通。
甲方应按本协议规定，按时向乙方支付费用。
甲方指派 为乙方主要技术协助，甲方指派 为乙方主要商务协助。
三、乙方责任
1、乙方应按时向业主方交付设计方案及其它设计成果。
2、乙方在提供设计方案中应保证无知识产权纠纷。
3、乙方未经甲方同意，不得擅自与客户达成其他协议。
4、乙方在开展设计工作时需要甲方意见修改设计方案直至合同终止。
5、乙方有责任维护此设计的知识产权保密性。
6、乙方有责任维护与客户的关系，不得同客户发生争吵等其他纠纷。
7、乙方为甲方设计方案工艺必须具备能够施工、涉及材料必须具备能够通过正常渠道购买。
8、乙方为甲方所做预算必须符合甲方预算定额，乙方不得存在漏项。
9、乙方指派 设计团队进行设计。
10、乙方应独立完成整改项目设计，若需要甲方配合完整部分设计，需要扣除相应设计费，见下表。
四、费用及结算方式
本项目设计费(大写) ;(小写) 。
本项目工程造价(大写) ;(小写) 。
甲方应支付乙方费用按下：
五、知识产权
最终选定的设计方案所有权属甲方专有，乙方可将其成果用于展出、展示、参加评比等非赢利性活动，乙方具有署名权。
六、违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给双方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿对方因此造成的经济损失;
2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
5、由于乙方原因，致使设计约定时间延误，每延误一天向对方支付违约金为__ __ _元;
6、合同争议的解决方式：
在此合同执行过程中，甲、乙双方如产生纠纷，按《民法典》处理，或请仲裁部门仲裁。合同自双方签字后生效，一式两份，双方各执一份，同具法律效力。
本合约未尽事宜，由双方通过友好协商签定补充协议解决，补充协议与本合约具有同等法律效力。甲乙双方应严格履行本合同，如果任何一方违反本合同，另一方可向法院提起诉讼的选择。
甲方签字： 乙方签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
建设单位(甲方)：
审查机构(乙方)：
本合同甲方委托乙方承担本工程施工图文件审查任务，并支付审查费用。双方经平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑面积： m2 高度： m 层数：
4、结构类型 工程造价： 万元
5、工程内容：
6、设计单位： 资质等级：
7、勘察单位： 资质等级：
第二条 施工图文件审查依据
1、国家和省市有关工程建设的法律、法规、规章等：
(1)《建设工程质量管理条例》;国务院令[20xx]279号。
(2)《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;建设部令[20xx]134号。
(3)《实施工程建设强制性标准监督规定》;建设部令[20xx]81号。
(4)关于实施《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》有关问题的通知;建质[20xx]203号。
(5)辽宁省建设厅《关于贯彻执行建设部<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>有关问题的通知》;辽建发[20xx]66号。
(6)沈阳市建委《沈阳市建设工程施工图设计文件审查暂行规定》沈建委发[20xx]193号，
(7)《关于贯彻执行建设部<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>有关问题的通知》沈建委发[20xx]1号。
2、《国家工程建设标准强制性条文》。
3、建设项目批准文件和各主管部门的审批意见。
4、甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程详勘报告和施工图设计文件。(包括建筑节能、结构计算书)
第三条 施工图文件审查范围
本工程范围内的 建筑;结构;电气;设备(暖通) 专业设计。
第四条 施工图文件审查主要内容
根据建设部令[20xx]134号文及省市有关文件，施工图文件审查主要内容为：
1、是否符合工程建设强制性标准;
2、地基基础和主体结构的安全性;
3、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;
4、施工图设计文件是否符合规划批准文件和初步设计审批文件的要求;
5、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第五条 施工图文件审查周期
