劳务室内抹灰合同三篇

劳务室内抹灰合同(通用3篇)

劳务室内抹灰合同 篇1

甲方:_________________

乙方:_________________

依照《中华人民共和国劳动法》,《建筑法》,《建筑工程施工合同》文本及其其他有关法律,行政法规:_________________遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则。甲方现将本工程的施工劳动承包给乙方施工。为明确双方的权利和义务,确保工程质量,工期和安全施工,经双方协商签如下协议条款,以共同遵守。

第一条:_________________工程概况

1、工程名称;。

2、承包范围;内墙抹灰

3、计算方式;按实际发生面积/平方米计算;

找口不除口,双面计算。

4、等级;合格

第二条:_________________双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、现场向乙方提供具备施工条件的施工区域。

2、负责整个施工现场的管理工作,有监督权,纠正乙方人员的违规,违章行为,对不服从管理的有权责令其停止作业,情节严重的清理出场。

3、负责技术管理工作及时对工程质量、进度、安全生产、文明施工的监督,检查和验收。

(二)乙方的权利和义务

1、必须严格按照施工图纸和国家施工验收规范施工,确保分部分项质量目标达到要求等级,如出现不合格项目,负责翻工材料费用;因乙方工程质量达不到预订的质量标准,乙方应承担甲方与业主间签订的总承包合同相应的违约责任。

2、乙方按工期约定时间每完成一项分项工程,及时通知甲方人员,经甲方检查确认后报业主及现场监理验收签证合格后方可进入下道工序施工,每项验收乙方人员必须参加,以便及时整改相应缺陷并承担质量责任。

3、严格按照业主及工程监理提出的各项要求进行施工,接受其现场管理。

4、认真配合甲方办理工程交工验收工作。

5、承担工程承包范围内的全部费用,承担安全管理的全部费用。不得拖欠劳务工资。

6、除业主及甲方原因照成不能正常施工外,乙方不得中断施工,否则不与办理结算。

7、凡乙方施工项目,保修内出现的问题。乙方必须在接到通知二日内及时维修,否则甲方有权动用其保修金请他人修理。

第三条:_________________材料共用与管理

1、甲方负责共用的建筑材料应及时到位,不影响施工

2、乙方必须按甲方指定区域进行原材料加工制作。并教育其劳务人员爱护甲方所供材料,不得损坏浪费,一经发现,根据情节严重,处100-500元罚款。

3、乙方必须服从质量,安全,文明施工,临时用电等各环节的管理规定,接受现场人员合理处罚。

第四条:_________________施工安全管理

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,承担由自身安全管理不力照成的责任和因此发生的费用。

2、为确保安全生产,乙方必须设专人负责安全工作,对施工人员安全教育,加强安全措施和设施的防护管理,接受业主及上级主管部门的安全检查和对安全生产情况作出的处罚。

3、乙方施工人员在抹灰工程施工时不得随意架外乱扔东西,以免对架下人员照成伤害。落地灰应及时清理并用灰斗吊到指定位置。抹灰表面应垂直,平整,应抹压不少于两遍以防出现裂缝。如不执行甲方有权给予处罚。

4、严格按照操作规程施工,禁止违章施工作业。严禁酒后施工,杜绝一切安全事故的发生,施工过程中发生任何安全事故,一切损失均由乙方全部承担,甲方概不负责。

第五条:_________________工程结算及拨款

按施工进度,以面结算,按两次拨款,工程完工后,付至总费用的90%,剩余的10验收后10日内付清。

第六条:_________________其他

1、乙方必须服从甲方的管理和指挥,否者甲方有权终止合同,另行更换他人施工,其进度拨款只付款的60%。

2、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

3、未尽事宜双方协商解决。

甲方:____________________

乙方:____________________

_____年_____月_____日

劳务室内抹灰合同 篇2

甲方:_________________

乙方:_________________

甲方现将海口大学内墙抹灰装修工程发包给乙方施工,为保质保量按期完成工程施工任务,经双方协商一致,特制定如下协议,供双方共同遵守执行:_________________

一、工程项目:_________________

二、承包方式:_________________包工不包料(暂定6万平方)实际面积计算总工价。

三、承包范围:_________________室内抹灰工程,梁柱,内墙全部粉饰,但必须做好灰饼,喷浆,桂网等准备工作。线管、空调管边、烟道管顶、给排水管顶零星抹灰工程。(顶层外)

