单项劳务合同(精选20篇)
甲方:______________________
乙方:______________________
为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下:
第一条工程概况
1.工程名称:_______________________
2.工程地点:_______________________
3.工程数量:_______________________
4.工程数量及内容:_________________
第二条工期
1.开工日期:________年_______月_______日开工。
2.竣工日期:________年_______月_______日竣工。
3.总工期为:日历天________天。
4.阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。
第三条承包方式与工程造价
1.承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
2.工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外,其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。
4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
5.本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决(不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情)。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交,其他税费由乙方自行负责缴纳。
第四条履约保证金
1.合同签订之前,乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金(若乙方以进场设备作为抵押,应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续)。
2.若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害,甲方有权扣留部分或全部履约保证金,剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。
甲方:__________________乙方:__________________
电话:__________________电话:__________________
日期:______年___月___日
日期:______年___月___日
甲方:_____________
乙方:_____________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》甲方将陆良城市综合开发有限公司一期工程第号楼的模板单项工程劳务(人工费单包工)分包给乙方完成,为了保质保量的完成工程任务,明确双方责、权、利,经甲乙双方共同协商,特签订以下条款共同遵守执
一、工程名称:_____________
二、工程地点:_____________
三、承包方式:
单位工程人工费
四、承包范围:
本工程承包范围为甲方提供的土建施工图、图纸答疑中的全部模板工作内容。(备注:层次为。
五、承包工期:
执行甲方与总承包签订的'合同工期
六、费用标准:
承包单价按模板模板展开面积每平方准,下面按计算,车库按展开__平方计算,计价支付,此价格为合同包干价,《其费用包括直接人工费、小型工具、劳保用品、
七、其他约定
1、乙方在施工过程中必须密切与甲方施工、技术、材料、质量安全过程中随时砼甲方联系,未经甲方书面同意或未经甲方签认分项质量,乙方不得擅自施工。
2、本合同签订后,甲方派代表,电话,乙方派同志为乙方现场代表,电话,负责履行本合同中的约定。
3、本合同未尽事宜,由甲乙双方签字后生效,工程完工、结清帐务自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方将111项目F地块1期模板工程以分包形式承包给乙方负责施工。根据国家建筑行业有关法律法规的规定,结合工程的具体情况,双方本着平等、互利、讲求诚信的原则,经协商签订如下合同。供双方共同遵守:
一、工程名称:111项目F地块1期商业楼
工程地点:1111西北面
二、承包范围
甲方提供的幢号“施工图”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更等”主体结构全部模板施工内容,具体承包内容如下:
1、甲方只提供二级配电箱和三级配电箱,从二级配电箱出来的电线由乙方负责。乙方负责提供所有的机械设备、耗材、维修费用等等,材料的下车及堆码工作。
2,拆模后的现场清理,浇砼前模板上面的材料垃圾清理,现场周转材料的转运,归堆,必须堆放整齐。
3.由甲方控制主轴线,乙方配合放细部尺寸线
三、承包方式:
1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,
2、施工工具、机具及主材、耗材(铁钉,铁丝等)
四、工程工期要求
具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,听从项目部安排。乙方必须根据甲方的具体进度要求,备足施工人员。
五、工程质量求
1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收,且保证一次通过建设及监理单位验收。
2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。
3、本工程要求为清水模板,浇砼时,乙方必须配专人跟班看护模板。每跑模一次罚款(04)300—1000元,项目部罚款由乙方承担。
六、承包价格
按展开面每平米叁拾玖元(39.00元/)。
七、结算方式
工人进场每人每月按照1000元生活费计算。按照甲方的付款节点支付,支付已完成工程量的90%,以此例推,佘款待模板工程全部完工后三个月内结清尾款。
八、安全施工
乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。严禁违章违规操作,乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,单次事故费用在5000元内的均由乙方自行负责和承担费用。
九、甲方责任
1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,提供大型机具塔吊、电锯、锯片及工人住宿。
2、提供施工用水、用电接口。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。
十、乙方责任
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
2、按甲方审定的施工计划实施,确保工程如期完工。施工中如不能按甲方阶段计划完成,每延误一天罚款500元。每次验收达不到建设及甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款20xx元,且由此耽误其它班组不能施工,由此造成的一切损失由乙方承担。
3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。十一、违约与违约责任
1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担伍百元的违约金,并按延误天数累积计算。
2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定,若验收不合格者,要求及时整改,整改后评定仍不合格者,则按贰仟元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按第1条执行。
3、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。
4、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
5、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,不管双方谁对谁错,每方罚款3000-5000元,造成甲方及他人损失的,还应依法相应赔偿承担责任,情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员,而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。
6、合同经甲乙双方签字后,任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。
十二、其它约定
1、因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,向甲方所在地的人民法院起诉。
2、本合同一式叁份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲方执贰份、乙方执壹份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):
联系电话:联系电话:
合同签订时间:
甲方:
乙方:模板包工队
经双方协商,甲方将芜湖市长江南路二期道路下穿华电专用线立交工程模板单包工分部分项工程直接委托给乙方施工。为更好地保质、保量、按期完工单包工工作:特制订以下协议条款,望双方共同遵照执行。
一、 工程名称:立交工程
二、 工程地点:xx市xx区
三、 承包方式:人工劳务费分包(部分附材)
四、 承包内容:排水泵站泵房沉井、闸槽井及引道砼挡墙的施工。
模板工程:配合项目部技术人员全部放线测量等工作、包括用料进出场卸、装车及倒运归码,进场钢模除锈刷油、木模制作,模板和支架安装、模板支撑脚手架搭设、(防护脚手架除外)刷隔离剂,砼浇注中模板看护及拆模后清理刷油、归堆;预留洞(孔)留设,各种预埋件(含止水钢板、橡胶止水带)的安装,模板拉杆的加工和安装,基础砖胎模的砌筑和粉刷等。乙方自备模板加工机械及工具,并负责自备机具的安、拆和日常保养及维修。部分外观观感不好的及时修整打磨和二次装修前打磨。甲方负责供应竹胶板、方木、钢模板、模板隔离剂及模板支撑材料和配件。
五、 承包单价:排水泵站的泵房沉井及闸槽井按结构模板展开面积60元/m2,引道砼挡墙按结构模板展开面积30元/m2。(单价一次性包死,施工过程中不得提价)
六、 工程质量标准:符合设计蓝图及施工验收规范标准;工程质量必须达到相关行业标准及设计要求。
七、 工期要求:按照项目部总工期计划安排工期;及月计划、周计划执行。只能提前,不能拖后。
八、 双方责任:
甲方责任:
1、甲方对本工程生产全面指负责,对所属的人财物统一调配。
2、甲方给乙方提供施工图纸、施工方案、技术交底、设计变更等资料。
3、甲方给乙方提供垂直运输设备。
4、甲方给乙方提供饮食和住宿条件。
5、按约定向乙方支付承包款项。
乙方责任:
1、乙方自觉接受甲方技术交底,自己内部也要对每个分部分项做好技术交底,应做到自检、互检、交接检、施工质量必须做到跟踪检查,并自觉接受甲方各级质检部门的检查。
2、服从甲方统一管理和指挥,对施工的过程及最终产品负责。乙方主体施工基本结束后,凡因主体造成的返工、修理、打錾、清理等后遗症(以现场工长记录为准)乙方应承担由此造成的费用
3、按图施工,规范操作。
4、对所属工人加强安全生产教育、培训、严格执行公司及项目部安全生产制度,防止安全事故发生。
5、不得将承包内容转包、分包他人施工。