合同生效后，当甲方送审资料经乙方确认符合送审要求之日，作为审查周期开始日，项目即列为受审项目。根据工程规模、等级及技术审查程度及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十二条规定，双方商定审查周期为 个工作日(不包括施工图设计整改延期发生的工作日)，乙方完成施工图审查。
第六条 施工图文件审查成果
1、如经审查合格，乙方应向甲方提交法人代表签发加盖公章的审查合格书，(一式一份)，并在审查合格的每项施工图上加盖审查合格专用章。乙方负责在提交审查合格书后5个工作日内，将审查情况报市建委告知性备案。
2、如第一次审查未通过，乙方应将审查中发现的问题，录入“施工图设计审查管理网络系统”数据库，并报省、市建设行业管理部门备案。甲方应要求原勘察设计企业派人与乙方专业审查人员沟通。并将修改意见及修改后的施工图尽快交乙方审查。复审合格后，乙方应按本条第一款规定执行。
3、如第一次审查不合格，乙方可提出中止审查。甲方将修改后的施工图重新报审。涉及审查周期及审查费的变更，双方协商解决。
第七条 甲方向乙方提供的有关资料和文件
1、计委立项文件、初步设计批复文件;(公建)
2、建筑、消防、卫生、人防专项审查意见书;
3、市规划局签发的建设工程规划许可证及附图;(看原件留复印件)
4、结构计算书、建筑节能计算书;(电算的要提供软件名称)
5、经专项审查后的工程地质勘察报告;
6、设计合同;
7、盖有出图专用章及注册师章的建筑工程施工图及环境设计施工图一套;
8、审图中心认为需要的其他资料;
第八条 施工图文件审查收费及支付方式
根据辽价发[20xx]119号文，经甲、乙双方商定，乙方收取甲方施工图文件审查费总额为人民币 元。
支付方式为：
1、本合同生效后2日内，甲方支付给乙方施工图文件审查费总额的50%，计人民币 元。
2、乙方完成施工图审查，并出具审查合格书，甲方应付清施工图文件审查费的全部余额，计人民币 元。
第九条 双方责任
甲方责任：
1、甲方按本合同在审查开始前向乙方提供所需的全部资料和文件，并对其完整性、准确性和时效性负责。
2、委托设计单位或指派一名有权作出决定和提供相关资料的人员出任其代表，全面负责与乙方的联系，及时处理本工程在施工图文件审查过程中涉及的有关问题。
3、在合同履行期间，如甲方要求终止或解除合同。当乙方未开始施工图文件审查工作时，乙方不退还甲方已付的首付款;当乙方已开始施工图文件审查工作时，甲方按施工图文件审查费的一半(实际工作量不足一半时)或全部(实际工作量超过一半时)向乙方支付施工图文件审查费用。
4、甲方应按合同第八条规定的金额和时间向乙方支付施工图文件审查费用。
乙方责任：
1、乙方委派进行本项目施工图文件审查人员应是经省建设厅批准的具有执业资格的审查工程师。
2、乙方按本合同第一条至第六条规定的审查依据、范围、主要内容、时间和成果要求,向甲方提交施工图文件审查合格书等文件。
3、乙方对审查结论的真实性负责，建设工程经乙方施工图文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题，乙方承担审查失察的责任。
4、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还首付款。
5、除必要的报送市建委的备案资料外，乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的资料和文件。如发生以上情况，甲方有权索赔。
第十条 补充约定
双方约定本合同其他相关事项为： 。 第十一条 其他事项
1、本合同执行过程中，双方有分歧意见时，尽量协商解决;不能达成一致时，可报市建委协调;经协调仍不能一致时，申请省建设厅仲裁。
2、本合同双方签字盖章后生效，至审查费结清后自然失效。
3、本合同一式四份，其中正本二份，副本二份，双方各执正、副本各一份。
建设单位：(签章) 审查机构：沈阳市建设工程施工图
法定代表人：(签章)
地址：
开户银行：
帐号：
邮编：
电话：
传真：
电子邮箱：
年
甲方：__________________
乙方：__________________
双方通过友好协商，由甲方委托乙方对 项目进行设计工作，并达成如下协议：
一、承包项目
1、商务配合
2、施工图设计
3、施工配合
经协商，乙方为甲方对以上 _______个项目进行承包设计工作。
设计期限为_______ 天。
二、甲方责任
在设计过程中，甲方协助乙方同客户进行沟通。
甲方应按本协议规定，按时向乙方支付费用。
甲方指派 为乙方主要技术协助，甲方指派 为乙方主要商务协助。