四、合同工期:_________________合同总工期15天/一栋,非甲方原因造成工期延误的,每延误一天从工程款中扣除300元。

五、承包单价:_________________按实际抹灰面积计计算,单价墙面为8.50元/㎡,十字梁10.00元/㎡

六、内墙抹灰工作内容及质量要求:_________________

1、工作内容:_________________:_________________“拌浆、清理基层、砖墙淋水湿润、批灰、清理批灰剩余杂物,对落地灰砂进行回收使用。

2、质量要求:_________________参照国家相关规定执行,墙面抹灰前,应根据墙面的平整情况及抹灰,横线找平,竖线吊直,做出灰饼和冲筋,达到一定强度后,方可对墙面进行抹底层与中层灰。

①抹灰工程的面层,不得有爆灰和裂缝,各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,不得有脱层、空鼓等缺陷,表面光滑,接搓平整。②抹灰表面平整度不超过2㎜(2尺压尺)立面垂直不超过2㎜(2尺压尺),阴阳垂直度不超过1.5㎜线条必须平直,圆弧面抹灰须圆滑流畅。③天棚抹灰必须平滑阴角顺直。

七、乙方工作人员要遵纪守法,不得偷盗他人及一切公共财物,如有发现,则处以一赔十的罚款,该罚款在乙方应得工资中扣除,违法行为送公安机关处理。

八、工人进场后先签好《工人组织纪律安全生产协议书》,并由组长带领其工人认真学习有关《安全生产规定》、《安全纪律》、《安全生产公约》及接受工地管理人员的安全生产技术交底,并懂施工中技术要素。

九、施工安全:_________________乙方在施工过程中,要认真注意安全生产,做到安全第一,质量第一,文明施工,工人上班必须戴安全帽,不得穿拖鞋上班,必须持证上岗,要注意一切安全事故,遵守工地的规章制度,如发生违章施工,造成的意外事故,责任由乙方自负,造成甲方经济损失的,要追究其责任。

十、施工用具除斗车、砂浆机及垂直运输由甲方供给外,其余由乙方自行解决。

十一、乙方施工人员必须服从甲方管理人员的指挥。

十二、终止合同f规定:_________________乙方有下列情况之一者,甲方权终止合同,所做工程视其实际情况而定,但最高只能按80%工程结算或无工程量结算。

1、质量达不到工程验收标准要求。

2、不服从甲方人员的指挥。

3、中途无故停工。

4、发生违法行为。

十三、付款结帐办法:_________________

乙方进场后5天,由甲方按乙方实际出勤人数,每人每天30元作为生活费,但不能超过所完成工程量的50%,工程全部完成后支付80%的工资,竣工验收合格后25天内付清余款。

十四、其它:_________________

1、乙方不能在施工场地内大小便,如发现一次罚100元。

2、如因甲方原因而中途停工,而乙方应无条件停工。

十五、本合同一式两份,甲、乙方各执一份,工程完成经验收合格,双方结算付清工程款,本合同自行失效。

十六、未尽事宜,经甲、乙双方协商后再定。

甲方:____________________

乙方:____________________

_____年_____月_____日

劳务室内抹灰合同 篇3

原告__________,性别____,民族____,出生日期__________,家庭住址____________________。

委托代理人:______________,_______________律师事务所律师,权限:_________________特别授权,电话_______________

被告________________有限公司,注册地_______________,统一社会信用代码_______________,联系电话:______________

法定代表人:_________________

案由:提供劳务者受害责任纠纷

诉讼请求:

判决被告赔偿原告损失_______________元;

诉讼费由被告承担。

事实和理由

原告与被告之间存在劳务关系,_____年_____月_____日劳动时摔伤手脚,因当时手腕伤重,故对左膝伤情未予重视,后一直带伤工作,遂于_____年_____月_____日_____时许,在劳动时再次摔伤,因疼痛难忍,于_____月_____日入院治疗,并进行手术,同年_____月_____日出院,住院_____天。后经司法机构鉴定构_____级伤残,并鉴定误工损失_____天,护理期_____天,营养期_____天

根据《民法典》及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的司法解释》规定赔偿项目及相关统计数据计算标准,原告损失共计_____元,因原告年老体弱,加之受伤后,被告未安排其治疗和休息,令带病工作,终致原告受伤,故原告本身无明显过错,被告过错明显,应对原告的全部损失承担赔偿责任。

因协商无果,特诉至贵院,请判如诉请。

此致

__________人民法院

具状人:______________

_____年_____月_____日

一键复制全文保存为WORD
相关文章