6、如属乙方原因造成工程质量问题,乙方必须负责修复,一切费用由乙方自理,项目部将视情节轻重予以罚款。
7、施工材料必须及时整理、归类、不得随意浪费材料,同时做到工完场清,保证下道工序的顺利进行。乙方人员在施工过程中应爱护甲方财物,自觉执行甲方材料规定及领用制度。严禁 对多层板、钢管、方木等材料随意乱锯;不准私自将方木、多层板制作生活用具,违者按500元/次罚款,对因施工不当造成材料的浪费、损坏及丢失或施工质量未达到国家验收标准要求而造成的设备、材料、工具及其它损失,应负责赔偿。对各种建筑材料应认真管理,合理使用,若材料的损耗量及系数大于国家规范及定额标准,设施材料,方木完工后长料需达到60%以上,多层板保证计划周转次数损耗3~5%,超用部分由乙方全部承担。对施工过程中领用的所有材料、设备、机具乙方负责进行保护看管,待工程结束后进行逐项清点移交。
九、付款方式:
乙方每月二十号上报当月已完成工程量,经甲方审核完毕,于次月五号至十号按甲方审核后工程款的75 %支付乙方承包款:主体工程竣工30日后付总工程量的15%,工程竣工验收合格后30日内一次性结清工程尾款。
十、 奖罚:
为保证本工程项目顺利实施,双方约定实行对奖罚条款,有下列行为的则:
1、工程质量末能达优,罚乙方合同价款百分之一,工程质量达优,奖乙方合同价款百分之一。
2、工期延误,由于乙方过失,每拖延一天,罚款500—1000元,提前则奖。
3、故意损坏公物行为的人,应照价赔偿:甲方并对其罚款的价值以原价十倍予以处罚。
4、如属乙方工程施工质量严重不合格,按照完成工程量合同价款百分五十结帐,无条件退场。如属乙方原因给公司及项目部带来声誉损失,乙方无条件退场。
十一、其它:
1、乙方应文明施工,按章作业。必须按照国家规定的操作规程进行操作,严禁违章操作或野蛮施工。凡发生的大小安全事故(包括非施工期间发生的事故),一万元以内由乙方承担,一万元以上各承担一半。甲方不承担任何法律和经济责任,均由乙方全部承担。若因乙方的原因而发生的重大伤亡事故给甲方造成的严重声誉影响,甲方扣除乙方1元/㎡。因乙方人员违章作业所造成的安全事故,乙方负全部责任,甲方仅给予提供人道帮助。
2、乙方进工地人员必须持身份证。进入施工现场必须戴好安全帽,遵守安全生产的一切制度,不得在施工现场为生赌博、打架、酗酒、留宿他人、随地大小便等违规行为。如因不遵守地方和公司项目部的有关规定所造成的一切后果,由乙方负责。
十二、补充条款:
乙方不能在工程开工后或工程进行途中再提出承包单价加价和无理要求;施工中无故停工发动劳务工人闹事等行为出工,确保工程质量达到合格标准,对本协议劳务承包范围。
十三、其它未尽事宜,双方协商解决。
十四、本合同一式三份:甲方二份,乙方一份。本合同自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章): 代表: 年 月 日
乙方(盖章): 代表: 年 月 日
日 期: 日 期:
甲方:
乙方:
根据有关法律的规定,经甲乙双方协商,现甲方聚源镇三坝村居民安置点灾后重建工程在乙方同意甲方付款条件,保证质量、工期的前提下,双方本着自愿、互惠、互利的原则,就劳务单项承包事项达成如下协议,故订立本合同。
一、工程概况:____
二、工程承包范围:____
1、图纸所包含的全部施工分项内容,劳务承包范围按施工图(建施、结施)、图纸会审记录及招标答疑相关工程技术核定单(设计变更)国家规定的技术要求内容及全部模板工程,还包含,劳务工作内容以基础混凝土垫层模板开始的所有模板制作、安装、拆除工作及施工过程中与甲方的技术、管理配合工作安全文明施工。
2、该工程所使用的周转材料均由甲方承担,包括
(1)施工中使用的模板、架管架料、丝杆、顶托由甲方提供。辅材(钉子、铁丝、封口胶带、火钩等)由乙方自理。
(2)现场安全、文明施工及相关单位要求所用的防护材料(安全帽、安全绳、个人劳保用品均由乙方承担)。
(3)甲方只提供大型机具龙门架、塔吊、搅拌机(其他机具及工具由乙方自行承担)。
(4)承担所有相关周转材料的装卸。
3、施工用电由甲方接到二级配电箱,二级配电箱以后由乙方承担人工费用;各楼层配电箱以后临电均由乙方承担材料和人工费用;工程照明和加班所用灯具、灯线均由乙方负责(必须符合安检要求)。
4、甲乙双方所确认单价认可后,乙方不能以任何借口与理由向甲方提出增加价格上调。如在施工中出现,按此项协议内容,乙方向甲方交纳质量信誉保证金,甲方有权不退还给乙方;如按协议退还保证金后,出现以上问题,甲方有权在总工程款扣除乙方向甲方交纳的保证金____万元。
5、乙方劳务应提供的其他设施和人员
(1)建筑工程意外伤害险由甲方购买,若有工伤事故发生由保险公司赔付,____元以内将由乙方自行负责。
(2)甲方交付乙方完整建施、结施,施工图一套,乙方人员参与该项目管理与会审、签证、设计变更、检查验收,甲方概不承担所实际费用开支。
三、工程承包单价和计算方式:
计算方式以施工图为准,按模板接触面积计算。
1、四层建筑模板接触面单价____元/㎡,大写____,(其中,安全文明施工费____元/㎡,施工放线配合费____元/㎡,模板制作安装拆除费____元/㎡,剔打清补____元/㎡)
2、十一层建筑模板接触面单价____元/㎡,大写____,(其中,安全文明施工费____元/㎡,施工放线配合费____元/㎡,模板制作安装拆除费____元/㎡,剔打清补____元/㎡)
四、由乙方向甲方交纳____元安全文明施工、质量进度、信誉保证金,主体封顶后一次性退还给乙方。
五、工程款支付方式
A、无劳务预支付费
B、工程基础完整验收合格后支付该分部工程量劳务工费,主体完成四层付该部分工程量劳务人工费的____%,主体八层完工付该部分工程量的____%的劳务费。主体完成封顶后验收合格付该单位工程量的____%,全部竣工验收合格后除去质保金,其余的甲方在60日的工作日付清。
C、劳务承包人在领取劳务费时按甲方财务制度要求领取,附劳务工资表身份证复印件,在项目部的监督下发放在劳务工人本人手中。劳务施工人员只能在施工及生活区域工作或活动。
六、工资的发放
1、在甲方的监督下,乙方按照工资表发放工资,工资发放表件交项目部存档。经甲方、乙方协商,如果按合同某阶段甲方付款不足发放民工工资,由乙方垫资。乙方应按时发放工资,不得拖欠,克扣工资。在甲方按本合同约定支付了费用后,乙方因工资问题与劳务人员发生纠纷由乙方自行解决,概由甲方无关,乙方并不得因此影响甲方工程进度和质量。若因此影响甲方工程施工,视为乙方违约。乙方应承担赔偿甲方的一切损失(包括直接和间接)的费用,此工程劳务合同总额的15%的经济赔偿。
2、在春节或其它节假日或平时,甲方按工程进度规定以外尽最大努力支付人工工资,乙方必须保证不在工地上闹事或打架斗殴,如有发生对甲方造成的损失(包括直接或间接损失)、名誉损失等均由乙方负责赔偿。
七、质量要求所有分项工程须经甲方质检、项目部、监理单位一次性验收合格。如经验收不合格,所产生的材料、人工费及工具费用由劳务承包人执行承担。
八、工期要求
工期要求,从开工正式日期到竣工时期总工期为____日历天。
如未达到甲方规定的工期要求,按施工单位与甲方所签合同的效力,乙方承担其全部经济与法律责任,并予以处罚(如推迟一天处罚____元,提前按约定奖励____元。)
九、处罚
1、由监理、业主及项目部、甲方管理人员提出的质量问题,甲方应书面告知乙方。乙方不能在规定的期限内及时落实整改的,由甲方处罚乙方____元/次,并立即限期整改落实。
2、对甲方管理部签发的停工、安全隐患、质量、合理进度通知书不遵照执行的,处罚乙方500元/次。
3、甲方严禁乙方工人在施工现场内打架斗殴,对乙方斗殴者可先处以____元/次的罚款,再行划分责任进行处罚,情节严重者送公安机关追究其刑事责任。
4、私自拿取任何材料均视为盗窃,一旦发现,以所拿材料实际价格的十倍处罚,赔付甲方。其一切经济、法律责任均由乙方承担,概与甲方无关。
5、因乙方所做的成品经业主或项目部检查不合格的'一律返工,无任何理由拒绝,并承担所造成的全部直接或间接经济损失给付甲方。
6、现场各班组每天所使用的材料必须清理干净,做到工完场清。未即时清理的,处以___元/次的罚款,并赔偿材料损失。架管、扣件、木方、模板、丝杆、顶托等材料均按定额耗用量给予乙方,如有材料实际用量超过按进度核算的材料正常用量,超出部分乙方按购买价赔偿给甲方。
7、乙方在施工中必须无条件服从甲方管理人员的合理指挥、安排、督促。如有不服从者,甲方有权责令乙方停工或限期退场,造成的损失由乙方承担。
8、乙方在施工总应自始至终贯彻执行安全施工操作规程,上班不准穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、背心、不得酒后作业,指定专人责任施工中的安全检查工作,如有违者给予___元/次的罚款,发现安全隐患及时汇报解决。如乙方发现问题,知情不报者,有权给予扣款。
甲方:身份证件号码:_____年___月___日
乙方:身份证件号码:_____年___月___日
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
甲方将111项目F地块1期模板工程以分包形式承包给乙方负责施工。根据国家建筑行业有关法律法规的规定,结合工程的具体情况,双方本着平等、互利、讲求诚信的原则,经协商签订如下合同。供双方共同遵守:
一、工程名称:111项目F地块1期商业楼
工程地点:1111西北面
二、承包范围
甲方提供的幢号“施工图”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更等”主体结构全部模板施工内容,具体承包内容如下:
1、甲方只提供二级配电箱和三级配电箱,从二级配电箱出来的电线由乙方负责。乙方负责提供所有的机械设备、耗材、维修费用等等,材料的下车及堆码工作。
2,拆模后的现场清理,浇砼前模板上面的材料垃圾清理,现场周转材料的转运,归堆,必须堆放整齐。
3.由甲方控制主轴线,乙方配合放细部尺寸线
三、承包方式:
1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,
2、施工工具、机具及主材、耗材(铁钉,铁丝等)
四、工程工期要求
具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,听从项目部安排。乙方必须根据甲方的具体进度要求,备足施工人员。
五、工程质量求
1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收,且保证一次性通过建设及监理单位验收。
2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。
3、本工程要求为清水模板,浇砼时,乙方必须配专人跟班看护模板。每跑模一次罚款(04㎡)300—1000元,项目部罚款由乙方承担。
六、承包价格
按展开面每平米叁拾玖元(39.00元/㎡)。
七、结算方式
工人进场每人每月按照1000元生活费计算。按照甲方的付款节点支付,支付已完成工程量的90%,以此例推,佘款待模板工程全部完工后三个月内结清尾款。
八、安全施工
乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。严禁违章违规操作,乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,单次事故费用在5000元内的均由乙方自行负责和承担费用。
九、甲方责任
1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,提供大型机具塔吊、电锯、锯片及工人住宿。
2、提供施工用水、用电接口。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。
十、乙方责任
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