三、乙方责任
1、乙方应按时向业主方交付设计方案及其它设计成果。
2、乙方在提供设计方案中应保证无知识产权纠纷。
3、乙方未经甲方同意，不得擅自与客户达成其他协议。
4、乙方在开展设计工作时需要甲方意见修改设计方案直至合同终止。
5、乙方有责任维护此设计的知识产权保密性。
6、乙方有责任维护与客户的关系，不得同客户发生争吵等其他纠纷。
7、乙方为甲方设计方案工艺必须具备能够施工、涉及材料必须具备能够通过正常渠道购买。
8、乙方为甲方所做预算必须符合甲方预算定额，乙方不得存在漏项。
9、乙方指派 设计团队进行设计。
10、乙方应独立完成整改项目设计，若需要甲方配合完整部分设计，需要扣除相应设计费，见下表。
四、费用及结算方式
收款信息
户名：__________________
账号：__________________
开户行：__________________
五、知识产权
最终选定的设计方案所有权属甲方专有，乙方可将其成果用于展出、展示、参加评比等非赢利性活动，乙方具有署名权。
六、违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给双方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿对方因此造成的经济损失;
2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
5、由于乙方原因，致使设计约定时间延误，每延误一天向对方支付违约金为_______元;
6、合同争议的解决方式：__________________
在此合同执行过程中，甲、乙双方如产生纠纷，按《民法典》处理，或请仲裁部门仲裁。合同自双方签字后生效，一式两份，双方各执一份，同具法律效力。
本合约未尽事宜，由双方通过友好协商签定补充协议解决，补充协议与本合约具有同等法律效力。甲乙双方应严格履行本合同，如果任何一方违反本合同，另一方可向法院提起诉讼的选择。
甲方签字：__________________ 乙方签字：__________________
建设单位(甲方)：
审查机构(乙方)：
甲方委托乙方承担 工程的施工图设计文件审查工作，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列法规和文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》。
1.3国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章。
1.4建设工程批准文件。
第二条 本合同涉及项目的情况：
2.1工程名称:
2.2设计单位资质等级
2.3勘察单位: 资质等级
2.4项目概况:
2.5工程造价: ;
2.6初设(方案)批准时间:
第三条 乙方对甲方提交的施工图进行以下内容的审查：
3.1: 建筑 结构 给排水 电气 道路
3.2是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计;
3.3地基处理及结构设计的安全性、合理性;
3.4是否达到规定的设计深度要求;
3.5是否按照建设工程标准强制性条文进行设计;
3.6建筑面积计算结果是否符合有关规定。
第四条 审查机构应在本合同签订后的 十五 个工作日内向建设单位提交由审查人员签字、审查机构盖章的施工图设计文件审查记录,在与设计单位沟通、由设计单位修改设计合格后，出具《深圳市建筑工程施工图设计文件审查报告》(一式肆份)，并在两套经过修改合格的图纸上加盖“工程设计施工图审查专用章”的施工图文件。
第五条 本合同收费及付款方式
本合同依据深圳市物价局深价管函[20xx]6号《关于我市建筑工程施工图技术审查中介服务收费问题的复函》的规定及深圳市规划局市政工程设计审查收费的补充规定，双方商定本次审查收费按工程造价的4‰计取,总计审查收费为 元人民币(￥ 元)。双方约定采取以下付款办法中的第 (二) 种:
(一) 建设单位应在本合同签订后的 个工作日内向审查机构付清所有审查费用。
(二) 建设单位在合同签订后 个工作日内,向审查机构支付合同审查总费用的____%作为预付款,共计 元;审查机构完成所有的施工图审查,并在提供完整的施工图审查记录单后，建设单位应在三天内付清本合同约定的全部审查费用。
第六条 建设单位或设计单位对审查机构做出的审查报告如有重大分歧时,首先应由建设单位或设计单位与审查机构协商解决,协商不成时可由建设单位或者设计单位向深圳市规划局提出复查申请,由深圳市规划局组织专家论证并做出复查结论。建设单位或设计单位对于复查结论仍有分歧时可通过仲裁或法律途径解决争端。
