外围施工合同（精选3篇）
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将该村鱼池承包给乙方使用，乙方承包甲方鱼池事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。
第一条 甲方保证所发包的鱼池合法有效。
第二条 鱼池的坐落、面积。
1、甲方发包给乙方的鱼池位于莫旗汉古尔河镇三合村二组东北角。
2、发包鱼池面积共 平方米。
第三条 发包期限、用途
1、该鱼池承包期共 年。自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、乙方向甲方承诺，该鱼池仅作为 使用。
3、承包期满，甲方有权收回发包鱼池，乙方应如期交还。 乙方如要求继续承包，则必须在承包期满一年之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订承包合同。甲方继续发包该鱼池时，乙方有优先权。
第四条 租金及支付方式
1、 该鱼池每年租金为 元。
租金总额为 元(大写 万 仟 佰 拾 元整)。
2、 鱼池租金支付方式如下：
乙方一次性缴费， 甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。
第五条 鱼池的转包
未经甲方同意，乙方不得转包该鱼池。
第六条 乙方违约责任
承包期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止合同，收回该鱼池。
(1)未经甲方书面同意，将鱼池转包、转借给他人使用的;
(2)未经甲方书面同意，扩建该鱼池;
第七条 本合同自双方签(章)后生效。
第八条 本合同及附件一式 份，由甲、乙双方各执 份。具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
身份证号：电话：签约日期：年 月 日
身份证号：电话： 签约日期：年 月 日
发包人(全称)：_________________(简称甲方)
承包人(全称)：_________________(简称乙方)
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：_________________
2.工程承包范围：_________________
二、合同工期计划开工日期：______年______月______日。计划竣工日期：______年______月______日。工期总日历天数：_________________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准：工程质量符合_________标准。
四、外围施工合同签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：_________________人民币(大写)：_________________(￥元)
2.合同价格形式：_________________固定价+变更签证
五、结算及付款方式：
1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
六、违约责任及处理方式
1、发包方的责任：_________________周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。
2、承包方的责任：_________________工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。
3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。
七、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
八、合同生效本合同自签字、盖章之日起生效。
九、附则1、本合同一式______份，其中发包方______份，承包方______份。
2、本合同自双方签字后生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
发包人：_________________(公章)法定代表人(签字)：_______________________年______月______日
承包人：_________________(公章)法定代表人(签字)：_______________________年______月______日
建设单位(甲方)：_________________
施工单位(乙方)：_________________
甲乙双方就工程 楼房屋内屋顶刮白、楼梯刮白工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、工程名称____________
二、工程地点：___________
三、工程项目内容：_____________
本工程自______ 年 ___月___日 至 _______年____月____ 日完工。
五、工程造价约为人民币：________元
六、付款方式
1.合同签订后乙方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额___________ 预付款。
2.开工后，甲方按工程进度至中途，支付乙方工程总额__________预付款，工程完工，甲方验收合格再支付给乙方工程总额____________(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)
七、材料设备： 本工程所需的工程材料由___方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由___方提供，施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理至甲方指定场地。
八、工程施工
1.乙方必须严格按设计图纸进行施工刮白两遍，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。
2.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议， 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
3.乙方应了解遵守甲方项目部有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工(乙)方负责。
5.如因乙方不遵守甲方项目部有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
2.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，非甲方原因造成的损坏由乙方负责修补。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位(盖章)：________ 乙方单位(盖章)：________
代表人：_________________代表人：__________________
电话： 电话：
日期：________________