2、按甲方审定的施工计划实施,确保工程如期完工。施工中如不能按甲方阶段计划完成,每延误一天罚款500元。每次验收达不到建设及甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款20xx元,且由此耽误其它班组不能施工,由此造成的一切损失由乙方承担。
3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。 十一、违约与违约责任
1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担伍百元的违约金,并按延误天数累积计算。
2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定,若验收不合格者,要求及时整改,整改后评定仍不合格者,则按贰仟元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按第1条执行。
3、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。
4、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
5、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,不管双方谁对谁错,每方罚款3000-5000元,造成甲方及他人损失的,还应依法相应赔偿承担责任,情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员,而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。
6、合同经甲乙双方签字后,任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。
十二、其它约定
1、因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,向甲方所在地的人民法院起诉。
2、本合同一式叁份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲方执贰份、乙方执壹份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
联系电话:
联系电话: 合同签订时间: 合同签订地点:
甲方(发包方):
乙方(承包方):
因工程建设需要,甲方将 及附属工程的模板制作,安装分项发包给乙方,为了明确双方的权利、责任、义务,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及有关规定,结合本工程的实际情况,为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,经双方协商签订如下条款:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程情况: 全框架,剪力墙结构,以实际面积为准。
二、承包范围、方式、内容
(一)承包范围: 本工程施工图(建施、结施)及设计变更所含的全部模板制作、零平以下地梁及剪力墙基础,标准架管按施工规范的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。
(二)承包方式: 本单项工程采用大包干式,即包工、包料、包质量、包工期、包安装、包造价等,具体是:
包工: 乙方自行组织足够的有操作证的技工,对本工种承包范围内的用工总承包,同时必须保证工程质量,进度要求。
包料: 甲方提供模板的安装主要材料,其余耗材如(铁丝、打磨用的机具及磨片等)施工工具和生活用具等由乙方自己承担。
包质量: 本工程主体为优质结构,同时在施工中必须满足建设方、监理方、施工方、甲方的相关要求,必须对梁、柱、模板的爆模移位,垂直度进行修补、打磨。
包工期: 乙方满足进度要求,满足建设方、监理方、甲方要求。
包安全: 乙方负责安全教育、安全检查、安全督促,如不按国家安全相关规范施工,乙方承担全部经济责任和法律责任。
(三)承包内容:
1、对该工程所使用模板的`维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。
2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。
3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的掉运,同时在施工方指定地点进行堆码,如不按甲方要求,一切费用由乙方负责。
4、乙方不按甲方所说的规范去做,后果由乙方全部承担。
5、乙方必须设自己套房的梁、柱、断头线。
6、乙方承担元丝、墨汁、广线等全部工具。
(四)其它约定
1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。
2、在楼层掉运完后不准有木工的任何杂物。
3、各楼层浇混凝土时,必须派人护模,如发现没有人护模,每一次按100元计算。
4、不准乱锯门条、木板,如被施工方发现,造成金额由乙方承担。
5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工,若产生的损失由乙方全部承担。
6、模板拼缝密实,梁X节点不允许凹凸不平现象,若发现必须立即修改,梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度,只能在5内,梁X节点(含内外墙面)不能出现流浆。
7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿,吊模位置陷入砼的由自己处理砼缺陷。
8、工地上严禁酒后上班,不准穿拖鞋,不准打架斗殴,酒后闹事及偷盗行为,按损失额加倍赔偿,情节严重送公安机关。
(五)工程单价和付款方式:
1、工程单价
根据以上乙方承担的工程范围和要求,结合甲方的实际情况,本单项工程模板制作安装,单价定为模板接触面积为元2计算)。2计算,安全按
2、付款方式: 采用乙方先垫支做完所有楼层,甲方阶段性的付生活费,乙方不得故意,以工资原因停工和其它原因停工和在中途离去,给甲方带来一切困难和经济损失,甲方按工程款余付给乙方工资,撤出现场和撤出合同。其作为违约金。
三、如上述不违规,甲方在全体完工后一个月内付清所有工资。
四、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方:
代表:
签计地址:
签订日期:
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
为了明确甲、乙双方在劳务分包合作中的权利与义务,遵循平等自愿,诚实信用的原则,经双方协商一致,特订立本合同。
第一条、工程概括
1. 工程名称:项城市邝庄高德平安城
2. 工程地址:河南省项城市邝庄村
3. 工程概况:河南省项城市平安城项目约11万平米城中村改造项目
4. 承包范围:平安城 号楼主体结构内的所有木工工序(不含二次结构)
5. 承包方式:单项劳务分包,含耗材(铁钉、铁丝、海绵条焊条等)及配套机械设备(台锯、电钻、电焊机、手持电锯、电锤、电镐、手砂轮等)
第二条、合同价款及支付方式
1.按照模板粘灰面积确定单价为地下室 元/平米,正负零以上 元/平米据实结算。
2.正负零以前甲方不会向乙方支付任何费用(包括工人生活费),正负零出来甲方依照合同约定拨付产值的75%与乙方,后期月进度75%据实结算。每月25号算量,次月10号前甲方完成款项拨付工作。
第三条、双方义务及权利
1. 现场放线工作有甲方负责,但在每次放线时乙方必须派一名技术人员现场协助放线,对于协助放线时乙方所产生的中间费用由乙方自行解决,甲方不负责支付.
2. 在乙方承包范围内相关材料到达现场时,除钢管、扣件以外的材料全部由乙方负责卸车,中间所产生的费用由乙方自行解决,甲方不承担。
3. 现场施工过程中采用扣件加钢管的顶板操作模式,甲方会提供黑色油漆于乙方,乙方必须义务将顶板所用钢管全部刷上颜色,并且在后的使用过程中严格按照颜色管理使用材料。
4. 本工程限定工期为随主体进度施工,按照双方约定为 月,乙方在工程期内必须保质保量完成施工,不能延误甲方土建施工.如遇特殊情况造成的工程停工所引起的一切损失由双方协商作决定.如因甲方原因造成乙方大面积(工人误工率在30%以上)停工误工现象,甲方应按200元/人/天给予乙方补偿.
5. 本工程内现场无任何杂工,工程以外发生的用工现象每个工不论大小均按照元/人/天计算.
6. 施工现场工人所有安全帽、劳保用品及手持工具,均有乙方自行解决。
7. 甲方将该工程交付于乙方后,乙方严禁转包,一经发现直接清场,相关损失有乙方自行负责。
8. 现场混凝土浇筑的过程中,发生爆模及涨模情况时,木工及打灰工各自承担一半的责任,相应处罚也是有双方共同承担。
9. 乙方在操作模版加固时,模板底脚与地面距离必须控制在3厘米以内,超过3厘米的有乙方自行负责。
10. 木工操作过程中必须要焊接定位筋,该工序由乙方自行负责,相关费用也是有乙方自行承担。
11. 在工程施工过程中及涉及到材料归类时,乙方必须做到: 钢管及扣件必须分离; 1米至1.5米钢管单独码放;1.8米至3米钢管单独码放、3.5米至5米单独码放,6米钢管单独码放; 所有木板上不不允许带钉,方木上面的铁钉全部砸弯。
第四条、工期管理
1. 以甲方本工程主合同的工期要求为主控依据,严格执行施工组织设计,以具体的月计划、周计划、确定的施工作业计划为执行标准。
2. 乙方拟派 (身份证号码: )为驻现场代表,负责日常管理与协调工作。乙方代表须常驻工地,若确需离开工地时,必须得到甲方现场负责人的同意并指定甲方认可的人员负责行使其工作职责。
3. 在乙方人员无法满足现场工期要求时,甲方在提前通知24小时内仍然没有及时调整的情况下,甲方有权利安排人员进行抢工期作业,其中间所产生的费用由乙方承担。
第五条、质量管理
1. 本工程质量标准:合格.保持施工作业质量标准必须控制在 厘米以内,超出部分由乙方自行解决.
2. 乙方必须要对其承担的工程质量负责,施工过程中严格按照技术交底和施工规范进行操作,若因为乙方操作原因造成甲方受到业主单位处罚时(有书面形式为证),其相对应的损失有乙方承担。
第六条、合同生效
本合同经双方签字确认后生效,工程完工结算完合同价款并支付完毕后自动失效。
第八条、其它
1. 甲乙双方身份证扫描件;
2. 甲方现场负责人身份证扫描件及乙方下面建筑工人身份证复印件;
3. 本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
甲方(签字画押): 乙方(签字画押):
联系电话: 联系电话:
年月日:
发包方:
承包方: (身份证号码: )
发包方根据《中华人民共和国合同法》及《劳动法》的规定,将 成都 市 的部分单项工作包给承包方完成,为了明确双方的责
一、 承包形式:
主要是以包工、包辅材劳务承包为主,部分其它费用包干形式。
二、钢筋班承包内容
1、工作内容:凡结构、建筑图纸内以及砌体的构造柱、拉接筋、过梁筋、腰梁筋、圈梁筋、屋面筋等的全部工作至主体工程(包括砌体)验收完毕为准。
即:钢筋的放样、制作、绑扎,(不分钢筋大小)马凳铁、支撑架制作、安装,竖焊、间隙焊、竖焊以及间隙焊完毕后模板内焊渣等杂物的清理,自用架子的搭拆、进出场钢筋的上下车、堆码、收捡、露出墙面、地面钢筋处理、多余箍筋及弯曲钢筋的调直、塔吊基础钢筋制、绑,加工房和施工现场的清扫、清理等文明施工工作。最后检查钢筋扫描出现质量问题费用承包方负责。
2、机械工具及辅材内容:垫块制、安,全部钢筋制作、绑扎等机械及工具。焊接机械、电焊机、切割机、断筋钳、电焊条、切割片、扎丝、二及电箱以外的各种电缆线、电器照明灯具等等均由承包方自备。
3、工伤事故:在5000元内的工伤事故由承包方自己负责,超过5000元按国家规定,经项目解决后余下费用,双方各自承担部分责任,承担比例为:发包
三.承包单价
