房屋建筑包工简单合同范本(通用3篇)
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
联络方式:
联络方式:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。
第一条:装修概况
1.装修施工地点:_____区______街______小区______单元______室
2.住房结构: 房型____房____厅____套,建筑面积约____平方米。
3.承包方式:包工包料
4.装饰施工内容:甲方住房的水电改造装修,泥工装修,木工装修,油漆装修等等各工种:
(1)水电装修:电线改造、管子改造、插座改造、灯具改造、面板改造、龙头改造等共计________元。
(2)泥工装修:黄沙提供、沙子提供、水泥提供、瓷砖提供、胶泥提供、防水处理等共计________元。
(3)木工装修:木头处理、面板处理、硝板处理、五金处理等共计________元。
(4)油漆装修:胶水制作、清漆制作、乳胶漆制作等共计________元。
5.总价款:______元。大写人民币______整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成装修后确定,该总价款包含所有乙方承担的装修中涉及的人工费。
6.付款方式:装修开始前,甲方先预付50%总款项,以便材料的购入;装修验收合格后付清剩余款项。
7.工期:自____年__月__日开工。
第二条:关于材料供应的约定
1.全部装修用装修材料由甲乙双方协商提供。
2.如需甲方负责采购供应的材料,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成装修损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工。
3.如甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本协议规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
第三条:关于装修质量及验收的约定
1.由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。
2.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减装修项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。
3.在施工过程中,甲乙双方需及时沟通联系,若对于乙方的装修有异议,需及时提出异议,否则视为同意乙方的装修情况。不得在装修完成后以不符合装修要求为由,克扣装修款项。
4.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如窗户,橱柜防火门,台面等),甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合。
5.装修竣工:乙方应提前一天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内验收。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。
第四条:违约责任
1.甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。
2.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
3.装修未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用装修由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。
4.装修关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段装修施工,由此造成损失的,由乙方负责。
第五条纠纷处理方式
因装修质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本协议约定向:_______区仲裁委员会申请仲裁;_______人民法院提起诉讼。
第六条:附则
1.装修开工前,甲方应将房屋外门钥匙____把交乙方保管。装修竣工验收时,甲方负责提供新锁____套,由乙方当场负责安装交付使用。
2.本协议签订后,装修不得转包。
3.本协议一式__贰__份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。
甲方(签字): 乙方(签字):
签订日期: 年 月 日
甲方(发包方):____________
乙方(承包方):____________
甲乙双方本着平等、自愿、诚信、有偿的原则,根据国家有关法律法规的规定,为确保农贸小区房屋的顺利修建,经反复商议,达成以下一致性条款,以便共同遵守。
一、工程名称及座落位置:
________________________________________________________________________
二、承包方式:
全承包,主体(不含装修),即包工包料包基础和旧房拆除,拆除旧房的材料属乙方所有。
三、工程承包价款:
工程总建筑面积约________平方米(准确面积按投影面积计算以验收时的实际面积为准),承包价每平方米人民币_________元,大写____________元整。天盖、基础各算半层,拆除旧房不另计价。
四、付款方式:
基础完工后付总款的____%,转换层完工时付到总款____%,以后每一层主体完工时付总款的____%,总工程主体完工后,付到总款的____%,剩余工程款在验收交房时扣除保证金后____个月内全部付清。
五、工程期限:
工期____个月,于________年____月底前竣工。
六、安全责任:
乙方必须严格按照国家有关安全法律法规执行,严格遵守安全规程,本工程全部安全责任均由乙方承担。甲方在本工程开工后一次性付给乙方安全费________元,大写人民币________元整。
七、质量要求及房屋设施:
1.房屋六楼一底,正立面贴瓷砖,门市柱子贴地板砖,其余各面为水泥搓沙。房屋第一层高度为4.2m,其余楼层为高度2.8m。天面四平头80公分内。
2.房屋结构为砖混结构,柱子、主梁、承重梁必须按照国家有关规定和甲方的要求施工,其余楼层按周家常规施工水泥砂浆的标号不得低于70号。
3.如果基础超深,超出8m的孔桩,超出部分按____元/m另行计价付给乙方。变换层以下的管件不得低于____元/根,化粪池另行计价。
4.房屋设施:每套套房装防盗门一道,价格不低于____元,室外装铝合金窗,每平米不低于____元。以上以及下水道、地板缝隙补平,厨房、厕所做现浇板均在承包范围内。
5.天盖为青瓦屋盖,檩子斜水间距为70公分,檩子末端直径不得小于8分公。
6.卷帘门、水、电、气楼梯、扶手及室外、栏杆均不由乙方负责。
八、双方的权利和义务:
(一)甲方的权利和义务
1.甲方委派代表对本工程的质量、安全、进度、文明施工等进行监督管理,并就工程建设有关事项进行协调、管理。
2.甲方有权监督乙方的工程质量(特别是隐蔽工程),有权制定质量、安全管理措施并提出建议和整改意见。
3.有权监督乙方使用的各种建筑材料,禁止不合格的成品、半成品材料用于本工程,否则,有权责令拆换。
4.有权监督乙方的文明施工及安全生产,对乙方存在的问题要求乙方整改,对拒不整改或整改不力的有权进行处理。
5.甲方有权对乙方施工质量不负责任的恶劣行为,严重违章作业多次警告而不改正的行为处一定的罚款。
6.有权监督乙方按时足额发放工人工资。
7.甲方负责工程用电、用水和运材料的道路平地基,即“三通一平”。若造成乙方停工,甲方付给乙方工人工资照发,水电费____元/天。
(二)乙方的权利和义务
1.乙方必须按甲方的要求施工,必须做好对套房室外门窗的安装,若出现质量问题,由乙方承担全部经济责任。
2.乙方全权负责施工所需的机械设备及其安装,砖、水泥、钢材、河砂、碎石等的采购和运输,负责技工、杂工等人员的组织管理和安排。
3.乙方必须做好安全管理工作,落实安全防范措施、安全架、安全网、安全帽、安全带的设置、安装、穿戴等均由乙方负责,并接受甲方或有关执法部门的监督,若出现安全事故,一切费用均由乙方承担并承担其他相应责任。
4.乙方有权要求甲方按工程进度即本合同第四条的约定付款。
5.施工的建渣由乙方自行处理,并承担一切费用。
6.乙方按甲方的要求,按时、保质、保量完工,不得无故拖延工期(不可抗力因素除外),按期完工,经验收合格,甲方一次性奖励给乙方人民币________元,大写________元整。
7.乙方自愿提供工程总造价3%的质量保证金,从竣工之日起计算,两年内不出任何质量问题,甲方全额返还保证金。
九、违约责任:
本合同生效后,双方均不得反悔,如一方违约,除赔偿对方损失外,另付违约金________元,大写________元整。
十、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
本合同是甲乙双方真实意思表示,无任何胁迫、误解和违背法律法规的情形,双方签字后生效,本合同一式两份,每份有同等的法律效力。
甲方代表:____________
乙方:____________
________年____月____日
发包人:___________________
承包人:___________________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_____________签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定。承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:__________________.
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年;
3.装修工程为_____年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_______年;
5.供热与供冷系统为____________个采暖期、供冷期;
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__________年;
7.其他项目保修期限约定如下:______________.
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后。应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4.质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:_____________.
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人:____________承包人:____________
法定代表人:________法定代表人:________
_________年_______月______日_________年_______月______日