第七条 双方责任
7.1建设单位责任
7.1.1建设单位应对向审查机构提交的施工图纸、文件以及相关资料的真实性负责。对于因建设单位提交错误的施工图纸、文件以及相关资料造成的损失，审查机构不负任何责任。
7.1.2建设单位变更委托项目或对提交的资料作较大修改，以致审查机构需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)外，建设单位应按照审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费用。
7.2审查机构责任：
7.2.1审查机构对审查的图纸质量负相应的审查责任，但不代替设计单位应承担的设计质量责任。
7.2.2审查机构应保护建设单位(或设计单位)的知识产权，不得向第三人泄露、转让建设单位提交的设计图纸、文件以及相关资料等，如发生以上情况并给建设单位(或设计单位)造成经济损失，建设单位(或设计单位)有权向审查机构索赔。
第八条 违约责任
8.1在合同履行期间，建设单位要求终止或解除合同，审查机构向建设单位退还审查总费用的80%;已经开始审查工作的，根据实际已经审查工作量占全部审查工作量的百分比收取审查费用。
8.2建设单位应在本合同规定的期限内交付审查费用，对于建设单位未按时交纳审查费用的审查项目，审查单位有权停止审查工作，待建设单位交纳相关费用后再行审查，审查时间顺延。
8.3由于审查机构原因,延误了按本合同规定的审查报告交付时间,每延误一天,应减收该项目应收审查费用的1‰。
8.4合同生效后,审查机构要求终止或解除合同,审查机构应向建设单位支付本合同规定的审查费用的20%作为赔偿,且返还甲方已支付的所有费用。
8.5任何情况下,审查机构的赔偿金额不超过其所收取的审查费合同金额。
第九条 本合同争议解决方式由当事人在合同约定从下列两种方式中选择 (一) 种;
(一)因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交 中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会 仲裁;
(二)因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的,
依法向人民法院诉讼。
第十条 其他事项
10.1本合同一式四份,建设单位执二份,审查机构留二份。
10.2本合同经双方签章后生效。
10.3本合同生效后，审查机构按规定向深圳市规划局或其指定机构备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
10.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
建设单位名称： 审查机构名称：
(盖章) (盖章)
年月日：
建设单位(甲方)：
审查机构(乙方)：
本合同甲方委托乙方承担本工程施工图文件审查任务，并支付审查费用。双方经平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑面积： m2 高度： m 层数：
4、结构类型 工程造价： 万元
5、工程内容：
6、设计单位： 资质等级：
7、勘察单位： 资质等级：
第二条 施工图文件审查依据
1、国家和省市有关工程建设的法律、法规、规章等：
(1)《建设工程质量管理条例》;国务院令[20xx]279号。
(2)《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;建设部令[20xx]134号。
(3)《实施工程建设强制性标准监督规定》;建设部令[20xx]81号。
(4)关于实施《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》有关问题的通知;建质[20xx]203号。
(5)辽宁省建设厅《关于贯彻执行建设部有关问题的通知》;辽建发[20xx]66号。
(6)沈阳市建委《沈阳市建设工程施工图设计文件审查暂行规定》沈建委发[20xx]193号，
(7)《关于贯彻执行建设部有关问题的通知》沈建委发[20xx]1号。
2、《国家工程建设标准强制性条文》。
3、建设项目批准文件和各主管部门的审批意见。
4、甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程详勘报告和施工图设计文件。(包括建筑节能、结构计算书)
第三条 施工图文件审查范围
本工程范围内的 建筑;结构;电气;设备(暖通) 专业设计。
第四条 施工图文件审查主要内容
根据建设部令[20xx]134号文及省市有关文件，施工图文件审查主要内容为：