1、劳务承包单价: 地下室按设计从基础筏板至地下室顶板按( ), 地下室顶板以上按设计建筑面积每平方米( )元,不发生一个计时工。
2、其它费用单价: 均在劳务承包单价内
四、工期要求,质量标准
1、工期要求:承包方所承担每个阶段的工作任务,都必须根据该工程项目所制定的工期计划进行,按该工程项目部规定的工作任务和工作时间不折不扣的完成。否则,总包单位对劳务项目的罚款,全由承包方全部承担。
2、质量标准:本工程必须达到 市质监站一次验收为“优质”结构工程:若达不到“优质工程”标准所发生的一切费用均由承包方负责,该工程项目部所扣多少费用或处罚均由承包方全部承担。
五、工程量结算,付款方法
1、工程量结算:工程量以施工图为准,并按国家规定结算规范进行结算,在劳务队计时工( 普工60元/天,技工85元/天)计算。
2、付款方式:发包单位严格按该工程项目所定的付款时间给承包付款。即: 地下室至结构7层顶板完成开始支付完成工程量的80%,之后按总包单位付款时间付月进度完成工程量的80%进行支付,余款20%在合同工作内容全部完成并验收后6个月内付清。
六、安全生产及文明施工
1、安全生产:
(1) 承包方人员必须按安全生产的有关规定,规范进行操作每道工序。
(2) 承包方所有成员必须佩戴好安全防护品,并要符合公司及项目规定的要求,违者罚款由承包方自己负责。
(3) 承包方进场人员必须年满18—55岁的男性工人,并按政府的相关规定及公司项目规定,必须办理各种证件,否则造成的所费用和有关处罚由承包放承担。
(4) 进入场地不佩戴安全帽或不佩戴工作牌和酒后作业,穿拖鞋上班,一经发现马上赶出施工现场,被给予罚款,200元一次。高空作业,未系安全带者罚款200元。在施工现场大小便者罚款200元,打架斗殴,聚众闹事双方给予
重处,双方各处罚20xx-5000元。
2、文明施工
(1)标准: 市“标准化”工地
(2)承包方必须对自己的组员按文明施工条规范要求对员工进行教育:
A、生活区各班组应保持室内整齐、卫生、无异味等。
B、各班组人员不能赤身、穿拖鞋等进入施工现场。
C、各班组人员不能在楼层内随意大、小便。
(3)承包方的施工场面做到,工完场清,对自己所用材料进行收检,分类堆码。如不符合要求,有关单位和项目部给出的罚款均由承包方负责。
七、其他约定条款
1、承包方工人进场后应办理有关部门规定的有关证件,并承担其费用,发包方在承包方总工资中扣除5‰作为办理各种证件等手续费用,发包方负责办理。
2、承包方人员在施工中必须按《安全生产法》及有关部门制定的操作规范执行,违章操作造成的工伤事故自行承担一切责任,如是项目管理不善造成的事故,由发包方协助承包方按国家有关规定进行解决。
3、承包方中途无理停工、撤走工人,造成工程停工,工期损失及一切费用均由承包方承担,余下的20%的工资,承包方自愿放弃,不结帐不计发工资给承包方,作为后继人员工资的补贴及其他损失费用支付。
4、承包方本人及人员不管在项目内外造成的打架斗殴等,违反治安秩序造成的伤亡费用及罚款均由承包方自己承担。
5、钢材损耗率为 1 %,超出部分班组负责费用。图纸变更总和钢筋3吨内承包方负责费用,超出3吨由发包方承担费用。
6、承包方向发包方交质保金( )万元,工程验收达到“优质工程”一次退还,如隐蔽验收时,发现有质量问题受到处罚及发生其它费用在质保金中扣除。
7、承包单价实行一次包断,不管含量高低双方都不增加或减少单价。
8、工人生活费由发包方借饭票给承包方,工人零用钱由承包方自己解决。
9、承包方必须指派至少一名现场管理人员,指派的现场管理人员必须符合以下几点要求:
(1)对所作业的分项工程具有高度的责任心,并且有强烈的质量意识。
(2)必须服从发包方管理人员的安排及指挥。
(3)能够与其它分项班组以及发包方管理人员进行密切的配合与协调。
(4)能够完全、合理的指挥及安排其班组工人进行有序作业。
(5)具有较强的管理水平以及专业知识。 对于不符合要求的管理人员发包方有权要求承包方更换现场管理人员。
10、承包方本人或班组人员如在作业过程中不服从管理人员的安排与指挥、质量不符合要求(是否符合要求由监理单位、施工单位、发包方共同评定),承包方必须在发包方要求的时间内自行退场,发包方不再另行支付除完成工程量以外的任何费用。并且扣留所完成工程量费用的20%工资,作为后继人员工资的补贴及其它损失费用。
11、承包方雇用的工人年龄超过55岁(含55岁)以上及未满16周岁的人员发生工伤事故的费用,由承包方负责70%,发包方负责30%费用。
八、合同未尽事宜,经双方另行协商后列入补充条款;本合同一式二份,经双方签字生效,并具法律效力。
发 包 方:四川省超宇建筑工程劳务有限公司 承包方负责人:
负 责 人: 现场负责人:
项目负责人:
年 月 日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确甲乙双方在施工中的权利、义务和责任,经双方协商,达成如下协议。
一、工程地址:马厂路君安世纪城
二、工程名称:君安世纪城9基础31#超市全部钢筋绑扎工程
三、承包范围:本工程承包范围内9基础31#主体结构的所有绑扎、安装二次结构的预留筋和浇砼的护筋,并确保验收合格。
四、工程工期:
1、甲方确定的进度计划要求工期。施工过程中,乙方必须严格按甲方制定的施工进度计划,确保各节点计划的完成;如乙方未按节点完成形象计划,任何节点每延期1天罚款20__元,且不得影响下一节点的完成时间。
2、如由于甲方的原因,工期可以延续,但乙方必须采取积极的赶工措施,确保规定竣工时间的实现。
3、如乙方在施工过程中单方面停工,第一天以20__元罚款,第二天以20__元罚款;连续停工三天者请退出现场,验收不合格的项目返工费用和损耗的材料费用,工期的延误以及对甲方造成的不良影响全部由乙方承担。
五、工程质量:
1、分部分项工程质量必须符合国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑安装工程施工及验收规范》、江苏省颁发的有关工程质量规定,及业主有关质量规定。
2、分项工程质量评定等级必须达到优良。如达不到合格以上等。费用)另增加每吨5元进度费,年底结清。
3、工程交付使用一年内结清。
六、本合同中未尽事宜,甲乙双方协商解决。
七、。本工程甲乙双方如因合同原因发生纠纷,由甲方公司所在地人民法院仲裁。确保主体封顶,无条件服从。如乙方违约,违约金三万元,另外按所生产的工作量的50%结算。
八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。双方签字后生效,工程完工,尾款付清后自动失效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲 方:
乙 方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定,就木工单项工作经双方协商一致,签成以下合同协定。双方愿自觉遵守,并自愿履行合同义务、权力和责任。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程结构:
4、工程价款:
二、承包方式
包工不包料,甲方只提供材料。
三、施工承包范围
本工程具体范围包括:防水圈及构造柱的模板支护。自用用材料的装卸及吊用,所用材料清理(废料),文明施工的清扫,废料的运输处理。
四、工程文明管理
1、必须严格服从现场施工人员的管理,确保劳动力充足,保质保量按时完成任务。
2、乙方在甲方保管室领用的材料,要妥善保管,做好防水、防火、防盗措施,否则照价赔偿;施工时要精确计划好实际的用料,不得造成浪费,否则赔偿所浪费的材料损失。
4、如果由于乙方技术力量或者劳动力不足,不能满足甲方施工要求,甲方有权责令乙方立即退场,并更换其他施工队伍,由此给甲方造成的一切损失和费用,均由乙方全部承担,甲方不付给乙方任何费用。
五、安全管理
1、乙方人员必须参加并接受三级安全教育,遵守《安全操作规范》,上报在现场人员花名册,附【身份证复印件】和接受安全教育的签字单一份。
2、乙方负责人承担劳务承包方的第一安全负责人,必须签订安全承包合同。
3、乙方未按操作规程施工或违规违章操作造成任何伤亡事故的均由
乙方自行处理和负责,并承担相关法律责任和一切费用。
六、甲方权力、义务及责任
1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导,管理和检查工作。
2、负责对乙方工作人员安全生产的再教育,监督管理工作。
3、负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。
4、甲方负责解决施工中出现的各种技术问题。
5、甲方负责安排技术人员组织各级领导、监理,对分项工程的验收。
七、乙方权力、义务及责任
1、乙方要自觉服从甲方的管理,做到文明施工、安全施工。
2、负责强化安全生产意识,跟班检查存在安全隐患,杜绝不安全事故发生,落实甲方所发的书面安全要求措施,有权杜绝一切违章指挥和冒险作业。
3、乙方负责人是安全生产的第一负责人,严格执行职业健康,安全规范,提高安全生产效率对违纪人员应果断处理,并责令退场。
4、乙方严禁使用传染病、童工、老、弱、病、残及智力低下的人员。
八、违约责任及措施
1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务,并确保一次性交付验收通过,并在规定的时间内完成施工各项任务。
2、因乙方原因中途退场或停工,甲方只按乙方所完成的工作量结算付给乙方。如造成工期不能顺利进行,由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,具同等法律效力,合同条款履行完毕时,本合同自行终止。
甲 方(签章): 乙 方(签章):
年 月 日 年 月 日
甲方: 乙方:
甲方现将承建的 时代锦翠一期 钢筋工程劳务承包给乙方组织施工,双方本着公平、自愿、平等互利的原则签订以下条款:
一、工作内容
1、本工程设计图纸、会审纪要、技术核定单、设计变更通知单中(含本工程结施、建施零星部分)的所有钢筋混凝土中的各种钢筋的放样、制作、绑扎。
2、钢筋配筋表的制作
3、钢筋的下料、对焊塑焊、间隙焊、弯制、等所有相关工作。
4、各种钢筋的现场转运、搬运、水平运输和垂直运输以及协助钢材原材料下车。原材料钢筋及制作成形的各种钢筋分类别,分型号堆码。
5、在混凝土浇筑跟班作业,对各种钢筋的守护校正,派出专人守护,如果发现守护人员下在状态将其情节轻重给予50元至500元的处罚。
6、自行解决各种钢筋加工机械及焊接机械,自行购买扎丝等辅料。
7、带领班组人员随同甲方责任工长、分管工长一道参加建设单位、施工单位、监理部门、质检部门的质量检查,验收。对提出的各种问题及时整改返修。
8、各种钢筋的保护层、砂浆垫块的制作安装,包括楞头钢筋的安装,楼板负加钢筋、板凳铁的安装。上层砼浇筑前,下层材料必须清理干净,否则按5元/公斤处罚。
9、楞头铁、板凳铁、马凳铁以及各种断面固定铁件的钢筋,均由乙方下料、安装,其用量不纳入总用量内,也不计取费用。
10、文明施工应是工程组成的主要内容,钢筋的制作房和堆码场地,地面应平整、坚实无积水。各种机械安装位置和制作台桌应统筹考虑,合理安装,规范整齐。特别是钢筋制作、堆码、应分品种、规格、种类、堆码有序、整齐划一,明确挂牌。认真搞好钢筋制作及周边和职工宿舍的施工现场文明施工,随时保证做到清洁卫生,若达不到标准,甲方可组织人员清理、清扫、堆码,乙方负责其
人工费用,每个员工每工日20元清洁工费,该款在乙方人工费中扣除。
11、乙方工作人员所需的一切劳保用品的购置、使用。且必须按甲方指定的质量、数量、品牌购买,否则甲方有权帮其采购,其费用在乙方工程中扣除。
12、如果钢筋扫描未达到质量要求,则相关费用由乙方承担。
二、工程质量
1、认真仔细熟悉设计图纸的施工验收规范,严格按放样、制作、绑扎、焊接等各种工序流程和技术操作协规程施工,严格按各道工序验收规范。工程设计图纸中的特殊要求,一定严格把关,高标准、以质量优先,强化带班人员及全体操作工人的质量意识,严格执行各工种的“三检制度”、建立健全质量保证体系和预防措施,树立精品意识,质量标准严格按钢筋工程质量检验及验收标准优良标准执行,否则一切返工损失由乙方负责。本工程钢筋工程必须达到“优良”标准,实测合格率在90%以上。
