合同工程欠款起诉书（通用5篇）
原告：________，性别：_____，民族：____族，________年____月____日出生，住址：_________________________。
被告一：___________________技术工程有限公司，住所地：_________________________________，联系电话：________________。
法定代表人：________，职务：___________。
被告二：___________________信息工程有限公司，住所地：_________________________________，联系电话：________________。
法定代表人：________，职务：___________。
诉讼请求
1、依法判决第一被告支付工程款___________元及利息___________元，被告在欠付工程价款范围内承担给负责任；
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
________年____月____日和________年____月____日原告与被告--信息工程有限公司分别签定《_______基建室外设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责B地区、A地区的基建室外系统硬件工程施工及_____。该工程发包方为被告一___________工程有限公司。________年____月____日被告二___________信息工程有限公司确认B地区工程款为___________元，________年____月____日确认A地区工程款为____________元，合计总价款为___________元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。
被告二___________信息工程有限公司曾于________年____月____日给付B地区合同部分工程款_______元，________年____月____日给付A地区合同部分工程款_______元，剩余工程款___________元至今未付。原告多次催要，被告无故拒绝支付。为维护原告合法权益，特向人民法院提起诉讼，请贵院依法判决。
此致
_____________区人民法院
具状人：____________
________年____月____日
最新合同工程欠款起诉书范文
起诉单位：_________________(全称)：________市________县________建筑公司
企业性质：集体
经营范围：工业与民用建筑.
流动资金：________万元
何时经何部门批准开业：________年________月份经________县基建局批准
地址：________县________乡________电话：________________
开户银行：______________工区历下办理处。帐号：_________________
法定代表人姓名：_________________职务：_________________
被告单位(全称)：________市职工教育培训中心
地址：________市________-________路________号
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：
________年________月________日，________县建筑工程总公司________公司(原告，以下简称乙方)同________市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为________元。开工日期定为________年________月________日;竣工日期定为________年________月________日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到________年________月________日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达________元。甲方虽然承担了________元的误工费，但尚有________元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：________________，于________年________月________日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于________年________月________日完工。三幢楼均经________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交________市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。
此致
________________人民法院
具状人：________________建筑公司
________年________月________日
原告：_________________市__________混凝土有限公司，地址：______________区_______________工业园区。
法定代表人：______________，男，职务执行董事，联系方式：_____________.
委托代理人：______________，__________律师事务所律师(实习律师)，___________________.
被告：_________________市__________建集团有限公司，住址：_________________省_______________市__________街__________号。
法定代表人：______________，男，职务董事长，联系方式：_____________.
被告：_________________市__________建集团__________煤业有限公司工程项目部，住址：_________________省_______________市__________街__________号。
负责人：______________项目经理，联系方式：_____________.
诉讼请求
1、判决被告支付混凝土工程欠款________________元;
2、判决被告支付所欠款项从欠款之日至_____________年__________月__________日的违约金_____________元;
3、判决被告支付从_____________年__________月_______________日至付清所有欠款时的违约金;
4、诉讼费、律师费用由被告承担。
事实及理由
被告__________建集团有限公司承建__________煤业有限公司_____________招待所工程并成立项目部具体负责工，_____________年_______________月_______________日__________建集团__________煤业有限公司工程项目部与原告签订《商品混凝土供应合同书》，约定由原告在该工程中供应预拌商品混凝土。之后原告按合同约定按质按量完成了供应。截止_____________年__________月__________日被告__________建集团有限公司尚欠原告工程款_____________元，但至今被告未支付该款项。
合同约定：_________________“甲方在乙方供货_____日前应先付总额__________%的备料款，批量供应后办理结算付款，并付款到总额的__________%，留_____%尾款在乙方将本批量R28d砼强度报告提供给甲方进付清。”原告施工结束达到付款条件后，被告与原告对帐并与原告签订《对帐单》明确欠款情况，但至今仍拖欠巨款不付。此为本案事实，原告唯有诉讼解决。
最高人民法院关于审理建设工程施工程合同纠纷案件适用法律问题的解释(法释[20__]14号)第二十四条规定：_________________“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”第十七条规定：_________________“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条规定：_________________“利息从应付工程价款之日计付。”由于所约定的每日1%的计息数字偏高，故原告请求按照不高于中国人民银行一年期贷款利率的四倍计算违约金，以示公平。
此致
__________人民法院
具状人：______________
_____年_____月_____日
起诉单位：_________________(全称)：________市________县________建筑公司
企业性质：集体
经营范围：工业与民用建筑.
流动资金：________万元
何时经何部门批准开业：________年________月份经________县基建局批准
地址：________县________乡________电话：________________
开户银行：______________工区历下办理处。帐号：_________________
法定代表人姓名：_________________职务：_________________
被告单位(全称)：________市职工教育培训中心
地址：________市________-________路________号
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：
________年________月________日，________县建筑工程总公司________公司(原告，以下简称乙方)同________市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为________元。开工日期定为________年________月________日;竣工日期定为________年________月________日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到________年________月________日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达________元。甲方虽然承担了________元的误工费，但尚有________元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：________________，于________年________月________日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于________年________月________日完工。三幢楼均经________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交________市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。
此致
________________人民法院
具状人：________________建筑公司
________年________月________日
原告:_____________,性别：__________，__________族, __________年__________月__________日出生，住址：_______________。
被告：_______________有限公司，住所地：____________________，联系电话：____________________。
法定代表人：_______________ 职务：______________，联系电话：______________。
诉讼请求：
1、依法判决被告支付工程款___________元及利息___________元;
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
______年______月______日和______年______月______日原告与被告______有限公司分别签定《____________设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责______地区的____________工程施工及系统维护。______年______月______日原告____________有限公司确认______工程款为______元, ______年______月______日确认______工程款为______元，合计总价款为______元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。被告____________有限公司曾于______年______月______日给付______合同部分工程款______元，______年______月______日给付______合同部分工程款______元，剩余工程款______元至今未付。原告曾多次催要，被告以各种理由推脱，拒绝支付，。
综上所述，根据《民法典》、《公司法》的相关规定特依法向贵院提起诉讼，恳请依法予以受理。
此致
________________人民法院
具状人：_______________
_________年_________月_________日