1、是否符合工程建设强制性标准;
2、地基基础和主体结构的安全性;
3、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;
4、施工图设计文件是否符合规划批准文件和初步设计审批文件的要求;
5、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第五条 施工图文件审查周期
合同生效后，当甲方送审资料经乙方确认符合送审要求之日，作为审查周期开始日，项目即列为受审项目。根据工程规模、等级及技术审查程度及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十二条规定，双方商定审查周期为 个工作日(不包括施工图设计整改延期发生的工作日)，乙方完成施工图审查。
第六条 施工图文件审查成果
1、如经审查合格，乙方应向甲方提交法人代表签发加盖公章的审查合格书，(一式一份)，并在审查合格的每项施工图上加盖审查合格专用章。乙方负责在提交审查合格书后5个工作日内，将审查情况报市建委告知性备案。
2、如第一次审查未通过，乙方应将审查中发现的问题，录入“施工图设计审查管理网络系统”数据库，并报省、市建设行业管理部门备案。甲方应要求原勘察设计企业派人与乙方专业审查人员沟通。并将修改意见及修改后的施工图尽快交乙方审查。复审合格后，乙方应按本条第一款规定执行。
3、如第一次审查不合格，乙方可提出中止审查。甲方将修改后的施工图重新报审。涉及审查周期及审查费的变更，双方协商解决。
第七条 甲方向乙方提供的有关资料和文件
1、计委立项文件、初步设计批复文件;(公建)
甲方：
乙方：
日期：年月日
施工图面积测算合同
委托方(甲方)： 电话/传真：
受托方(乙方)： 电话/传真：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围
甲方委托乙方对座落于 路 号 的房屋进行施工图面积测算。
第二条 测绘内容及承诺服务事项
1、乙方应在合同规定时间内完成该项目的施工图面积测算结果报告，报告中含有：施工图面积测算结果报告书(2份);
2、在该项目初期，甲方因报建、了解设计方案的可行性和在施工图面积测算中修改设计方案需进行多次测算的，乙方全程免费修改。
3、第一次测算后，乙方免费为甲方提供该项目的合理化建议，根据不同的建议与方案计算出相应的测绘成果报告，弥补原设计方案的不足和避免不必要的失误，以达到增加价值的效果。
4、免费为甲方提供该项目所有分摊数据、分摊方法及各种完整的测算数据。
5、在项目计算过程中，如甲方需要，乙方可免费提供上门服务。
第三条 测绘进度安排
1、乙方收到资料后 个工作日内向甲方提供整栋建筑面积的施工图测算结果报告并提供该项目的合理化建议;
2、测算成果备案所需时间不在作业期限之内。
第四条 测绘依据及测绘精度
1、《房产测量规范》(GB/T17986.1—20__)、(GB/T 17986.2—20__)。
2、建设部关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知(建住房[20__]74号)。
3、《南宁市房产面积测算细则》南房字[20__]5号。
4、国家现行房产测绘有关法律法规。
衡量房屋测绘精度主要用两个指标：
1)、边长限差
2)、面积限差
边长中误差根据对房屋实测的各种边长的检查产生的较差计算出来。采用分式：
1)、长较差不超过2.5公分
2)、面积误差和限差用下表衡量
房屋测绘精度要求
房产面积精度等级中误差限差
一0.01√S+0.0003S0.02√S+0.0006S
二0.02√S+0.0001S0.04√S+0.002S
三0.04√S+0.0003S0.08√S+0.006S
注：S为房产面积m2;本合同约定项目适用三级精度。
第五条 测绘工程费
1、收费依据：测绘产品价格标准，国测财字[20__]3号。
2、本工程按下列单价收取测绘服务费：项目施工图面积测算 元/㎡。
第六条 测绘工程费支付方式
1、自合同签订之日起 / 日内甲方向乙方支付保证金，人民币 / 元，甲方缴足测绘服务费领取商品房施工图面积测算成果报告时，乙方将保证金如数退回甲方或冲销测绘服务费。
2、乙方向甲方正式提交通过南宁市房产管理局备案的成果后七个工作日内，甲方付清应支付的测绘服务费用。
3、达到合同约定付款条件后，乙方在用款前须向甲方提出用款申请，并向甲方提供足额发票。甲方的付款期限自乙方按约定提出用款申请并开具足额发票之日起算。
第七条 甲方的义务
自合同签订之日起 个工作日内向乙方提交以下资料：
1、南宁市规划管理局建设项目规划设计条件通知书 ;【复印件二份】