2、严格控制钢筋保护层厚度,否则造成损失由乙方负责。乙方有义务监督各班组人员踩踏成品钢筋。
3、本工程在浇捣混凝土之前,必须由甲乙双方共同检查,形成书面记录,乙方应及时处理发现的问题。
三、工程进度
1、乙方进场人员必须服从现场安排,一切行动听指挥,不分白天、晚上随时作业。
2、甲方制定的进度计划应及时交乙方签字认可。乙方应合理组织人员不折不扣地完成任务,由于乙方责任耽误工期,将由乙方按20xx元/天向甲方赔偿损失。
四、承包单价
1、 本工程按现行国家标准计算建筑面积包干(已包括塔机基础)。±0.00以下基础钢筋按元/吨计算)。±0.00以上的主体钢筋按 27元/㎡ 。
2、以上单价为以上工作内容的包干价,已包括所有辅料以及管理费,人工费、税金,安全费、民工综合社保费、暂住证费、现场文明等其它一切费用。
3、如果班组管理不到位、混乱或不在状态,项目部有权在结算工程款时视其情节轻重或全部扣除综合单价中的“组长管理费”。
五、材料管理
(一)、甲方应及时组织材料供应,确保工程顺利进行。
(二)、乙方应及时提供准确的配盘和钢材需求量计划表(计划应提前7天及时准确上报项目部)。若因乙方提拱的配筋表及钢材计划表不及时耽误工期,则甲方将按每天1000元向乙方索赔;若因乙方提拱的配筋表不准确给甲方造成经济损失,则甲方按实际损失向乙方全额索赔。
(三)以配筋表统计量吨位为基数,损耗不超过1%(如已配料产生的变更损耗在外),若有超过,则乙方以甲方钢材实际进价赔偿甲方,该款在乙方工程费中扣除。
(四)对应由甲方提供的易耗品,乙方实行限额领料。甲乙双方先对任何易耗品确定具体数量,经双方签字认可后,甲方及时组织材料,乙方只能在此限额之内领用,限额之外的由乙方自行负责。
六、付款方式:
1、本工程主体工程施工至三层付完成产值的70%,施工至十层付完成产值的70%,施工至主体封顶付完成产值的70%,余款在主体验收合格后三个月内付清。。
2、乙方领取工程款时,必须按相关要求造好民工工资表,否则甲方有权不予拔付工程款。
3、本工程付款时甲方有权保留直接面对民工发工资的权利。
七、双方职责
1、甲方提供本工程设计图纸所需要的各种型号钢材,并运到现场,提供乙方管理人员的住宿,负责进行各工种间的协调;检查验收工程质量,乙方负责该工程所需的劳动力组织,负责组织实施工长所交代的各项任务,为了人员方便统一指挥,乙方最少应有2-3名带领班人员,为加强质量管理,乙方应有1-2名专职质检人员跟班作业,以有利现场质量问题能及时解决,若乙方不能满足甲方工期、质量要求、甲方有权终止合同,并要求乙方无条件退场,具人工费与业拔款同步支付。
2、甲方管理人员尽最大努力,合理组织工种的交叉,利用时间和空间,保证
乙方工作顺利进得。
3、本工程费用包干价,原则上不发生任何计时、计件费用,如乙方拒不接受甲方安排工作,甲方有权指派他人完成,费用按80元/工日扣除。如因特殊原因而产生计时费用,费用按技工100元/工日,普工按60元/工日。(且必须由项目现场主管签字认可)。
4、班组在合同签订后,必须做好以下工作:
(1)在乙方负责处签定文明施工责任书及项目各种管理制度。
(2)召集全体进场人员,安全员进行安全交底,并做好书面记录。所有人员必须签字,进场人员身份证必须在项目部存档(复印件亦可),否则给予100元/人、次处罚。
(3)召集全部技术骨干,由技术负责人、分管工长、内业进行技术交底,并做好书面记录。
5、乙方有责任对甲方施工方案、施工程序、技术交底进行审查,并有义务对其中不完善处提出合理化建议和意见,且应在甲方审定修改方案后严格执行。
6、若乙方不按操作规程作或未履行书面三级教育和安全技术交底,由此造成的一切工伤事故以及经济损失概由乙方负责。
7、乙方所有进场人员必须按甲方要求统一管理和统一配戴安全帽。
八、安全文明施工
1、钢筋房、机械安装位置和制作台桌应统筹考虑、合理安排、规范整齐。制作成品应分规格、种类,并堆码有序,整齐划一。搞好制作房及周边的施工现场文明施工,随时保证做到清洁卫生。
2、乙方负责进场班组人员每周一次的安全、文明、质量教育,作出书面记录,所有参加人员必须签字向甲方报送,缺少一次给予200元处罚。
3、强化安全质量、文明意识,设质量检查员、安全文明宿舍,文明现场检查,并报甲方备案。乙方参与施工人员应身体健康、无疾病或遗传病,否则由乙方负一切责任。
4、乙方作业人员若发生安全事故,若现场发生安全事故,在伍仟元以下概由
乙方负责,伍仟元以上甲乙双方协商解决。
5、负责施工生产中落手清,保证施工现场的文明施工,每一层楼完工后做到材料收拾干净,否则由甲方派人清扫,但造成的用工由乙方承担。
6、现场不准生火估饭,用电必须按项目部相关要求使用,如发生类似情况,将按情节轻重给予100元至1000元处罚。
九、其它
1、本工程乙方进场人员应具有一定的专业能力,至少应具备“三懂四会”和施工时的安全知识和防护力。
2、进场人员首先是身体健康,没有传染病,能遵守施工现场的各项规章制度,严禁打架滋事,若有违反者,先对打架班组双方各处罚20xx元,再由项目部解决。若有不服者,由工地所在地方公安机关解决。严禁盗窃,若有违反者除罚款所在班组人员20xx元外,并将其逐出工地,严重者将追究其法律责任。严禁各种赌博和不文明现象,保持宿舍内整齐和个人卫生。
3、根据我项目的具体情况,工地原则上不使用女工,严禁男女混宿,若一经发现将处乙方罚款500元,若无结婚证送公安机关处理。
4、根据工程具体情况,乙方进场人员年龄须在18-45周岁之间,并应带身份证,无身份证者原则上不使用。
5、乙方离场人员的行李、包箱应主动交门卫检查。
6、乙方进场人员应熟悉施工现场的“十严禁”和“十不准”及“文明施工十二条”。严格遵守国家劳动安全法法规及有关规定,不按规定作业,一切后果乙方全部负责。
7、本合同未尽事宜,若在施工中发生,甲、乙双方应本着实事求是的原则友好协商解决。
7、现场不得有民工闹事,否则按每次2万元罚款。
8、本协议一式三份,甲方二份,乙方一份,由双方签盖章后生效。
十、本工程施工过程中来自于甲方或其它相关部门的罚款或处罚,乙方必须在甲方规定之日内交纳清现金,否则在结算地双倍扣除。
十一、如乙方主要负责人未经甲方允许而缺席甲方召开的会议将给予500元/次
的处罚。迟到5分钟后按50元/5分钟处罚,罚款在2日内必须上缴现金,否责在结算时双倍扣除。
甲 方:代 表:年 月日
乙方 代表: 年 月 日:
甲方:__________________
地址:__________________
电话:__________________
电传:__________________
传真:__________________
乙方:__________________
地址:__________________
电话:__________________
电传:__________________
传真:__________________
甲乙双方经过友好协商,就甲方向乙方提供劳务人员的有关事宜,在平等互利的原则下,签订如下合同。
第一条总则
1、应乙方聘请,甲方同意从内地选派_________名劳务人员前往香港乙方公司工作。
2、甲方派遣劳务人员(以下简称劳务人员)在香港工作期限为_________个月。
3、劳务人员的年龄为_________至_________周岁,并具有_________毕业文化程度。
4、劳务人员须身体健康,须经内地县级以上医院体格检查(包括肺部__光检查)合格。女性人员临赴港前应提交县级以上医院的未孕证明。
5、劳务人员须在技术专业水平方面符合乙方要求,并经乙方考试或其他形式考核认可方可派出,考试或考核所需费用由乙方负担。
6、乙方与甲方劳务人员个人之间所签订的雇佣合约必须采用香港有关当局规定的标准合约《聘用外地雇员的雇佣合约》,该合约作为本合同不可分割的组成部分。
第二条工资和其他待遇
1、劳务人员与香港当地雇员实行同工同酬的原则。本合同雇佣的劳务人员底薪为:工种_____________;人数_________;每人月工资_________(港币)元。
2、乙方对劳务人员工资每月结算一次。乙方须以自动转账方式将工资直接存入以劳务人员名义开立的银行账号内。
3、劳务人员除上述薪酬外,还享有与当地同等职位雇员一样的.奖励、增薪和其他应有的福利待遇。如果同一公司内并无相等的职位,则与其他公司相等职位的本地雇员相等。
4、合同期内,若因企业临时停产、息业或其他乙方原因,致使劳务人员暂时不能工作,乙方须照常支付该期间内的基本工资和待遇;如提前解除合同,乙方须提前30天书面通知甲方,或支付7天工资作为代替通知金。
第三条工作时间、休假及加班待遇
1、劳务人员每天工作8小时,每周工作6天,超时工作,乙方须按香港现行劳工法例及当地同等人员标准付给劳务人员相应的报酬。
2、劳务人员享有香港法定的有薪节、假日。节假日加班与当地雇员享受同等待遇。
3、劳务人员服务满一年,可碛凶钌?天有薪年假。
第四条劳保福利待遇
1、乙方负责为劳务人员提供适当的住宿,住宿条件须符合香港有关规定并经甲乙双方共同核定。
2、劳务人员由于受雇及在雇佣期内遭遇意外而受伤、患上职业病或发生有关医疗事宜,乙方应负责一切必需的医药费及住院费,并支付补偿。此条款自劳务人员抵港之日起生效。
3、劳务人员享有与当地人员同等的医疗服务和职业意外、人身意外及职业疾病医疗保障,由乙方按照香港现行法例负责购买保险及承担所需费用。
4、如医生证明劳务人员因生病或受伤不适宜再继续受雇,乙方便应将劳务人员遣返并立即通知甲方,并承担有关费用及伤遣费。
5、劳务人员在合同期内发生意外,乙方须按保险条例负责为劳务人员向保险公司索赔。如意外死亡,乙方须负担将劳务人员遗体及个人物品运返其居住地的运输费用。
6、劳务人员工作所需的劳动保护用品,由乙方免费提供。
7、劳务人员在香港工作的所有税收,均由乙方负责申报,按香港现行税法执行。
第五条双方责任
1、甲方责任
(1)负责在内地初选所需各类劳务人员,安排时间由乙方面试考核;
(2)负责安排核定人员到县级以上医院检查身体,办理体格合格证明书;
(3)负责办理劳务人员出境的一切手续;
(4)教育劳务人员严格遵守香港的法律、法规、社会公德,遵守合同和乙方有关的规章制度。
2、乙方责任
(1)负责办理劳务人员入境、工作安排、居留许可等手续并承担所需费用_________港币,此费用自签约时交付;
(2)乙方负责劳务人员体检的费用;
(3)乙方负责劳务人员从内地居住地至香港及于合约终止或届满时返回原居地的旅费;
(4)负责合同期内对劳务人员在香港期间的管理;
(5)负责劳务人员满一年后延期签证费用,该项费用按中华人民共和国驻香港签证处当时的规定支付;
(6)负责在规定的14天内安排因停产、息业、破产、或其他原因被解雇的劳务人员返回内地。
第六条劳务人员的责任和人员的更换
1、劳务人员的责任
(1)必须遵守香港现行法律、法规,遵守社会公德;
(2)遵守甲方和乙方的有关规定,严格执行本合同的条款;
(3)合同期内,不准私自变换工作另行求职或兼职;
(4)不得与任何人发生借贷关系;
(5)合同期满,必须按时回内地,不准以任何理由滞留不归;
(6)遵守厂规和公司规章制度,不准罢工或以其他形式怠工。
2、人员更换,如发生下列情况,经甲乙双方确认后,可以遣返或更换人员:
(1)劳务人员申请与香港居民、永久性居民或游客结婚;
(2)涉及非法或不道德行为,不宜继续工作;
(3)不履行或破坏合同;
(4)怀孕;
(5)因病需长期治疗,不能继续工作。
3、属以上(1)~(4)款的情况,如与乙方有关,路费及所发生的费用应由乙方负责;如与乙方无关,路费由被遣返的劳务人员自负,属第(5)款的情况,路费由乙方负责。
第七条合同的生效、终止和延长
1、本合同于_________年_________月_________日在_________签订,一式_________份,甲、乙双方各执_________份,按双方签字之日起并经甲方上级主管部门批准后生效,有效期从劳务人员进入香港之日起两年内有效。
2、合同到期如需续约,甲、乙双方需提前两个月协商续订。劳务人员到期后须返回内地;续约后乙方所需人员,甲乙双方按有关规定协商作出安排。
3、合同生效后不准单方面终止。如单方违约,须支付对方为此而付出的费用并加付工人一个月工资。
4、如发生下列情况之一时,双方可协商终止合同:
(1)香港新的法律、法规、条例以及香港政府新的政令使得合同为非法或本合同规定的劳务人员不能继续受雇;
(2)人力不可抗拒因素(如战争、自然灾害等)使得合同无法执行。
本合同如在上述情况下终止,乙方则负责安排劳务人员回内地并负担所需费用。
第八条仲裁
因执行本合同所引起的任何争议,由签约双方通过友好协商解决,若协商仍不能解决,将提交仲裁,仲裁在被诉方所在地仲裁机构进行,仲裁为最终裁决,双方必须无条件执行,仲裁费用由败诉方负担。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________
_____年____月____日_____年____月____日
甲方:
乙方:
一 承包范围:本工程中木工部分
二 安全责任:在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定,采取相应的安全防护措施,注意自身及他人安全,由承包人安全措施不力造成的损失及费用,需有承包人自行承担,甲方不承担任何责任.
三 工期要求:积极配合各班组,不得因本组原因延误工期。___天完工清场。如因乙方原因造成工期延误,则每推迟一天按( )元罚款,在结算中扣除。
四 合同价款支付与结算:约定单方造价___ 计算方法:按图纸计算
支付方式:主体封顶后半月内付55% 结算:扣除质量保证金年底付清中途不得向甲方要钱,不得以要钱方式罢工。
五 质量要求:须符合建筑工程质量规范,达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的不良后果,由乙方承担全部责任。并处以罚款.
六 材料运用:施工期间乙方不得所以浪费材料,应尽可能的节俭用料,合理规范拆模,减少材料损失,每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。
七 甲方所供:甲方为乙方提供所需材料,必要的生产工具,损毁或丢失后须按原价赔偿,为乙方提供食宿方便,相关费用由乙方承担。
注意: 乙方应在甲方带领下积极配合,干好各自工作,争取早日拿到工程款。
八 本表一式两份甲乙双方各一方,签订之日起生效,合同价款付清后失效。
甲方 乙方
负责人: 负责人
电话 电话
合同签订日期: 年 月 日
甲方:__________
乙方:__________
一、工程地点:___________________________________________
二、工程范围:__________________________________________
三、工程概况:__________________________________________
五、承包方式:__________________________________________
六、工程付款方式:
1、按工程进度拔付工程款80%______元。工程结束,工程劳务款一次性付清。
2、按工程总量的30%完成率支付工程款,总方量______。30%为______,拔款为___________元;60%为_________,拔款_________元;90%为___________,拔款为__________元。100%完成,全部一次性付清。
3、工程结束,工程劳务款一次性付清__________元。
七、工程结算方式:单价每平方米_______元,工程结束按实际方量结算。
八、乙方按甲方要求施工,具体要求:___________________
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,至工程款结清后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方:
承包方:钢筋班劳务队罗祖芳 (简称甲方) (简称乙方) 为了明确双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》等相关的法律法规,双方本着平等、互惠互利的原则,甲方将本工程的劳动承包给乙方施工,经友好协商达成如下协议,双方共同遵守执行:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:丁字新镇
3、工程结构:框剪结构,6#栋12层、3#18层
4、建筑面积:约17500平方左右
二、承包范围与内容
1、钢筋班,从地下室的基础到砌体至屋面属本工程的所有钢筋事项,包括扎丝辅助材料在内。自带一切钢筋加工的机械工具、焊机、滑轮等设备机具。电渣压力焊,所有钢筋都是现场加工。
2、钢筋工作包括本工程主体部分所有的钢筋(包括)主体柱、梁、板、墙、构造柱、墙拉筋加工及现场二次装卸,堆码、场内运输含施工现场材料的二次转动,钢材余料,按
(1)准备工程:熟悉施工图纸,测量放线,提前一个星期负责填写钢筋下料表,料表送审,做好施工前的准备工作。
(2)制作:包括钢筋现场内装卸车、收料交接、平直、切断、弯曲、焊接、连接、去污支锈、现场场地内的材料分区堆放、搬运和半成品的堆放。
三、计量标准
从基础到层面至附属工程均按建筑面积结算。
四、承包单价
无论构建类与楼层高低及地下室部分至转放层按设计图纸每吨肆佰元(¥400.00元)计算,标准层以上每平方米按贰拾陆元伍角(¥26.50元)计算。
五、付款方式
甲方按工程实际进度进行付款,主体工程、从完成地下室至五层楼面部分的工程量的50%。主体完成十一层付75%,主体完工封顶付90%。主体竣工,附属工程全部完工十天内结清。
六、工期要求
1、乙方应根据甲方及项目部的安排,必须组织充分的技术力量,保证工程进度顺利进行,100天左右封顶,标准层以上保证四天一层,无论在任何情况下包括下雨、加通宵使
2、工程进度以项目部规定为准,停工超三天补民工生活费(100元/天),超一星期补民工工资(120元/天)。
七、安全要求
1、乙方必须保证安全、文明施工,严格按照国家安全生产规程操作。
2、乙方工作人员违章作业,冒险蛮干,不听从指挥,不及时返工等,造成成本人或他人的伤害事故,概由乙方负责。
3、乙方人员擅自拆安全设施、设备,操作不当或不是专人操作,造成对本人或他人伤害事故或安全事故,由乙方负责。
4、乙方人员违章用电,私拉乱接,造成的漏电事故或违反消防规章,造成火灾伤害,由乙方负责。
5、工伤事故,在施工过程中,因违章操作,违反劳动纪律而造成的设备损坏,由乙方负责赔偿,在施工中发生工伤医药费单次在20xx元由乙方负责,超过20xx元由甲方负责,导致发生人身伤残事故等,不可抗拒的意外死亡事故,待有关部门鉴定处理。
6、甲方提供食宿(采用领餐票形式)。
八、乙方职责
1、乙方人员必须服从项目部和甲方的统一指挥,遵守工地规章制度,遵守国家法律、法规、违章接受罚款。
2、文明施工、严禁浪费,凡浪费工程材料的行为,按项目部的规定接受罚款。
3、乙方工作人员必须服从施工人员的合理工作安排,严禁顶撞、威胁管理人员,严禁在工地食堂或住宿区,工作区聚众闹事,谁先违章罚款1000元,在当月结算兑现。
4、乙方不得以任何借口任意停工,否则甲方有权单方面终止本协议,所造成的一切损失由乙方负责。
非合同承包范围内计时工,大小工的每月120元/天按月结算随付民工工资时付款。
九、其它
1、本合同壹式贰份,双方各执一份,签字生效。
2、本合同的履行期间发生争议时,乙方可以协商解决。协商不成时由项目部协调解决,协调未果,任何一方可以向所在地提起诉讼。
甲方签字盖章:
年 月 日
年 月 日 乙方签字
承包单位(甲方):
分包单位(乙方):
分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性,否则,如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时,则订出的合同内容不全,权利义务不均衡,那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔,在订立分包合同时,可以咨询专业律师,避免某些条款遗漏,或者设计不严谨,造成不必要损失。
按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将-------_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成,经协商一致签订本合同。
第一条、建设工程概况
1、总体工程名称:
2、分包工程名称:
3、工程地点:
风险提示:
允许分包的工程范围应当在依据招标文件,分包的工程不得超过总工程量的30%。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的30%的,或者专业工程分包管理费超过30%的(招标文件规定的税费除外),这是底线,逾越底线均认定为违法分包。同时,这里也强调分包工程不得再次分包,凡再次分包也被认定为违法分包。
另外,建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成,承包人如果存在违法分包的工程,当出现不符合规定的质量标准造成的损失,那么承包人也应当承担连带赔偿责任。
4、分包工程范围:
5、承包形式:
6、工程期限:
计划开工日期:________年___月___日,计划竣工日期:________年___月___日,合同总工期为_____日。
7、质量标准:
(1)工程质量:按总(分)包合同有关质量的规定、国家现行的《建筑安装工程及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定等级。
(2)标准规范:除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
第二条、本合同条款符合总承包合同的要求
第三条、双方的权利与义务
1、甲方的权利、义务
(1)负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作,保证交付时的工地是能施工的;对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查;制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制,规范生产;制定施工进度总计划,并负责安排乙方实施;
(2)向乙方提供施工图纸、图套,并组织图纸会审和技术交底;负责本工程的全面技术管理,解决图纸和施工中的技术问题,检查监督乙方施工中的技术工作;
(3)负责本工程的全面质量安全管理,批准有关质量安全措施及方案,检查监督乙方施工中的质量安全工作;
风险提示:
驻工地代表实质上是建设单位派驻施工单位对该工程施工质量施工进度及造价等与施工发生一切密切联系诸方面和施工单位共同管理的代理人,是保证合同工期的实现的重要角色,发包方和承包方在选择驻工地代表的时候应当谨慎选择,以保障分包工程的顺利进行。
(4)甲方要及时派驻合格的工地代表,施工期间如要更换代表,应提前通知乙方,并保证更换的代表是具有相应资质的;
(5)及时提供生产设备和材料;工程完工时,及时验收;劳动报酬要按期发放。
2、乙方权利与义务
(1)对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资质的工人投入工作;严格按照甲方提供的图纸、图套、验收规范等施工,严格遵守安全生产制度,保证施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定;
(2)安全生产,自行承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各项罚款;