2、总平面图(须盖有市规划局审定专用章及委托单位公章);【复印件二份】
3、建筑设计方案文本;(复印效果图，总平图，单体建筑平面、立面、剖面图一份)(须盖有市规划局审定专用章)
4、设计红线图;(须盖有市规划局审定专用章委托单位公章)【复印件二份】
5、土地使用权证;【复印件二份】(须盖有委托单位公章)
6、市建委出具的《南宁市房屋建筑工程施工图设计文件审查报告书》;【复印件二份】(须盖有委托单位公章)
7、市建委备案的全套建筑施工图一式四份;【盖有设计、审图章】
8、项目设有地下室的，(人防)须提交地下人防工程审批书或人防许可证或人防区域位置示意图;(非人防)须提交人防易地建设批准书;【复印件二份】(须盖有委托单位公章)
9、屋所在地派出所出具的门牌证明;【复印件二份】(须盖有委托单位公章)
10、房屋栋号、单元号、房号编排示意图。【一份】((测绘公司代制作，委托单位盖章)
第八条乙方的义务
1、自收到甲方的有关材料之日起 日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，组织测绘队伍开展作业。
2、乙方应当根据技术要求确保测绘项目如期完成。
3、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的全部或部分转包给第三方。
4、乙方的测绘成果必须可适用于办理《建设工程规划许可证》。
5、乙方保证测绘成果符合以下要求：按本合同第四条技术标准计算面积。
6、房产测绘成果报告乙方负责送交南宁市房产管理局备案。
第九条 甲方违约责任
1、合同签订后，乙方未开展工作，由于甲方原因终止合同的，甲方无权请求返还保证金;乙方已开展工作的，甲方应按完成的实际工程量支付测绘服务费。
2、乙方已完成测绘工程，甲方未按要求支付乙方全部测绘服务费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。
3、甲方向乙方提交的该房屋相关证明文件的复印件和建筑图纸应符合南宁市房产局的相关要求，并对所提供材料的真实性及有效性负责。如有虚假，乙方据此测绘形成的错误结果及其后果由甲方承担。
4、甲方应协助乙方进行测绘，由甲方原因造成测绘工作无法正常开展的，后果由甲方负责，所拖延天数不计入测绘工作日内。
第十条 乙方违约责任
1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还保证金。
2、在甲方提供了必要的工作条件，乙方未能按时提交测绘成果时，甲方有权终止合同，并有权要求乙方双倍返还保证金作为违约金，由此延误甲方工作，给甲方造成的损失由乙方承担。
3、因乙方自身原因造成测量成果错算、漏算、多算的，乙方应负责无偿予以重测达到质量要求。造成甲方的直接经济损失，乙方按国家有关规定进行赔偿。
4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务。
5、乙方擅自转包本合同的，甲方有权解除合同，并可要求乙方应向甲方双倍返还保证金作为违约金。
第十一条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十二条 甲方有权对乙方就测绘成果质量提出质疑。乙方有义务做出符合国家规范和法规的解释。乙方严格遵守国家有关法律、法规，严格执行国家测量规范和有关技术标准、规定，不违规测绘，不弄虚作假，不损害国家利益、社会公共利益和他人合法利益。乙方保证测绘成果的完整、准确，对所完成的房产测绘成果质量负责，如因乙方原因出现测绘成果错误，乙方承担由此产生的法律和经济责任;若乙方所出的报告不符合房产行政主管部门的要求，以致甲方在办理《建设工程规划许可证》时被拒收，乙方应无条件在3个工作日内重新测绘、编写报告，交付甲方，并承担逾期交付测绘成果的违约责任。
第十三条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十四条 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，由南宁市青秀区人民法院管辖。
第十五条 其他约定：
甲、乙双方都必须廉洁自律，反对商业贿赂。甲方不得收受乙方的回扣、礼品或现金，乙方在履行合同中，不得采取不正当竞争手段。
第十六条 附则
1、合同由双方加盖公章或合同专用章即生效。
2、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。
委托方名称(盖章)： 受托方名称(盖章)：
开户行：
账号：
法定代表人 法定代表人：
或委托代理人： 委托联系人：
电 话： 电 话：
年 月 日 年 月 日