(3)乙方应根据甲方的施工组织设计总进度计划的要求,安排制定施工计划
(4)自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;工程竣工时,配合甲方办理交工验收;
(5)保管好甲方交付的生产设备和材料,保护工程周围的设施;
(6)乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类保险,发生安全事故时,及时处理;乙方要及时派驻合格的工地代表,施工期间如要更换代表,不得擅自更换,更换前,应提前告知甲方,并保证更换后的代表是具有相应资质的。
第四条、合同价款
1、本工程价款根据下列两种方式择一确定:
(1)本工程为招标工程,合同价款为_________元(大写:_____________元;本合同及本工程所形成的一切税金,由乙方自行负责;在建设单位要求的情况下,可由甲方代扣代缴)。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据,除甲方同意工程量增减或设计变更外,结算时不再进行调整。
(2)本工程为非招标工程,在全部工程的施工图预算未审定前,合同价款(暂估价)为_________元(大写:_______________元;本合同及本工程所形成的一切税金,由乙方自行负责;在建设单位要求的情况下,可由甲方代扣代缴)。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据,但不作为结算的依据。结算价款以甲方审定的施工图预算为准。
第五条、工程质量与检查验收
1、乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工,经建设单位及监理检验,达到交工验收条件为准;
2、乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知,不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换;
3、工程质量按建设单位方规定要求合格率______%;
4、乙方因施工质量问题,应无偿返修至合格,因乙方原因造成的损失,由乙方负责,费用从承包费用中扣除,因甲方造成的损失,由甲方承担;
5、由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责,乙方不承担损失,整改费用由甲方支付。
第六条、材料、机械设备供应与管理
风险提示:
如果是承包人负责采购材料、工程设备的,应按照设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明及出厂证明,对材料、工程设备质量负责,应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验,禁止使用不合格的材料和工程设备。
1、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理,乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用,不得浪费。因乙方原因造成浪费,甲方有权对浪费所造成的损失按规定对乙方进行处罚;乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放,日用日清,保持现场的整洁。
2、乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库,丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。
3、乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放,丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。
4、乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符,出现材料不符情况,按材料丢失处理。
第七条、安全生产与文明施工
1、甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底,提出明确的安全要求并进行监督检查;
2、乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度,严格遵守甲方发布的'安全操作规程,因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故,由乙方承担全部责任和损失,甲方不承担任何责任;
3、乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作;
4、乙方所有特殊工种工人具备相应的资质,不得安排无资质人员从事非本专业工作。
第八条、工期延误
1、因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾,乙方应立即通知甲方,并采取措施尽力减少损失。不可抗力事件结束_____小时内,双方就损失情况和工期延期进行协商;
2、因建设单位或甲方提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未按约定支付工程备料款、工程进度款,致使施工不能正常进行等建设单位或甲方原因造成工期延误;
3、因建设单位提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未提供施工现场水、电源、道路接通条件,障碍物未能清除,影响进场施工等建设单位原因造成工期延误。由于建设单位原因造成窝工,乙方要积极配合甲方,准备相应索赔资料向建设单位索赔,索赔费用分配双方另行协商;
4、一周内非甲、乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过_____小时。
5、分包人不能按分包合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的,应承担违约责任,但因上述四款造成工期延误的,分包人不算违约,不承担责任。
第九条、保密条款
1、在合同履行期间,乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意,乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露;
2、未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传;
3、对于乙方使用的新技术和新方法,甲方负有保密义务,未经乙方书面同意,不得以任何方式泄露;
4、本合同的保密条款在合同解除或终止后,保密资料依法定途径公开前,同样具有约束力。
第十条、工程转包与再分包
乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。
第十一条、合同解除
1、乙方有下列情形的,甲方有权解除合同:
(1)没按设计规范要求施工,监理下发整改通知达________次的;
(2)延期十天没有进场施工,或拖延工期达施工进度计划同期期限_____%的;
(3)发生重大工伤事故,或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的;
(4)拖欠材料、人工费用不及时处理,致使相关人员向甲方主张权利的。
2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额______%以上的,乙方有权解除合同。
3、乙方应在甲方解除合同_______日内清场,每逾期一天,乙方自愿按总工程价款的_______%作为违约金支付给甲方。
第十一条、违约责任
甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议,任何一方违反上述条款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都应承担相应的违约责任。
第十二条、解决争议的方法
1、本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。
2、乙方因本工程需要,以甲方名义对外提起诉讼的,甲方应予协助,相关律师代理费、诉讼费、保全费等,均由乙方承担。
第十三条、本协议壹式_______份,双方各执_____份,自签字之日起生效。
第十四条、本协议未尽事宜双方协商解决。
风险提示:
分包合同有关工程量变更及单价调整,不可抗力事件的损失承担,相应工期,竣工验收条件、方法、标准,结算的条件、标准,质保金比例、支付,违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致,特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行,降低资金支付风险,防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。
建议在起草或者签订分包合同之前,可以咨询专业的律师意见,以防止风险出现。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
________年___月___日
甲方:
法定代表人:
住所:
联系电话:
乙方:
身份证号码:
家庭住址:
联系电话:
鉴于甲方业务的需要,雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》跟有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务合同书,共同遵守所列条款。
第一条、劳务合同期限
本劳务合同期限为____个月,自____年____月____日起至____年____月____日止。甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。
第二条、双方权利义务
1、乙方承诺,根据乙方目前的健康状况,能够按照本合同约定为甲方提供劳务,愿意承担所约定之劳务。
2、甲方根据业务需要,委托乙方承担工作。
3、乙方工作时间根据甲方需要确定。
4、乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度,达到甲方的各项要求跟标准,并接受甲方的绩效考核。
5、乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业秘密,不得提供或泄露给任何第三方。
6、甲方按照乙方提供的劳务,向乙方支付报酬。
7、乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。
第三条、劳务报酬支付
1、甲方每月____日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬。
2、甲方每月向乙方支付的劳务报酬包括保底酬金____元以及奖金。奖金的计算方式为:
3、如需调整劳务报酬,甲乙双方另行约定。
第四条、合同的`终止与解除
1、本合同期满如双方未续签,则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。
2、甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本合同。除应当支付的劳务报酬外,甲方不向乙方支付任何补偿。
3、乙方需要提前解除本合同,应提前7日通知甲方,或补偿甲方____元代替通知。
4、本合同终止或解除后,双方应及时办理交接手续。
第五条、违约责任
1、甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的,每拖欠一日按照所拖欠金额的万分之四向乙方支付违约金。
2、乙方在提供劳务中因故意或过失给甲方造成损失的,按照损失的.金额据实赔偿。
第六条、争议解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应当通过协商解决。协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条、文本及生效
1、本合同文本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2、本合同于甲方盖章、乙方签字之日生效。
甲方(盖章):
乙方(签字):
____年____月____日
劳务合同范本通用版10
用人单位:(简称甲方)
职工姓名:(简称乙方)
根据《中华人民共和国劳动法》、《合同法》和乡镇企业法等法律,法规的规定,按照平等自愿,协商一致的原则,订立合同,共同遵守。
一、合同期限:
合同期限既从____年____月____日起至单项工程完工之日止。
二、工作内容:
乙方同意按甲方生产工作需要,在____工作。因生产经营变化和工作需要,甲方可以调整乙方的工作岗位和工作内容。乙方认为不适应甲方的工作可以申请另行调整或提出解除合同。
三、甲方为乙方提供生产,工作条件:
1、甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、安全生产及各种规章制度的教育和培训。
2、甲方根据本企业规定发给乙方劳动保护用品已在劳动报酬总额内。
四、劳动报酬及福利:
1、甲方按其乙方工作内容每月计发计件工资。
2、基本养老保险金,甲方按乙方每月工资总合计计算,已含在工资总额内。由于乙方属于短期临时用工,乙方强烈要求基本养老保险金随同工资发放本人,由乙方自己到社保局交纳,所以合同期满,公司不在承担此费用。
五、劳动纪律:
在合同期间乙方由甲方负责管理,乙方必须遵守国家政策法规,遵守甲方的规章制度和劳动纪律,服从甲方的管理和教育,如乙方不遵纪守法,甲方有权根据企业规定和国家的有关政策和规定进行处理。
六、福利待遇:
1、乙方在甲方工作期间患病医疗费用,由乙方自行承担所有费用。
2、乙方因工受伤,必须在甲方指定医院就医,医药费和住院费由甲方负担。乙方住院期间每天工伤津贴按10元计算。护理费用每天按5元计算,护理人员由家属自行解决,住院期间生活补贴每天按5元计算。出院休假(凭医院休假证明)期间由甲方每月按300元发工伤津贴。乙方因工伤致残或死亡,其待遇按劳部发[1996]266号《企业职工工伤保险试行办法》处理。
七、合同的变更、解除、终止:
本合同在履行过程中,如遇新的情况发生或出现,经双方协商同意,可以变更合同内容,并到劳动合同签证单位办理变更手续。合同期内,双方不得无故解除合同。若因特殊原因需要解除合同,必须提前2天通知对方,经同意后方可以办理解除劳动合同手续。合同期满既终止执行,如因生产工作需要经双方同意,可续订合同。
八、甲乙双方履行本合同发生争议,由双方协商解决,解决不成可在自解决发生之日起30日内向万盛区劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
九、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一分,经双方签字生效。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
甲方为顺利完成 施工,经甲、乙方双方共同商议,甲方将该工程木工单项工程分包给乙方施工,在施工过程中,为明确甲乙双方在施工期间的权利、义务及经济责任,本着平等互利的原则,签订本合同,双方共同遵守。
一、承包方式:木工分项工程包工。
二、承包范围:从开挖放线至室外砼散水施工的所有木工方面的工作。
三、施工内容:包括设计施工图纸;设计变更及现场签证单1000元内的工
四、人员要求:承包人要求住施工现场,
施工配备:一个技术人员配合施工员施工、二个安全员配合甲方安全文
五、施工机具:除垂直运输机械、施工用电、照明设施及施工用水主管道以
外的所有施工用具均由乙方提供。
六、承包单价:
1、木工单项工程包工不包料:甲方提供钢管支撑材料,乙方包人工、包质量、包工期、包安全文明施工、包治安保卫、包木工辅材、包木工机械设备、包木工工具、包木工班组事故处理费、包高温人工降温费、包内架搭设和模板、木枋工程,包括卡具、铁丝、铁钉的购置和安装、。主楼按模板展开面积包干: 元/M2,(模板展开面积: 元/M2,主体首层超高层按 元/M2
安全文明施工费 元/M2),地下室按模板展开面积: 元/ M2(模板展开面积: 元/M2,安全文明施工费 元/M2);(合同单价已包含甲方、业主、监理的各种技术要求变更(以施工完毕部位须返工的另行计算),如乙方安全文明施工达不到现场所需要求,则乙方安全文明施工费甲方将予以扣除。
2、合同总价款根据现场实际发生的工作量按双方约定的单价和结算方式据 实计算。
注:乙方如中途退场结算:按双方约定的结算单价50%结算。
七、施工工期:按甲方要求的施工进度严格执行,竣工日期 年 月 日。
八、施工质量要求:
1、乙方承包范围内所完成的产品质量必须符合设计施工图纸、设计变更要求、现行施工规范要求及甲方下达的技术交底要求。
2、本工程质量标准优质,质量优良、安全文明施工优良。
九、管理要求:必须听从甲方管理人员的统一安排、调度,按甲方下达的施工进度计划保质、保质保量按期完成。
十、安全质量事故的处理:在施工期间乙方必须严格按照安全操作规程组织施工,如乙方不按安全操作规程进行违章操作,发生大、小安全事故,均由乙方自己负责。
十一、文明施工要求:乙方进场后,必须遵守甲方的各种管理规章制度,随时派人对施工现场及建筑物四周围进行清理,每楼层或段施工完后,必须派人及时清理干净,确保安全文明施工。
十二、结算办法:乙方形象进度完成后上报工程量,经甲方检查合格后,15日内按合同约定付款方式付款。
十三、付款方式:地下室封顶付至形象进度工程款的60%,主体结构至5楼
付至形象进度工程款60%,主体结构封顶付至总价款80%,二次结构完工付至总价款90%,甲方竣工验收付至总价款95%。留5%质保金一年内付清。 十四、甲方义务:负责协调乙方工作,为乙方保质保量完成承包任务提供有利条件,对乙方的成品及半成品进行检查验收,监督乙方的工作。
十五、乙方义务:乙方进入施工现场,必须配备班长及技术员每天按时上班,负责本分项工程的放线、放样、抄平自检工作,与其他班组配合施工,协助甲方工作。
十六、违约责任:
1)甲方违约:甲方不按期付款给乙方,延期一个月后乙方有权终止本合同,并赔偿乙方损失费500元。
2)乙方违约:
a.乙方在施工过程中不按设计施工图纸及变更要求和现行施工规范要求进行施工造成返工的,由乙方负责任一切返工的经济及工期损失。
b.如违反本合同的有关条款,不听从甲方安排调动或工期质量、安全文明施工达不到要求。甲方有权终止本合同,同时确定其他施工队伍进场,所发生费在乙方承包总价中扣除支付。并不给乙方办理工程结算,不付余款。因乙方原因中途停止施工,按乙方违约处理。
c.乙方因劳动力不足或施工人员操作技能达不到质量要求造成停工、延误工期,甲方有权勒令其退场,终止合同,一切经济责任由乙方承担。
d.甲方未按合同约定履行自己的责任,则工期顺延,并赔偿乙方因此发生的 实际损失。
e.乙方现场负责人,未经甲方许可,自行脱岗或不参加甲方通知的现场生产
f.现场堆放材料不服从甲方指挥或不按平面布置图堆放的,每次罚款500元; g.故意浪费甲方现场材料的,每次罚款200元,不按安全要求管理自身施工队伍,私自接线,烧电炉每次罚款5000元,电炉没收。
h.遵守国家法律法规,执行甲方、监理公司指令,按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。按合同约定完成全部承建内容。合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、工地保安等),凡乙方原因未能完成或未能按质按期完成,造成甲方损失的,乙方负责赔偿甲方的有关损失;上述情况下,甲方有权另择施工单位完成,所发生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担。
十七、其他:
1、乙方领取的安全帽完工后返还甲方,如有丢失或损坏按10元每顶在工程款中扣除。
2、甲方提供的设备,乙方安排专业人员操作,并承担其费用。
3、职工食堂乙方自理,不允许用电煮饭、烧水及取暖,如查有使用者,每次按500元罚款,并收缴其用具。如用电煮饭、烧水及取暖由乙方自行安表付费。
4、属乙方承包范围内的工作,而乙方拒绝施工,由甲方安排其他人员完成,按实际发生用量总额的2倍,由乙方每月工程进度款中扣除。
5、剪力墙防水丝杆、后浇带铁丝网材料由甲方提供。
6、木工内架搭设时严禁搭设在外架上面,如发现木工有此现象,每次处罚人名币3000元整。
7、各分包工种应相互配合,相互理解,共同完成施工任务,施工现场严禁出现打架斗殴现象,如有打架斗殴现象,所有参与者工种带班处罚3000元人民币,当事人直接移交公安部门处理。
8、合同签订之日,乙方支付甲方合同保证金五万元整(50000元),地下室负二层封顶之后,甲方将保证金退还乙方。如乙方不按甲方规定时间进场,保证金不予退还,且合同自动作废。
9、 所有因木工跑模原因造成的钻工及混凝土钻面的修补由木工班组自己承担,如造成大面积跑模,由木工自己清运跑模的商砼,并按浪费掉的商砼方量以每方商砼购买价补偿甲方。
10、维护民工的合法权益,严禁拖欠民工工资,乙方内部的劳务纠纷由乙方自行协调解决,杜绝由劳务纠纷引起的投诉、上访行为,严禁将劳务纠纷推向社会,如发现因劳务纠纷引起的投诉、上访行为,乙方无论对错,甲方将处以50000元的罚款,如发生恶意拖欠、克扣民工工资行为,导致民工集体在建设单位、劳动部门或向媒体投诉等行为者,发生一例,甲方将对乙方承包人予以50000元经济处罚,无需乙方认可。
11、每次商砼浇筑的时候,木工班组必须安排人员照模。如有发现浇筑商砼时无人照模,每次罚款500元整。
12、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
十八、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,双方签字或盖章后生效。
甲方代表: 电话:
乙方代表: 电话:
签订日期: 年 月 日
甲方:__________
乙方:__________
一、工程地点:___________________________________________
二、工程范围:__________________________________________
三、工程概况:__________________________________________
四、承包方式:__________________________________________
五、工程付款方式:
1、按工程进度拔付工程款_______________%______元。工程结束,工程劳务款一次性付清。
2、按工程总量的_______________0%完成率支付工程款,总方量______。_____________________________%为______,拔款为___________元;_______________%为_________,拔款_________元;_______________%为___________,拔款为__________元。100%完成,全部一次性付清。
3、工程结束,工程劳务款一次性付清__________元。
六、工程结算方式:单价每平方米_______元,工程结束按实际方量结算。
七、乙方按甲方要求施工,具体要求:___________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,至工程款结清后失效。
甲方(签字):乙方(签字):
签定日期:签定日期: