安装工程合同(通用26篇)
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,就甲方委托乙方制作安装LED电子显示屏有关事宜,双方在平等的原则下签订本合同。
一、双方约定的有关事项:
1、LED电子显示屏的规格型号
该电子显示屏的外观尺寸为长 2.54 米×高 1.808 米采用的发光二极管为山大泰克国联品牌,并且每平方米为控制显示屏的软件由乙方负责向甲方提供,并培训甲方工作人员。
2、安装地点:烟草公司一楼大厅
3、LED电子显示屏的单价为平方米
4、LED电子显示屏安装工期:乙方必须于年月日前安装完毕,并交付甲方正常使用。
5、付款方式:乙方安装完毕,经甲方验收合格后,付总造价的95%,即:20xx7元,剩余5%三个月后若显示屏正常工作,则甲方将剩余部分即742元,一次付清予乙方。
6、施工安全:在电子显示屏安装施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担,甲方概不负责。
7、质量要求:乙方保证提供的设备质量规格及性能达到约定产品的技术要求。保修期内系统及设备出现故障乙方负责免费维修或更换。
8、质保一年,终生维护。
二、违约责任:
1、 乙方必须按照本合同书所规定的工期,准时把显示屏交付甲方使用,否则,每拖延一天,乙方必须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方。
2、 甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项,否则,每拖延一天,甲方必须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方。
3、 若遇到不可抗力(如地震、台风等)的因素或非乙方原因而引起的工期延误或显示屏损坏,属于免责条件。
4、本合同书未尽事宜,经双方友好协商后可签定《补充合同书》,与本合同书等同有效。
5、本合同书在履行中若发生争议,由双方协商解决,若解决不了,可向所在地工商行政管理部门合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
6、本合同书一式两份,甲方、乙方各执一份,自双方签章之日起生效,具有法律效力。
甲方单位盖章
乙方单位盖章
年 月 日
合同编号:_______________
发包人(以下简称甲方):_______________________
承包人(以下简称乙方):_______________________
根据《民法典》、《产品质量法》等相关法律法规的规定,甲乙双方本着友好合作的精神,结合本安装工程的实际情况,经友好协商签订以下条款,双方共同遵守。
一、工程项目概况
1.工程名称:煤气管道安装施工
2.工程地点:________________________________________________________________
3.工程内容:________________________________________________________________
4.工程数量:乙方向甲方供应管道煤气___________立方米(按实际安装户数结算)
5.承包方式:包报建、设计、施工安装、工程监理、竣工验收、协调通气点火;
6.用料标准:________________________________________________________________
二、工程预算及工程款的支付
1.本项工程预算为¥________元(大写:人民币______________________)。本工程以国家物价局及建设部1992 年颁布的《工程设计收费标准》及国家、工程所在地省、市建委发布的有关文件为依据,以乙方的预算为基础,先进行工程施工,工程竣工验收后按实际发生的工程量结算;
2.以上费用已包含运输、二次搬运、安装、保修、税金、________________等费用。
3.甲方以_________形式按照以下时间支付合同款项:
(1) 合同签订后乙方进场施工,甲方在乙方进场_________天内支付__________万元工程备料款,余款在工程竣工验收通气点火后__________天内,甲方按双方确认的工程量一次付清。
(2)_________________________________________________________________________
三、工期
1.本工程于_______年_______月________日起至_______年_______月__________日前或本合同生效后天内全部安装完毕。包括设计报批时间及施工安装时间。
2.乙方应按甲方提出的竣工日期进行竣工验收并出具竣工验收报告,并协助甲方办理点火手续并点火。
3.工期可以顺延的情形:
(1)不可抗力;
(2)甲方书面确认的顺延情形;
(3)__________________________
四、工程质量及验收标准
1.工程质量标准按国家现行验收规范及《武汉市城市煤气输配及应用工程设计、验收、技术暂行规定》执行。乙方必须严格按照规范及设计图进行施工,确保工程质量执行。
2.工程验收以施工图、设计图及图纸签证纪录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工、验收规范及《武汉市城市煤气输配及应用设计、验收、技术暂行规定》为依据。
3.工程(包括单项工程)竣工前__________天,由乙方组织煤气公司监理和工程管理部会同甲方验收,并在竣工后____________天内验收完毕。工程内容及质量符合要求,四方(煤气公司监理人员、工程管理人员、甲方、乙方)签字盖章进行确认。并在竣工验收后__________天内将全部有效图纸、《竣工报告》、《交工验收证》、竣工图等资料向甲方移交。
4.工程竣工后,工程变更不大的,由乙方在原施工图上注明及编制竣工资料_________份交由甲方,工程变更大的,应由乙方出具变更图纸,由乙方在竣工图上签注并重新绘制竣工图,所需份数的费用由甲方承担。
五、保修责任
1.自工程竣工验收合格交付使用之日起计____________年内乙方对所安装工程出现的_________等问题承担保修责任。工程质量及施工安全由乙方自行负责。
2.保修期内若工程出现上述问题,乙方须在接到甲方通知后_________小时内维修或更换完毕。
3.乙方须独自承担因所有用料的质量及安装等问题导致的所有责任。
六、甲方责任
1.在乙方进场安装前使施工场地具备以下条件:开工前负责提供乙方施工用水、电和场地;并提供相应的资料配合乙方完成施工报建等报批手续。
2.按本合同的规定,向乙方支付合同价款。
3.对乙方在施工时提出的有关施工的合理化的意见,甲方在收到书面通知后________天内会同乙方进行现场处理。
4.委托____________为现场代表,监督检查工程质量、进度,负责工程期间的质量验收及其他事宜。
5.组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
6.在竣工验收后的保修期内,如因甲方使用不当而引起的工程质量问题,其返修费用由甲方承担。
7.有权监督乙方的施工过程并提出合理的修改建议。
8.___________________________________________
七、乙方责任
1.负责将有关的用料运送到施工现场。
2.保证所有用料皆符合国家及双方约定的质量标准,并向甲方提供用料的样本。
3.进入施工现场后必须服从甲方管理人员的指挥,遵守工地的规章制度。并做好施工现场的安全防火以及用料防盗、施工人员的人身安全等工作。
4.开工前________天完成施工图纸会审,并编制施工进度计划送甲方审定。
5.按施工管理规范做好施工质量、安全管理,指定安全防火负责人,施工人员需统一着装、佩带工牌并按甲方要求办理有关各项手续。
6.在施工现场必须配备安全警示器材,凡施工期间发生的施工质量、安全责任事故,均由乙方负责并报甲方及有关部门。
7.委派__________为现场代表,负责施工期间的施工质量、安全等事宜。
8.负责整项工程的报建、施工、验收及与有关部门的协调工作,保证按甲方要求的时间按期、按质完成工程并协调通气点火。
9.负责对工程保修期内出现的施工质量问题免费维修。
10.进行户内表、管安装时,在不违反施工规范的前提下,尽可能满足业主的需求。
11.承担因施工发生的水电等费用。
八、违约责任
1.乙方提供的用料与约定不符的,乙方应无条件更换与约定相符的用料,工期不顺延。
2.乙方逾期完工的,每逾期一日,须按合同总价款的_________%向甲方支付违约金。
3.如甲方逾期支付合同结算款,则从逾期之日起,应按日向乙方支付应付而未付余款万分之___________的违约金。
4.乙方逾期组织验收、点火交付甲方使用或因质量问题返工而令工程逾期完工的,从逾期之日起,按日向甲方支付合同总价款万分之__________的违约金,并承担由此所引起的甲方的经济损失。
九、合同争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第_____种方式解决:
1.提交武汉仲裁委员会仲裁;
2.依法向甲方所在地人民法院起诉。
十、其他约定
1.乙方在施工过程中发现图纸设计可能存在不合理之处的解决方法:__________________。
2.保密条款:双方皆对本合同及在合作过程中知悉的对方的一切商业事务负有保密责任,若违反本条约定,则违约方必须赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。
3.甲方同意/不同意乙方将本工程进行分包。若同意分包,则分包的范围_____。且乙方须与分包的第三人承担连带责任。
十一、合同的生效
本合同在双方签字盖章后生效。
十二、合同份数及附件
1.本合同一式_____份,双方各执______份,具同等法律效力。
2.合同附件:
3.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
发包人:(公章)_________ 承包人:(公章)_________
住所:___________________ 住所:___________________
法定代表人:_____________ 法定代表人:_____________
委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
电话:___________________ 电话:___________________
传真:___________________ 传真:___________________
开户银行:_______________ 开户银行:_______________
账号:___________________ 账号:___________________
签约时间:_____________年____________月____________日
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规,本着诚信守约、平等互惠的原则,经双方协商一致,签订塔机安装合同。
(一)、安装塔机的概况
1.1塔机型号:
1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
1.3塔机安装说明书
1.4塔机安装高度说明:
(二)、安装塔机时间地点
2.1地点:
2.2时间:____年月日
(三)、费用及付款
3.1安装费、安检费资料费。
3.2安装完毕验收合格付款80%,经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
(四)、甲方责任
4.1提供安装塔机的全部技术资料
4.2提供安装塔机的整件和合格配件。
4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》
4.4督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
4.5协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
(五)乙方责任
5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
5.2特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)
5.3安装塔机,专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场,加强管理。
5.4编制塔机安装方案,并严格执行,确保塔机安装的质量。
5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书,并严格执行,确保塔机安装过程的安全。
5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
(六)其它
6.1合同未尽事宜,双方协商解决。
如协商解决不成,则通过所在地法院裁决。
6.2合同一经双方签字、盖章即生效。
6.3合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
发包方:
承包方:
年月日:
甲方:_________(以下简称“甲方”)
乙方:_________(以下简称“乙方”)
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_________
工程地点:_________
技改编号(技改项目填写):_________
工程内容:_________
材料提供方:_________所有安装设备、主材和辅材中的金属材料由甲方供应,其中包括但不限于管材、型材、垫片、阀门、法兰、管件、各种紧固件、主体设备等;成套设备以外的涉及到机加工的标准件也由甲方供应。氧气、乙炔、电焊条等辅材和临时设施(含办公设施、生活设施及施工用库房等)由乙方提供。
材料提供方:_________;机械提供方:_________。(填“甲方”或“乙方”)
二、工程承包范围
承包方式:_________包工包辅材。
三、合同工期
开工日期:_________
竣工日期:_________
合同工期总日历天数天
四、质量标准
工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20__合格标准。
五、合同价款
概算金额(大写):_________万______元(人民币)
(小写):_________万______元
其它约定:_________
六、合同文件使用的语言文字,标准和适用法津
6.1合同语言:_________汉语
6.2适用法律法规:_________《民法典》、《建筑法》
6.3适用标准规范:_________国家及行业的相关规定。
七、工程施工图
甲方负责向乙方提供施工图或工作联系单。
八、驻工地代表
甲方驻工地代表:_________
乙方驻工地代表:_________
监理公司驻工地代表:_________
九、质量与检验:_________
9.1工程质量
9.1.1工程质量应当达到协议约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定质量标准,乙方承担工程造价1______%的违约金责任。
9.1.2因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的,并且无法整改的,乙方承担全部违约责任。
9.1.3经甲方项目负责人或监理认定施工过程中不符合施工规范、设计要求及质量要求的,甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改,符合质量要求的,由乙方承担拆除和重新施工的费用,并按不合格部分工程造价的5______%承担违约金。
9.1.4经过整改仍达不到合格标准的,但因工期等原因不便再次整改又暂不明显影响使用的,由乙方承担拆除和重新施工的费用,并按不合格部分工程造价的50______%承担违约金,工期不予顺延。
9.1.5若因甲方生产等特殊原因无法整改,暂不明显影响使用的,必须经甲方工程管理部门确认,可不整改。但按其不合格部分工程造价的20______%承担违约金。
9.1.6因乙方施工质量不合格进行整改,由此造成的甲方材料损失费用由乙方赔偿。
9.1.7乙方应按照标准、规范和设计图纸要求及甲方、监理依据合同发出的指令施工,随时接受甲方、监理的检查检验,为检查检验提供便利条件,并根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。
9.2隐蔽工程和中间验收
9.2.1施工中凡需隐蔽的项目,乙方应提前2小时通知甲方项目负责人,由甲方项目负责人组织工程管理人员验收,并在《隐蔽工程验收记录》上分别签字认定合格后,方可隐蔽及进入下道施工工序,没有隐蔽记录或隐蔽记录签字不齐全(按甲方制度表样要求)的施工内容,甲方不予认可其工程量。
十、双方责任
10.1甲方工作
10.1.1提供施工图,组织设计单位进行设计交底,并组织相关专业部门人员及乙方参加图纸会审。
10.1.2将水、电提供至乙方施工界区,协助乙方进行周边关系的协调,营造良好的施工环境。
10.1.3及时对乙方的工程进度按月进行审核,对隐蔽工程及时现场签证确认,确保施工顺利进行。
10.1.4及时对甲方与生产相连接的系统装置进行调度协调,确保施工顺利进行。
10.1.5工程完工后,乙方提出书面申请,甲方项目负责人经核实后填写完工单,对完工时间给予确认。
10.2乙方工作
10.2.1按国家施工规范施工,按甲方提供的施工图、审定的施工方案保质保量完成工程任务。
10.2.2乙方应按照本合同约定或甲方正式通知的开工日期开工,严格按照合同工期完工。因甲方原因和不可抗力因素影响施工工期,工期顺延。因乙方原因影响工期,每推迟一天,承担违约金500______元。
10.2.3乙方对现场作业和施工方法的完备性、安全性负责,并应向监理工程师报送本工程拟采用的施工组织设计并编制相应的施工方案,并经甲方工程管理部门和监理工程师审定。如乙方对施工组织设计和施工方案做出修改,应事先征得甲方工程管理部门和监理工程师书面同意。
10.2.4乙方不得将本工程分包或转包第三方,若出现将本工程分包或转包第三方的,甲方有权终止合同。
10.2.5乙方必须保证按时发放所属工人的应得收入。因乙方原因造成其供应商及所属工人有过激行为影响甲方正常工作秩序的,由乙方向甲方支付10万______元违约金。
10.2.6因乙方原因在社会舆论上造成对甲方不利影响的,由乙方向甲方支付10万______元违约金,且甲方有权终止合同。
10.2.7及时按照施工工序控制要求向监理单位申报材料计划、工序报验,按照合同完成全部内容后,及时申报竣工验收单,并向监理单位、甲方相关部门提供竣工、决算资料一式四份。
10.2.8乙方应在每月25日将当月完成的工程进度预算及相关资料送监理、甲方项目负责人审核,再由甲方项目负责人报甲方预决算中心审核。
十一、安全施工
11.1安全施工与检查
11.1.1工程安全要求达到《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》合格标准,无重大安全事故,因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的,须向甲方支付工程结算总价的1______%违约金,并承担全部的责任。
11.1.2乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定,严格按安全、文明标准组织施工。
11.2安全防护
11.2.1乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规,保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理,并承担因自身责任造成的损失和罚款。
11.2.2乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度,服从甲方统一管理,并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。
11.2.3乙方采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用,由乙方全部承担。
11.2.4乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场,由此造成的大小安全事故由乙方负责。
11.2.5乙方应确保现场和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。
十二、工程材料
12.1乙方材料
12.1.1甲方有权对乙方提供的工程材料进行检查监督,并提出意见,乙方必须听取甲方的意见并及时纠正,乙方不得把不符合国家标准的材料用于本工程,否则由此造成的后果及经济损失均由乙方承担。
12.1.2乙方提供的材料必须按甲方工程管理相关制度规定准确填写《工程材料进(出)场登记表》,由甲方验收人员验收后签字确认,材料消耗量应控制在合理范围内。
12.1.2.1如登记的实际进场数量(进场数量减去出场数量)少于定额分析用量的,按定额分析数量减去实际数量所计算的造价承担违约金。
12.1.2.2凡是材料(包括半成品)、施工检验量达不到规范要求的,结算时对不足部分按结算价格的30______%承担违约金。
12.1.2.3检验不合格的,经监理工程师或甲方专业管理部门认定又无法整改的,按结算价格的20______%承担违约金。
12.2甲方材料
12.2.1乙方领用甲方的材料必须严格按照甲方要求填写材料领用单并做好领用台帐备查,每月及时与甲方材料会计做好核对工作。
12.2.2乙方领用到施工现场的材料要妥善保管好,对于丢失、损坏材料及设备要按原价赔偿,没用完的材料要及时办理退库手续。
甲方:______________
乙方:______________
日期:______________
工程名称: ____区社会福利中心施工地点: 城阳大北曲社区甲方: 青岛XX公司乙方: 青岛XX公司为加强施工现场安全生产管理,防止和减少生产安全事故,保护员工的人身安全和企业财产安全,保证施工生产的有序进行,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和____市的有关法规、规定,双方就本工程施工生产达成如下协议:
一、甲方责任
1、甲方有权对乙方进入现场所带机械设备、电气设备的安全防护设施及用品进行监督检查,对不符合安全规定的设施、用品有权禁止使用。
2、甲方有权对乙方在施工中出现的不安全隐患签发隐患整改通知书,并限期整改;对情节严重又不按期整改的,甲方有权停止乙方的作业,乙方承担由此产生的一切责任。
3、在多家施工单位施工的现场,甲方本着公平、公正、有利于安全生产管理的原则,实施安全生产管理,并做好与乙方之间的协调工作。
4、由甲方提供给乙方使用的施工用电、机械设备及防护设施必须经双方验收合格,签字移交后方可使用,但在使用过程乙方不得随意拆改,否则,产生的一切后果由乙方承担(包括经济赔偿在内)一切责任。
二、乙方责任
1、乙方必须递交营业执照、工程施工资质、法人和工程负责人的身份证复印件留甲方备份,并持甲方总经理审核后,方可进场施工。
2、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业和甲方安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要、可靠的安全防护措施,消除事故隐患;由于乙方安全措施不力、操作不当或违规施工而造成的事故的责任和因此发生的所有费用,由乙方全部承担。
3、乙方在场内施工,必须对所有施工人员进行安全生产教育,不服从安全教育或不遵守安全生产有关规定导致生产安全事故的,由乙方承担全部责任。
4、施工人员进场前,必须先将现场负责人,施工人员(包括管理人员、施工人员、特殊作业人员)花名册,企业资质证书和委托书等原件或复印件送甲方备案。
5、乙方对现场各种方和设施不得随意拆改,尤其是临边防护。洞口防护需要打开时,乙方应先向甲方提出书面申请待批准后方可打开。作业时除设置明显标志外,还应派专人监护,下班或本项工作完成后必须及时恢复好。
6、进入施工现场必须按要求正确佩戴合格的劳动防护用品。现场严禁垂直交叉作业;高处作业禁止将工具、配件及物件上下抛掷;楼内作业人员严禁将垃圾及其他任何物体从窗口或临边往外扔,防止物体打击伤人。危险性较大的作业项目,乙方必须设专人监护。
7、施工用电不得乱拉乱接,需要用电时,必须由专职电工操作;需要甲方配合的或提供帮助的必须在甲方电工的统一安排下进行。乙方按要求配备的电工纳入甲方电工的统一安排和管理。各类特殊作业人员必须持有效证件上岗。
8、乙方应教育本单位作业人员做到文明施工、安全生产,在平时的工作中做到活完场清,场清料净,材料码放有序,保持施工现场的宏观整洁,防止造成环境污染。
三、事故责任与处理
1、由于乙方管理或乙方作业人员自身责任造成的伤、残、亡事故,要在第一时间内立即向甲方报告,不得谎报、瞒报或隐匿不报,否则追究乙方责任人的责任;同时由乙方参照国家现行规定负责处理,并负责对事故人员及家属的全部经济补偿。
2、由于乙方以外的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故的,在执行事故处理时,参照国家现行政策,由责任方一次性给予乙方经济补偿,其善后事宜由乙方处理。
3、由于乙方或乙方作业人员违章指挥,违章作业或设备设施不完善造成甲方或第三者人员的伤亡事故,由事故责任方承担发生的责任和费用,并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理。
四、本协议壹式贰份,甲方、乙方各执壹份,签字后生效。
五、本协议有效期为:从签订之日起至乙方的工程项目竣工(完工)及所有人员全部撤出现场为止。
六、此补充条款与正式条款具有同等法律效力。甲方: 乙方:盖章: 盖章:负责人(签字): 负责人(签字):____日期:____日期
甲方(发包方):________________
乙方(承包方):________________
为了明确甲乙双方权利和义务,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国民法典》,并经双方协商一致,达成如下协议:
第一条工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、工程造价:(大写)¥
5、承包方式:
6、开工日期(以接到甲方的开工通知为准):
7、竣工日期:
第二条图纸及资料:
1、乙方负责绘制工程施工图(设计费用为零),经甲方签字,做合同附件;
2、工程款报价单,经甲方签字,做合同附件;
3、甲方变更施工指示,应有书面形式,做合同附件;
第三条工程代表:
1、甲方代表(签字):
2、乙方签字(签字):
3、各方应对己方工程代表的人选,出具授权委托书,其中应注明委托权限。工程代表负责执行本合同以及施工期间的所有具体事宜。各方如中途更换工程代表,则更换方应向另一方做书面通知并重新出具委托书。
第四条双方责任:
1、甲方责任:
(1)提供施工用水用电,满足施工基本条件;
(2)提供施工仓库用房;
(3)负责协调和其它工程商的交叉施工;
(4)按合同约定支付工程款;
2、乙方责任:
(1)严格按甲方认可的施工图纸施工,保证施工安全和施工质量;
(2)做好施工管理,保持现场清洁,道路畅通,器材堆放整齐;
(3)负责对甲方指定人员的相关技术培训;
(4)不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等;
第五条工程质量及验收:
1、乙方施工所供材料或设备,列出清单,由甲方负责人验收质量和数量,并经甲方负责人签字认可方可使用;
2、隐蔽工程须甲方现场验收,否则乙方可推迟该工程;
3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请,甲方须在收到申请之日起三日内调试验收完毕,否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日;
4、工程验收标准、方法、程序:甲方收到乙方验收申请后,应组织甲方、乙方和其它相关人员,组成验收小组。参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关资料设计标准和要求,由验收小组共同检验,并签署验收文件。
5、如工程未经验收甲方就单方使用,即视为工程质量合格和甲方验收合格;
第六条工程保修:
工程保修期为半年,自工程验收合格之日起计算。在保修期内如出现施工质量问题,由乙方免费保修,若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外),乙方可以收取维修费和材料费。
第七条工程付款:
1、自本合同签订之日起三日内,甲方向乙方支付总工程款,即元
2、工程施工完毕,验收合格,甲方向乙方支付总工程款的,即元;
3、剩余5%作为质保金,即元,一年内付清。
注:所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号。
第八条工程变更:
1、合同签订后,乙方向甲方提出开工申请,甲方同意后,出具工程开工通知单。乙方按通知日期进场施工,开始计算施工工期;
2、工程、工期变更:
(1)甲方未及时付款,施工工期顺延;从应付款日期算起,一直到款付为止,期间有几天则工期向后顺延几天,责任归甲方;
(2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(第四条),造成施工工期延误,施工工程顺延,责任归甲方。
(3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素,影响施工以及造成停工的,因此导致的工期延误,乙方没有责任,工期应顺延。
3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等,应当作出书面文件告知乙方,该文件为合同附件。与此同时,以上新要求所导致的以下情况,由甲方负责,并及时支付乙方相关费用:
(1)施工工期顺延;
(2)根据设备、材料和工程量增加,相应要增加的工程款;
第八条违约责任:
1、乙方因违反本合同相关条款,而没有按时竣工,逾期一天按工程造价的,向甲方支付违约金;
2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款,逾期一天按工程总造价的,向乙方支付违约金;
3、如甲方未及时支付工程款,拖延三日以上,乙方有权停工,所造成的工期延误或其它后果,均由甲方承担;
4、一方擅自解除合同,应按没有履行部分工程造价的
第九条商业秘密:
设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密,任何一方不得私自保留、影印或提供他人。
第十一条补充条款:
1、2、3、第十二条争议解决:如双方发生争议,双方协商,协商不成,到乙方所在地的人民法院解决。第十三条本合同未尽事宜双方协商,本合同一式四份,甲乙各执两份.
甲方(签章):________________乙方(签章):________________
法定代表人:________________法定代表人:________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
电话:________________电话:________________
日期:________________日期:________________
甲方:
乙方:
甲方委托乙方安装施工:2*630kVA欧变高压配电安装工程,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿的原则,经双方协商一致,签订本合同,并共同遵守执行。
一、 工程项目:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电,即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。
4、工程所用的主材及厂家:
1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东变压器有限公司。
2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司
3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市实业有限公司。
4)安装欧变基础一个。
二、 原始资料:
甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图,用电负荷数据及其它基础资料,并保证上述资料的真实性。
三、 施工图纸:
乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),设计时间计入施工期限,设计方案由施工地供电管理部门审查同意后,以施工地供电管理部门审批后施工,乙方不持异议。
四、合同价款:
甲、乙双方经协商,乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)¥:XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。
五、付款方式:
第一期:甲、乙双方签定合同当天内,甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)¥:XX00元(人民币大写:XX元整)。
第二期:设备、材料到场当天起三天内,甲方向乙方支付工程款(含税人民币)¥:XX元(人民币大写:X元整) 。
第三期:通电当天起三天内,甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)¥:XX元(人民币大写: XX元整)
备注:乙方收取甲方工程款由指定人员收取(银行帐户名:),如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给(电话:)电话确认。
六、市政报建
1、本工程所需报建工程资料由甲方提供,乙方全程协助。
2、本工程所报建的费用由乙方承担。
七、施工地代表人:
甲方: 联系电话:
乙方: 联系电话:
八、施工工期:
1、乙方收到第一期工程款后,立即组织设备和材料订货,并在三个工作日内开始施工。
2、甲方应在乙方进场施工前,按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。
3、工程开工工期:乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。
4、工期:施工工程工期为
5、如遇下列情况,工期应按顺先延,乙方不承担由此造成的损失。
(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料:营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的《承装(修)电力设施许可证》(施工单位及客户盖章确认)。
(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物,以免影响进场进度。
(3)甲方提出设计变更,致使设计方案改变而影响进度。
(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。
(5)甲方代表未能签证,影响下一工序的进度。
(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。
(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。
(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的,甲方自行解决。
(10)其他因甲方责任引起的工期延误。
九、工程质量:
乙方应按设计图纸和国家有关标准施工,确保工程质量达到合格。 施工过程中所有安全责任由乙方承担,与甲方无关。
十、工程变更:
任一方如提出工程修改意见时,应书面通知对方,在取得对方同意后,双方办理增减工程费确认手续。
十一、成品保管:
1、设备材料进场后,乙方通知甲方签收设备材料收货单。
2、设备材料安装好后,由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。
十二、工程竣工:
1、工程整体竣工后,乙方向甲方发出竣工书面通知书,提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。
2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查验收,或未经竣工验收,甲方擅自使用分段工程,视为建设工程已经竣工并通过验收。
3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后,立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续,并会同甲方对工程进行验收,验收合格后双方签署工程整体移交证明书。
4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上述工程质量进行鉴定时,鉴定时间不列入施工工期。
十三、工程施工完毕后:
1、工程施工完毕后(具备通电条件),因甲方原因未能通电使用,造成有关设备试验期过期(有效期为半年),则重做试验费用由甲方自行承担。
2、工程施工完毕后(具备通电条件),因甲方原因未能通电使用,由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。
3、工程施工完毕后(具备通电条件),因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的,甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿,如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用,甲方必须支付乙方所有工程款,以免造成乙方资金积压造成损失。
十四、工程保修:
工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题,乙方负责修理,修理费用由乙方负责。
十五、违约及违约处理:
1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务,即必须承担相应违约责任。
2、乙方因工程延误,造成不能按本合同所定的时间内通电,乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。
3、若因乙方原因,致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准,则甲方有权要求乙方负责返工,并直到达到本合同约定的质量验收标准为止,返工期计入总施工期内,但甲方必需按本合同要求送达告知,否则因此而造成的工期延误由甲方承担。
十六、责任:
1、施工过程中,所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关,乙方自行解决。
十七、合同补充:
1、本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
2、本合同任何内容的修改,须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件,所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分,与本合同具有同等法律效力。
十八、争议管辖:
凡属有关执行本合同所发生的一切争执,应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向XX人民法院提起起诉。
十九、合同份数:
本合同一式三份,每份具备同等的法律效力,甲方执一份,乙方执两份,自签定合同,签定当天起生效.
二十、合同的生效与终止:
自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
根据《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方经协商一致签订本合同,共同遵守。
1、工程内容:不锈钢玻璃隔断,约22.5平方米
2、工程位置:重庆船舶工业公司办公大楼4楼,甲方办公室内
3、工程总价:¥ 5500元(人民币伍仟伍佰元整),此为不含发票价
4、付款方式:合同签订当日预付总价的30%现金(即¥ 1650元),工程安装结束后以现金方式一次性结清余款。
5、施工安全:乙方应文明施工,尽量减少对周边的影响。施工安全由乙方全权负责,若发生事故,其责任与费用由乙方全部承担。
6、施工方案:按双方协商样式施工,乙方提供草图,甲方确认。隔断为主体全磨砂钢化玻璃、外框不锈钢夹持模式,中间无分隔。主体采用10mm磨砂钢化玻璃,水平方向均分6至7块玻璃拼接,垂直方向为整块玻璃,尺寸由房间高度确定。双面不锈钢通过不锈钢薄板焊接,不锈钢薄板打孔并用膨胀螺栓固定在墙壁或地板上(需要加接角钢的加接角钢),再在双面不锈钢中垫木条并夹持磨砂钢化玻璃。不锈钢高宽尺寸控制在80×50mm内,不锈钢薄板厚约1至2mm,长度由房间情况决定。墙壁与不锈钢、不锈钢与玻璃、玻璃与玻璃之间用玻璃胶填充或固定,其它位置用填充料封填以增强房间隔断后的隔音效果。
7、施工工期:在保证施工时间、空间位置情况下,合同签订后20日完工。
8、工程质保:正常使用一年内出现玻璃爆裂破损,乙方负责免费更换。 本合同一式两份,双方各执一份,经双方签章后生效,具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签章): 乙方(签印):
年 月 日
甲方:
乙方:
依照《民法典》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:监控系统布线、设备安装及调试
二、工程总价:详见附件1(工程价格汇总表)
三、产品质量及安装调试要求:
1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。
四、技术标准及质量保证黏
(1)布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。
(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
(3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。
五、工程项目建设期限:
合同签定后 日内进场施工,整个施工工期为天。( **年**月**日开工**年**月**日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)
六、售后服务:
1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在12小时内响应,12小时内解决故障。
七、竣工验收及付款方式:
项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收。
项目施工安装、调试完毕后,由甲方验收。自验收合格之日支付合同总金额。
八、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。
九、本合同一式两份,由甲乙方各执一份。
十、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。
十一、本合同经双方法定代表人签字后生效。货款两清后,合同效力终止。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
委托人: (以下简称甲方)
咨询人: (以下简称乙方)
甲方因工程业务需要,需委托乙方对相关工程造价编制预算、结算、核对工程预结算,本着平等、自愿、互惠互利的原则,经过双方协商一致,签订本合同,供双方共同遵守。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
1、项目名称:一期。
2、服务内容:编制工程预算、结算、竣工结(决)算;与建设单位(或其受权委托人)核对工程预算、结算、竣工结(决)算;按与建设单位签订的施工合同及甲方要求及时申报、核对各项进度报表;审核甲方分包工程进度及结算造价;施工过程中的价格申报、确认及造价审核、控制、工程商务洽谈、变更及合同争议的鉴定与索赔;编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等(不含水电安装工程、钢筋工程量计算)。
二、咨询人的权利
1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。
4、按合同约定取得酬金。
三、委托人的权利
1、委托人有权向咨询人询问工作进度情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
4、委托人有权对咨询人提交的各项成果进行审核。
四、咨询人的责任
1、从专业角度出发,尽心尽职及时做好合同服务内容内的工作;书面提出总承包合同执行全过程中造价方面应注意的各项事项,包括结算资料的收集、整理,确保结算资料完整、有效。
2、向委托人提供与工程造价业务有关的资料,包括工作计划等。
3、在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
4、经审核的结算成果,造价误差在1%(不含1%)以上,视为乙方失职。
5、咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
6、咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
7、咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。
8、咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。
五、委托人的责任
1、委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。
2、委托人应当在约定的时间内,向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料(咨询人配合)。
3、委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。
4、委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。
5、委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。
6、按合同要求及时向咨询人支付酬金。
六、咨询业务的酬金及支付
1、甲方按与建设单位核对工程建筑面积,按包干单价2.50元建筑面积平米(可复制楼栋不计算建筑面积,类似度90%以上楼栋按10%计算建筑面积),支付乙方酬金。
2、包干单价已包含乙方为完成本合同服务内容的工资、奖金、补贴、加班费、材料费、设备使用费、电话费、网络费、社会保险费(五险一金)、各项劳保及福利、节假日补助费等除乙方到常州项目的车费以外的一切费用。即乙方酬金结算款与建设单位核对工程建筑面积2.50元建筑面积平米。
3、乙方到常州项目的车费由甲方实报实销。
4、甲方每月暂支付乙方5000.00元,累计支付乙方酬金达到10.00元时暂停支付;乙方工程竣工结(决)算书编制完成并经甲方审核报建设单位后,按该申报工程建筑面积2.5080%支付酬金(扣除每月支付部份);乙方与建设单位核对完成工程竣工结(决)算并经甲方审核后,按该完成结算工程建筑面积2.50100%支付酬金(扣除每月支付部份);
5、如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后____日银行贷款利息乘以拖欠酬金时间计算。
6、支付酬金所采取的货币均为人民币。
七、其 他
1、因造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。
2、咨询人如需外聘人员协助,在委托的工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托书人承担。
3、未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。
4、除委托人书面同意外,咨询人不应接受工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。
八、合同争议的解决
1、因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁,或向人民法院提起诉讼。
九、合同生效,变更与终止
1、本合同自双方签字之日起生效。
2、当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在____日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,由责任方负责赔偿。
3、变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。
4、本合同一式二份,具有同等法律效力,双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
______年____月____日 _____年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
于 ______年 ______月 ______日, 公司(简称甲方),与 公司(简称乙方),签订安装主机的项目合同。
1.安装工程名称:___________________ 。
2.工程地点:___________________
3.工程范围:___________________
4.完工期限:___________________
5.安装工程总价格:___________________ 美元整。
6.安装工程付款进度:___________________
第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价 ______%,即___________________美元整;
第2期:甲方在A港口造船工程开始时,付给乙方工程总价 ______%,即___________________美元整;
第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价 ______%,即 美元整;
第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的 ______%,即___________________美元整;
第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的 ______%,即___________________美元整;
第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的 ______%,即___________________美元整;
7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的 ______%,即 美元整;
8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。
12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好 ______年。
13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。
14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。
附件包括:(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供及定期对 保养服务 ______年,每 个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方:___________________ 乙方:________________________________
由:___________________ 由:___________________
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及国家其他有关法律规定、法规,甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就华宇汽修厂前栋大楼安装钢化玻璃承包事宜,达成以下协议,并订立本合同。
一、工程概况
1、工程地点:新河桥华宇汽修厂前栋大楼
2、结构形式:砖混、框架。
二、承包范围
1、承包楼层:二层至五层,约193.8m。
2、承包内容及材料要求:
①12mm钢化玻璃运输及安装;
②安装压条用1.5mm厚不锈钢折板;
③玻璃挖洞安装800×600的翻窗33个。
三、承包方式及价格
1、承包方式:包工包料
2、承包价格:肆万伍仟捌佰伍拾贰元整(¥:45852元) ①玻璃85元/ m×193.8 m=16473元;
②不锈钢压条:24元/m×230m=5520元
③安装费:50元/ m(含上楼费用)×193.8 m=9690元; ④玻璃胶:5元/ m×193.8 m=969元
⑤翻窗:400元/个×33个=13200元
四、工程质量
乙方严格按照甲方要求施工,所承包的工程应达到地方质检站认可的优良等级。 2222222
五、工期:35天,即从20xx年 月 日至20xx年 月 日止。
六、劳务费结算
材料到场甲方支付乙方工程总款的60%,余款待工程结束并经甲方验收合格后,一周之内甲方一次性付清。
七、现场管理
1、甲乙双方工作人员要严格遵守现场管理制度,在甲方负责人统一领导下施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方密切配合,以保证施工顺利进行;
2、施工人员应保持相对稳定,出入现场要求戴安全帽,非施工人员不准出入现场;
3、安全问题由乙方负责监督。
八、合同生效终止
1、本合同订立时间20xx年 月 日;
2、本合同自双方签字之日起生效,工程完工结算完毕后该合同终止;
3、本合同未尽事宜,甲乙另行协商,作为合同附本,与本合同具有同等法律效力;
4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份;
5、本合同签订地址:
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
发包方(以下简称甲方):
代表人:
承包方(以下简称乙方):
负责人:
根据《_____》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定,甲方愿将广告牌的制作安装交由乙方完成,双方就广告牌的制作、安装进行磋商,为明确各自的权利和义务,经友好协商,达成如下协议。
一、工程概况
1、广告牌规格:
2、材质要求:
3、安装地点:
二、工程造价及支付方式
1、广告牌制作安装费:共计人民币________________元。
2、支付方式:
(1)合同签订之日,甲方向乙方支付总价款的50%,即_________元为预付款。
(2)厂内制作完成,进入现场组装时,向乙方支付总价款的30%,即_________元为进度款。
(3)工程安装完毕,甲方向乙方支付总价款的17%,即_________元为尾款,其余款项为该合同工程质量保证金,_________年内付清。
三、工程期限
开工日为合同签订日,工程竣工日为:_________年_________月_________日,如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风),则工期顺延。
四、双方权利、义务
甲方:
1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。
2、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。
3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。
4、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。
乙方:
1、自甲方通知可以现场浇筑地基起_______日内按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。
3、保证安全文明施工,不得酒后作业。
4、工程完工时,要通知甲方组织验收。
五、质量与验收
1、乙方全部制作安装完工后_______日内,甲方必须组织正式验收,甲方在完工后一周_______日内不组织验收,乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格,进入保修期。
2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据,广告结构制作安装应当牢固,抗风力应达到8级。
六、违约责任
1、甲方未能按本合同规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的_______%计算,向乙方支付违约金,并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同规定按时制作、安装完成广告牌,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的_______%作为违约金。
3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标,乙方应承担返工及相应损失。
4、如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责,乙方不退还预付款。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。
七、保修期限
1、自验收合格之日起,乙方制作的工程项目整体质保_______年。
2、保修期满后,双方另签维修协议进行维修。
八、附则
1、本合同自双方签字盖章后生效,自本合同义务履行完毕后失效。
2、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。
3、因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
甲方:
地址:
代表人:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
________年______月______日
乙方:
地址:
责任人:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
________年______月______日
发包方(甲方):地址:承包方(乙方):地址:
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《民法典》和其他相关规定,甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见,为明确双方的权利义务,先就本工程的相关事宜达成如下协议,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、承包范围:
5、合同价款:
6、技术要求:
二、工程工期
1、在具备施工条件时,由甲方通知乙方进场。风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
2、计划开工时间:________年____月____日,计划完工时间:________年____月____日。
三、工程结算本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化,甲应与乙方协商,若乙方同意更改,则双方应签署洽商文件确认。
四、付款方式
1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。
2、乙方完成本工程的一般工程时,甲方支付___30___%的进度款。
3、乙方完成本工程,甲方验收合格后,甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金,在保修期满时无息支付给乙方。
4、每次付款前,甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票,否则甲方有权拒绝付款,并不承担逾期付款的责任。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
五、工程管理、质量及安全事项
1、甲方指派代表,负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
2、在施工过程中,乙方应随时进行质量自检工作,并随时接受甲方的检查、检验。
3、对于不符合质量要求的,乙方必须无条件的进行返工或改正,全部费用由乙方承担。
4、乙方应确保工程质量,工程进度,严格按合同规定的工期按时交工。
5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点,如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理,费用由乙方承担。
6、乙方应认真做好施工安全措施,确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的,甲方应协助乙方处理。
六、验收
1、工程完工时,乙方应向甲方发出验收通知。
2、甲方在收到验收通知后____日内应组织人员验收。
3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
七、保修本工程保修期为________年,在保修期内,乙方应承担所有保修,若乙方违反保修义务,致使甲方将工程交由第三方维修的,乙方应承担所有费用,甲方有权从质保金中扣除相关费用;保修期过后,双方另行签订维修条款。
八、违约责任合同履行中,任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿;若违约导致合同无法履行,则守约方有权通知违约方解除合同,并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
九、争议解决因合同履行引发的争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效,双方义务履行时失效。
2、合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等效力。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:负责人:联系方式:合同履行地:签订时间:________年____月____日
乙方:负责人:联系方式:合同履行地:签订时间:________年____月____日
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式: a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30% ,整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米
5、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同编号:
甲方(发包人):
乙方(承包人):
签订日期: 201 年 月 日
目录
目录
第一部分 协议书
一、工程概况
二、工程承包范围
三、工程工期
四、工程质量
五、合同价款
六、组成合同的文件
十、合同生效
第二部分 通用条款
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
1. 词语定义
2. 合同文件及解释顺序
3. 语言文字和适用法律、标准及规范
4. 图纸
二、双方一般权利和义务
5. 工程师
8. 甲方工作
9. 乙方工作
三、施工进度和工期
10. 工期
11. 开工及延期开工
12. 暂停施工
13. 工期调整
四、质量与检验
15. 工程质量
17. 隐蔽工程和中间验收
五、安全施工
20. 安全施工与检查
六、合同价款与支付
23.合同价款及调整
24. 工程预付款
26. 工程款(进度款)的支付
七、材料供应
28、承包人采购材料设备
八、工程设计变更与签证
29. 工程设计变更与签证
31. 确定变更价款
九、竣工验收与结算
32. 竣工验收
33. 工程结算
34. 工程质量保修
十、违约、索赔和争议
35. 违约
37.争议
十一、其他
40. 保险
41. 履约保证金
46. 合同份数
47. 补充条款
47.2 合同附件
附件1:乙方项目管理班子人员名单
附件2:工程量清单报价表
附件3:工程质量保修书
附件4:材料清单一览表
附件5:工程变更签证确认表
附件6:付款申请表
附件7:中标通知书
附件8:廉洁合作协议
第一部分 协议书
甲方(发包人):
乙方(承包人):
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,以资双方共同遵守。
一、工程概况
1.1、工程名称:
1.2、工程地点:
1.3、工程内容:乙方根据甲方提供的建筑、给排水、太阳能系统施工图纸和设计要求,在满足国家现行设计及验收规范、标准图集的条件下,负责太阳能热水系统的设备及材料采购、安装、调试、验收,并为甲方培训操作、保养人员,提供操作规程等内容。如甲方要求,乙方也必须对购房业主的使用提供操作及使用进行培训。
1.4、承包方式:包工包料 。
二、工程承包范围
2.1、承包范围包括: 太阳能热水系统采购及安装工程,乙方根据甲方提供的建筑、给排水、太阳能系统施工图纸和设计要求,在满足国家现行设计及验收规范、标准图集的条件下,甲方认可的施工图范围内集热器、水箱、空气源热泵、钢塑管、PPR管、管道保温、设备控制箱、电缆及电缆控制线,管道安装从屋面供热设备至每层管井内热水表处(含热水表安装)等太阳能热水系统的设备及材料采购、安装、调试、保质期内维修。负责协调本工程范围内涉及其他设备设施验收,并取得相关主管部门出具合格的验收报告。为甲方指定人员提供操作、维护、维修方面的专业培训 。
2.2、具体分界面为:
2.2.1、土建总包施工单位负责预留冷水管道接口出天面并安装阀门及水箱、热泵土建基础施工。
2.2.2、天面上方(阀门后)的冷、热水管由乙方负责,乙方并负责天面至分户热水表(含热水表)及热水、回水管道系统安装和预留、预埋工作(天面下方)、后期套管及孔洞封堵、太阳能设备基础(支墩)施工及安装完成后的恢复工作。土建总包施工单位负责将电源线引到屋面动力配电箱,乙方负责控制箱的电源接线及控制箱后的电气线路。
2.3、竖井内太阳能热水表后至住户的管段由总包施工,管井分户热水表与热水管接驳由乙方施工
三、工程工期
3.1、工期:本工程工期为 个日历天,工期计时均为日历天,包含设计、供货及安装、调试、验收等全部工作内容所需全部工期,具体开工日期以甲方发出的开工令中约定的开工日期起至验收合格交付甲方使用之日止。该工期包括但不限于乙方的前期准备工作、施工、假期(包括国家规定节假日及其他公众假期,例如:国庆、春节、各类大型运动会、东盟博览会、民歌节、中考、高考等)、施工期间雨季对工期的影响,乙方须按合同工期进行施工及竣工并承担未按合同工期完工所导致的违约责任。
3.2、如果由于乙方的原因导致未能如期完工的,每延误一天,乙方向甲方支付合同价款千分之一违约金。
3.3、如果由于甲方的原因导致未能如期完工的,乙方视原因进行协助,相应完工时间工期相应顺延。
四、工程质量
4.1本工程施工所用的材料、设备质量必须达到国家标准和设计要求,所购的材料、设备必须有质量保证书、出厂合格证。
4.2、本工程产品满足国家相关标准规范要求及本项目的施工图的使用功能要求,质量达到合格等级。
4.3、本工程竣工验收的前提包括项目通过甲方及监理方的检测及验收合格,并取得相关主管部门出具合格的验收报告。
4.4、系统安装和调试工作结束后,且设备运行正常的情况下,乙方需对甲方的使用及维护人员进行正确使用及日常维护的培训。
4.5、 主要材料品牌:集热板: 、水箱: 、管材: 、循环水泵: 、阀门: 。
五、合同价款
本合同为固定总价包干合同,采用施工图预算总价包干,合同包干总价为人民币(大写) : ,(小写)¥ 元,其中不含税金额:¥ 元,增值税税额 ¥ 元。本合同选择计税方法为 计税(一般/简易),税率 %。如遇国家税收政策调整的原因,计税方法和税率等有调整,按调整后双方协商确认。
5.1、包干合同总价包括但不限于:
(1)图纸的深化设计费用、人工费、材料设备费、机械费、材料设备运输及装卸费(含再次人工搬运费)、安装及调试费、维护及保修费、施工后现场清理费、保险费、工程管理费、利润及税金、各种施工措施费(保证施工质量、工期和安全等的措施费)、文明施工措施费、临时设施费等保证通过节能专项验收合格的一切费用;
(2)包干合同总价中已包含乙方所有施工开支,如工资、交通费、加班、补助、工具及损耗、水电管理、工商税收费用、施工报建等有关的一切费用;
(3)乙方施工使用设施(包括材料仓库、施工用临时道路等所有设施)及费用已包含在合同总价内,由乙方自行负责;
(4)合同总价包含按照国家规范要求必须实施的安全生产措施费用;
(5)乙方在夜间或国家规定的休息及节假日进行工程施工的所有费用及赶工费已包含在合同总价内,甲方将不再另行支付费用;
(6)各种建筑原材料、半成品、成品的检测费用;
(7)政府城建管理部门在本工程内发生的如施工环保、建筑垃圾处理等各类强制性措施费用已包含在合同总价内,由乙方承担;
(8)招标文件所规定的各项费用。
(9)乙方在本合同签订前已到工地现场踏勘,已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况导致的索赔(增补)或工期延长申请将不被批准。
(10)本合同的工程总价中除双方约定的可调价部分之外,其余不因以下任何因素而调整:
(a)市场材料价格、人工价格、机械设备购置或租赁价格、政府收费等各种因素造成的价格增减变动的;
(b)税率增减变动的;
(d) 本工程施工中遇到或克服各种困难和风险引起的费用增减变动的;
(e) 其它可能会引起价格变动的因素。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、 本合同协议书;
2、 中标通知;
3、 招标文件、报价文件及附件;
4、 本合同专用条款;
5、 本合同通用条款(详见国家建设部、工商局制定的《建设工程施工合同》示范文本GF-1999-0201);
6、 标准、规范及有关技术文件;
7、 图纸及设计变更;
8、 工程报价表
9、 甲方、乙方、监理单位会签的工程签证单;
双方就本工程及有关合同文件进行协商、洽谈、变更、解除等所形成的补充协议、会议纪要及往来函件等书面资料视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同组成部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
1、合同订立时间: 201 年月日;
2、合同订立地点: 广西南宁市民族大道155号甲方办公楼;
3、本合同自双方签字盖章时生效。
甲方:(盖章) 乙方 :(盖章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址: 地址:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行: 开户银行:
户名: 帐号:
银行帐号: 开户名:
纳税人税务登记号: 纳税人税务登记号:
日期: 年 月 日日期: 年 月 日
第二部分 通用条款
本合同通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)的“通用条款”。
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
1. 词语定义
详见《通用条款》的相应内容。
2. 合同文件及解释顺序
2.1 以下文件形成时间相同时,合同文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同协议书;
(2)中标通知;
(3)施工合同专用条款;
(4)施工合同通用条款;
(5)乙方的报价文件及附件;
(6)标准、规范及有关技术文件;
(7)甲方的报价说明文件及附件;
(8)甲方、乙方、监理单位会签的工程签证单;
(9)图纸及设计变更;
(10)工程量清单报价表;
在合同履行过程中,双方就本工程及有关合同文件进行协商、洽谈、变更、解除等所形成的补充协议、电子会议纪要、甲方、乙方、监理单位会签的工程签证单及往来函件等书面资料视为合同的组成部分。
3. 语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同使用汉语,不使用其他语言文字。
3.2 适用法律和法规:本合同文件适用国家的法律和行政法规。
3.3 适用标准、规范:现行的行业标准、规范及国家标准、规范。
4. 图纸
4.1 甲方向乙方提供图纸日期和套数:工程开工前5个日历天提供肆套;如乙方需增要图纸,增加图纸由乙方自行承担。另所有竣工图纸乙方必须按设计变更修改后经甲方盖章确认后方为有效。
4.2 甲方对图纸的保密要求:乙方应对甲方提供的图纸予以保密,未经甲方同意,乙方不得擅自向外泄露图纸,乙方不得将图纸借给他人套用,如发现乙方擅自出借图纸导致他人套用,由乙方按工程结算总价的2%向甲方支付违约金并停止使用。
二、双方一般权利和义务
5. 工程师
5.1 工程监理单位为 ,其监理内容、监理权限由甲方另行书面通知乙方。
5.2 工程监理单位委派的总监理工程师
姓名: ,职务: ,联系方式: ,甲方委托其行使的职权和其需要取得甲方批准才能行使的职权由甲方另行书面通知乙方。
5.3 甲方派驻的工地代表(简称甲方工地代表)
姓名: ,职务: ,联系方式: ,负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
5.4 不实行监理的,工程师的职权:无。
5.5 乙方项目经理
姓名: ,职务: ,联系方式: ,其职权由乙方另行书面通知甲方。
8. 甲方工作
8.1 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作:
8.1.1 开工前3个日历天,向乙方提供具备施工条件的施工场地,清除影响施工的障碍物。
8.1.2 在工程开工前3个日历天内,甲方向乙方提供水电接口,其余由乙方自行接至距施工现场及临时设施处,费用由乙方自理(详见本合同9.1.12条约定)。
8.1.3 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已开通。
8.1.4 由甲方办理的施工所需证件、批件名称和完成时间:开工前3个日历天办理完毕工程开工手续所需要的有关证件、批件。
8.1.5 图纸会审和设计交底时间:乙方收到中标通知后5个日历天内。
8.1.6 甲方必须在乙方提供施工组织设计及进度计划后 2 个日历天内确认或提出修改意见。甲方将按审定后的施工组织设计及进度计划对工程施工进度、质量进行控制、监督。
8.2 甲方负责协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系,保证乙方按合同的约定顺利施工。
8.3协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:协调工作由甲方负责,但处理施工及安全保护工作由乙方负责,发生的费用由甲方负责。
8.4接到乙方申请的各种验收(“隐蔽工程及中间验收”按本合同专用条款第17条约定执行,“竣工验收”按本合同专用条款第32条约定执行)及工程量计量要求时,在工作时间2个小时内参与验收与计量,如甲方收到乙方的验收及工程量计量的合理要求后,未能按合同约定的时间参与验收及计量的,乙方的工期予以顺延。
8.5 遵守本合同附件8《廉洁合作协议》的约定。
8.6其他甲方工作约定:无。
9. 乙方工作
9.1 乙方应按约定时间和要求,完成以下工作:
9.1.1 乙方必须按本合同附件1《乙方项目管理班子人员名单》组织人员进场,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如承包人不按附件规定的项目经理(项目执行经理)派驻进场的,由承包人向发包人支付20000元的违约金;如承包人不按附件规定人员名单派驻项目管理班子主要管理人员的,由承包人按其不到位的项目管理人员每人5000元向发包人支付违约金;若在实际施工过程中项目管理班子有人员变动,乙方应提前7个日历天向甲方提出书面申请,并报呈所更换人员的相关资料,得到甲方批准后方可更换,如未经允许擅自更换管理人员,按本条关于管理人员与合同不符处理。
9.1.2 如有要求提交施工组织设计的,在工程开工前 3个日历天内按甲方要求向监理、甲方报送工程施工组织设计、施工总进度计划、材料的名称、规格、数量之清单、材料采购供应总计划,监理、甲方按8.1.6条约定的时间进行审核,如审核未通过要求修改的,乙方应于2个日历天内完成修改;乙方必须按照经审批的施工组织设计(施工方案)组织施工、组织人员、材料、设备进场,甲方将按审定后的施工组织设计及进度计划对工程施工进度进行控制、监督,乙方必须如期开工、竣工并按时保质移交整个工程。在任何情况下(除发生不可抗力之外),未经甲方书面同意乙方均不能擅自停工,若有违反,按本专用条款第35.2条执行,同时乙方因停工而造成甲方损失的,由乙方另行赔偿;人员、设备进场后不得以任何借口擅自退场,如未取得工程师(包括监理工程师、甲方现场工程师)的书面同意退场的,须向甲方支付5000元/台设备、500元/人的违约金。
9.1.3 乙方项目经理必须按时参加甲方或监理单位组织的工程会议,项目经理不能按时到会的,必须向甲方代表或总监理工程师请假并取得准假,同时授权委托他人代为参加工程会议,否则由乙方按其项目经理不到会一次向甲方支付100元的违约金,累计不到会达三次的,每超出一次按200元向甲方支付违约金;乙方项目经理不得兼任其他项目的工地代表或项目经理,且其在施工现场工作期间要按要求甲方上下班时间要求正常上下班,因病或其他事务需离开工地的应向甲方代表或总监理工程师请假并取得准假,否则甲方发现乙方项目经理一次不按要求上下班或擅自离开工地的,由乙方向甲方支付100元的违约金,累计超过三次的,每超出一次按200元向甲方支付违约金。
9.1.4 乙方每周五前向甲方提交下周施工计划,迟交或不交一次罚1000元,计划经甲方代表审核确认后方为有效。
9.1.5 施工过程中遵守政府及有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,并承担因此而发生的费用。同时甲方将根据违反规定的情况对乙方进行500~1000元的处罚。
9.1.6 乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。如发生工程安全事故,其责任和因此发生的费用由乙方承担。同时甲方将根据违反规定的情况对乙方进行1000~10000元的处罚。
9.1.7 乙方必须做好施工场地及周边的安全防护,包括但不限于搭设安全通道、挂安全封闭网、安全防护棚等,费用由乙方承担,若发生安全事故由乙方负责。
9.1.8 工程成品、半成品保管、保护的特殊要求及费用承担:
9.1.8.1 场地移交后承包人负责保管施工场地内所有成品、半成品(包括但不限于主体工程、门窗工程、设备等的保护,费用已包含在合同价格内),如有损坏、污染、遗失,承包人承担一切经济赔偿责任。
9.1.8.2 乙方对于工程的成品、半成品的保护维护应遵循有关的规程、规范要求,注意材料存放的防火、防潮等,不得由于存放和维护措施不当而造成材料、设备的变形、变质、失效、损坏。工程在交付给甲方之前,全部由乙方负责成品及半成品的保护并承担费用,在交付给甲方之前有损坏的由乙方自费修复并确保质量。
9.1.9 施工场地安全文明施工要求符合国家、广西及项目所在地市现行相关的管理规定。乙方施工产生的建筑垃圾,必须做到工完场清,并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。如乙方未按上述要求执行,甲方将根据现场实际情况对乙方处以1000~5000元/次的违约金。如乙方拒绝上述工作,在甲方发出书面通知24小时内未安排工作的,甲方则有权另行安排其他施工单位进行清理,乙方同意甲方在其当期工程款支付时及结算款中扣除另行委托其他单位完成上述工作产生费用的1.5倍的金额做为违约金(实际产生费用按甲方与第三方施工单位签订的合同金额为依据)。
9.1.10 在施工中必须严格按监理及甲方的指令(口头或书面)组织安排现场施工,并积极配合、服从甲方的管理,否则,甲方视情况严重程度有权处以罚款1000~5000元。
9.1.11 乙方在接到甲方的书面整改指令(包括工程质量、安全文明施工等方面)后在约定时间之内必须按指令要求整改完毕。如果乙方拒绝整改,甲方发出书面通知24小时内未进行整改工作,甲方则有权另行安排其他施工单位进行整改。乙方同意甲方在其当期工程款支付时及结算款中扣除另行委托施工单位完成上述工作产生费用的1.5倍的金额做为违约金(实际产生费用按甲方与第三方施工单位签订的合同金额为依据),同时甲方视具体情况对乙方进行1000~5000元/次的处罚,且因此造成的工期延误由乙方承担。
9.1.12 本工程生活及施工用水电接口由甲方协调主体施工单位提供,乙方自行承担本工程的生活及施工用水、用电费用,用水、用电量以现场安装的水、电计量表计量,各计量表的读数由甲方于当月(自然月)28号组织乙方、监理公司及主体施工单位共同计量并签字确认,主体单位按当月的用水、用电量加20%的损耗向乙方收取。若乙方不能按时到场计量时,该月的水电计量数以甲方、监理公司及主体施工单位的计量数为准,水、电费单价以供水、电部门实收单价为准,每月由乙方向主体施工单位缴费,乙方未缴纳的,甲方有权从乙方工程款中扣除。
9.1.13配合甲方做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。若甲方已告知乙方施工场地周围地下管线情况、提供相关资料,乙方仍造成破坏的,乙方须负责修复并承担费用及赔偿;经甲方确认无法避免破坏地下管线的及增加的其它项保护措施工作,发生的费用由甲方承担。
9.1.14合同签订生效 个工作日内,乙方必须向甲方提供 套经甲方确认的合格材料样板;样板提交清单详本合同附件4《材料清单一览表》。
9.1.15在本工程完工后应在荣和集团任一项目现场设立售后服务联络点,以保证小业主使用售后服务需要,并在接到小业主发出的售后维修之日后24小时内派人提供售后服务支持。
三、施工进度和工期
10. 工期
10.1 按施工合同第一部分协议书第三条执行。
10.2 乙方提供施工组织设计(施工方案)和进度计划及甲方审核的时间:按9.1.2条约定执行。
11. 开工及延期开工
11.1 乙方应当按照甲方或监理单位发出的开工令上的开工日期开工。乙方不能按时开工的,应当在接到开工令1个日历天内,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求,工程师应当在接到延期开工申请后的24小时内以书面形式答复乙方。工程师在接到延期开工申请后24小时内不答复,视为同意乙方要求,工期相应顺延。工程师不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
11.2 因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知乙方,推迟开工日期。
12. 暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。乙方实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。
13. 工期调整
13.1 工期增加:因以下原因造成工期延误,乙方必须在事件发生后14个日历天内按本合同附件5《工程变更签证确认表》办理工期签证,否则视为乙方放弃工期签证;甲方工地代表在接到报告后14个工作日内对申请工期签证进行确认或提出有关意见。若超出14个工作日甲方未答复的,乙方可视为甲方已认可该工期签证。经甲方代表确认的工期顺延有效签证资料必须在乙方向甲方提交结算书时同时附送,且该签证资料不得失灭,否则视为乙方放弃工期签证。(工期延误约定:甲方只办理工期签证,其他索赔一律不办理。)
13.1.1 甲方未能按约定提供图纸及工作面开工条件;
13.1.2 甲方不能按合同约定提供所需指令、批准,致使施工不能正常进行;
13.1.3 一周内非乙方原因停水、停电造成正常施工停工累计达8小时;
13.1.4 工程设计变更引起工程量增加,并对关键工序有实质性影响的;
13.1.5 发生不可抗力引起的工期延误。不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或地震、台风等,以上灾害其危害程度对工程施工正常生产是否造成影响及影响时间以南宁市政府部门公示的灾害报告为准。
13.2 工期减少:工程设计变更引起工程量减少,并对关键工序有实质性影响的。
四、质量与检验
15. 工程质量
15.1 双方对工程质量有争议时,提请项目所在地市建设工程质量监督站、法定检测机构鉴定,鉴定费用由异议不成立的一方承担。
17. 隐蔽工程和中间验收
17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理、甲方工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,监理、甲方工程师在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在监理、甲方工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2 监理、甲方工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过48小时。监理、甲方工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,乙方可自行组织验收,监理、甲方工程师应承认验收记录。
17.3 经监理、甲方工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。
17.4 乙方应对总包及水电等施工单位移交的工作面进行验收,如:试水、试压等,否则因渗漏等问题造成的损失时,乙方自行承担。
五、安全施工
20. 安全施工与检查
20.1 乙方须按照国家建设部颁布的《建筑安全生产监督管理规定》和广西区人民政府颁布的建设工程文明施工管理的有关规定,做好安全文明施工管理工作,并达到广西壮族自治区安全文明工地的标准。发生安全事故,乙方应承担一切责任,如发生重大责任安全事故,除按政府有关规定处理外,甲方保留更换乙方项目经理的权利。
六、合同价款与支付
23.合同价款及调整
23.1 本合同价款采用固定价格合同,工程以(固定/综合单价)总价包干。本工程工程量按招标时设计图纸、答疑及图纸深化设计进行计算,投标工程量视同设计图纸工程量,结算时除设计变更及工程签证外,实际工程量变更不对合同价款作任何调整,合同价格已包含了按规范要求施工的相关费用,不因任何因素的影响而调整(包括但不限于工作面的延期提交、 临时设施的搭设、交通费用、各种原因致导致的人、材、机价格的上涨),且不因工程量的变化而调整,具体合同价格包含内容详见第一部分协议书第五条“合同价款”。
23.3 取消通用条款第23.3条的约定。
23.4 取消通用条款第23.4条的约定。
23.5 现场引发工程签证必须在事件发生后14个日历天内按本合同附件五《工程变更签证确认表》办理确认,否则视为乙方放弃签证。
24. 工程预付款
详见本合同第三部分专用条款第26.1条。
26. 工程款(进度款)的支付
26.1 工程款的支付条件及步骤:
施工工程款支付表
序号工程形象进度及付款条件工程款的支付
1合同签订后,根据本工程分段施工计划分段支付预付款。接到甲方的分段开工计划通知后,自乙方书面请款材料(请款单、预付款银行保函及发票)之日起14个工作日内,且乙方提供付款等额的增值税发票。甲方向乙方支付本工程分段造价20%预付款。
2分段工程现场已具备安装条件,乙方将该分段工程全部设备及材料发货到达项目现场,经甲方代表确认,自乙方书面请款之日起14个工作日内,且乙方提供付款等额的有效增值税发票。甲方向乙方支付至本合同分段造价的60%进度款。(扣除已付款)。
3分段工程安装及调试完毕且设备正常运营,并经甲方及监理验收合格,并取得相关主管部门出具合格的形式检查报告后。自乙方书面请款之日起14个工作日内,且乙方提供付款等额的有效增值税发票。甲方向乙方支付至该标段合同总价85%进度款(扣除已付款)。
4分段工程经小业主入伙使用验收后(如业主不按入伙通知时间参加验收且在通知验收之日起3个月内未前来验收的,经甲方、监理、物业验收合格,则视为业主验收合格),自乙方书面请款之日起14个工作日内,且乙方提供付款等额的有效增值税发票。甲方向乙方支付至本合同总价的90%进度款。(扣除已付款)
5双方办理结算定案后,且乙方提供结算等额的有效增值税发票、自乙方书面请款之日起14个工作日内,且乙方提供结算等额的有效增值税发票。甲方向乙方支付至本合同结算总价的97%。(扣除已付款)
6质保期贰年满后14个工作日内,甲乙双方对工程进行复检及结算后,自乙方提起请款之日起7个工作日内甲方向乙方付清剩余的工程质量保修金(不支付利息)
26.2乙方提请工程款付款申请表同时,必须按以下第 项约定的税率(注:选择填写①或②),提交双方核对签字确认的应收(付)工程款相应金额的合法有效增值税发票。
①、本项目增值税暂按一般计税方法计税,乙方需提供税率为 %的增值税专用发票(由于乙方原因无法按简易计税方法计税,乙方提供按一般计税方法计税合同价款不做任何调整)。
②、本项目增值税暂按简易计税方法计税,乙方需提供税率为 %的增值税普通发票(由于乙方原因无法按简易计税方法计税,乙方提供按一般计税方法计税合同价款不做任何调整)。
若本项目计税方法调整,乙方提供的发票应按甲方要求作相应调整;若上述款项为本项目的结算款,发票须开至结算款总金额的100%。
甲方在收到付款申请表及发票后10个工作日内向乙方支付工程款。乙方延迟提交相应发票的,则甲方付款时间相应顺延,视为乙方同意甲方支付工程款按合同约定的时间相应顺延且甲方有权暂停支付当次工程款,由此造成一切责任乙方自行承担。
26.3 乙方向甲方提供的发票必须是合法有效的正式发票。若经甲方或相关主管部门发现乙方提交的发票不规范、不合法或者涉嫌虚开发票引起税务问题的,乙方需依法重新开具发票,并向甲方承担赔偿责任,包括但不限于税款、滞纳金、罚款(每发生一次本条约定情形的,乙方须向甲方支付与发票面额等额的违约金)及相关损失等,同时甲方有权顺延支付相应工程款,但乙方不能停止或滞缓供货施工。
26.4履约保证金/银行履约保函的提交是甲方支付各类款项的前置条件,其他关于履约保证金/银行履约保函的提交约定、有效期及退回的约定详见专用条款第41条“履约保证金”约定。
七、材料供应
28、承包人采购材料设备
28.1 乙方按经甲方确认合格的材料样板(该材料样板需经双方签字确认并作为合同价款确定的依据)进行采购,同时该材料样板由甲方保管,作为材料验收和竣工验收的实物标准(但该材料存在内在的瑕疵除外),详见后附件4《材料清单一览表》。
28.2乙方在工程施工中采用及进场的材料、制品、构件必须符合设计要求及技术标准,同时在使用前向甲方及监理工程师提供材料、制品、构件的出厂合格证、质量检验合格证书、质量保证书、准用证等证明资料。严禁在工程中使用不合格材料,否则,乙方除需更换材料外仍承担由此造成的一切损失责任。
28.3乙方在工程施工中采用的材料、制品、构件,如规范及设计要求应当进行检测和试验的,必须进行检测和试验,当甲方对检测结果有异议时,甲、乙双方约定指定广西建筑工程质量检测中心为检测单位,其检测结果合格时,检测费用由甲方承担,检测结果不合格的,检测费用由乙方承担。
28.4乙方按本合同后附件《材料清单一览表》要求采购的材料进场后,必须通知甲方工地代表和总监理工程师进行现场验证,并以书面确认为准,如乙方采购的材料与约定不符或与样板不符的,甲方视为乙方所采购的材料不合格,将禁止乙方使用,乙方须无条件清货出场,由此造成的损失由乙方自行承担。
28.5 甲方对乙方采购的材料、制品、构件的质量确认,均不减轻乙方对材料、制品、构件应承担的质量、工期责任。乙方在施工过程中所使用的设备、材料、制品无论是否履行了质量确认手续,甲方均可视需要进行抽查或送专业检验部门检验,如发现不合格的,由乙方承担全部责任和送检费用,并承担由此造成的一切损失。
28.6 对甲乙双方约定的材料,其品牌、规格型号和综合单价是合同签订时双方共同确认的(详工程量报价表及后附件《材料清单一览表》)。乙方应提前制定采购计划,严格按工程进度及时采购使用。乙方不得以材料价格变化或采购不到材料为由提出工期签证或增加相应费用。
八、工程设计变更与签证
29. 工程设计变更与签证
29.1 施工期间,凡发生工程业务联系单(非设计原因)、技术核定单等,必须由甲方工地代表、总监理工程师、乙方项目经理共同办理书面签证手续,否则视为无效。
29.2 工程设计变更通知单(包括设计修改图)、业务联系单、技术核定单等,凡涉及工程造价增减时,甲方与乙方应及时办理费用的认定手续(加盖甲方公章后方对甲方有效),以作工程竣工结算的依据。
29.3 设计变更以甲方或设计院发出并经甲方确认的变更通知为有效文件,乙方应及时按甲方所发的设计变更施工,经监理单位及甲方检查,每查出乙方不按设计变更施工一次的,乙方向甲方支付5000元的违约金,同时仍必须按设计变更施工,因不按设计变更施工所发生的修改返工费用由乙方承担,不能列入工程结算内容。
29.4 紧急情况下,甲方要求乙方配合立即执行的甲方代表指令(口头或书面)时,乙方应严格贯彻执行,若乙方拒绝执行甲方指令,则按本合同专用条款第9.1.10条执行;因指令产生合同承包范围外的追加工程费用由甲方承担,工期顺延按合同专用条款第13.1条执行。当甲方发出的指令为口头指令时应同时附上手签的处理意见(要求有5.3条约定的甲方派驻的工地代表签署意见)项目一式两份,甲、乙方各执一份,甲方必须于3个日历天后根据手签意见书补发书面指令作为结算的依据,否则,乙方执的甲方手签意见书作为结算的依据。
29.5 为了便于工程结算,乙方必须在签证事件发生后28个日历天内按照本合同附件5《工程变更签证确认表》办理签证,否则视为乙方放弃签证;甲方工地代表在接到报告后28个日历天内对申请签证事件进行确认或提出意见,同时对合理的签证事件办理签证。若超出40个日历天甲方未答复的,乙方可视为甲方已认可该签证。经甲方代表确认的有效签证资料必须在乙方向甲方提交结算书时同时附送,且该签证资料不得失灭,否则视为乙方放弃签证。
29.6 各种工程签证单、来往函、联系单以乙方送交甲方代表签收为准。
31. 确定变更价款
31.1 对于设计变更,变更部位工程量按有效的设计变更进行增减计算,合同价款中已有的综合单价按已有的综合单价计算变更工程价款;合同价款中有类似综合单价的参照类似综合单价计算变更工程价款,没有类似或适用的综合单价,甲乙双方另行协商。如双方不能达成一致时,则向广西壮族自治区工程造价定额总站提出造价咨询并以该部门提供的价格为准。
31.2 对乙方已施工完某部位后方接到甲方对该部位的设计变更图纸或通知的,由此发生的签证已施工完部位的拆除工程内容套用20__年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》,20__年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额等现行有关规定及文件编制,有取费区间的按其取费区间中值计取,无取费区间的按原值计取,材料价差按施工当期《南宁市建设工程造价信息》发布的市场参考价平均值计算。参考价上没有的材料经甲乙双方共同市场询价确认材料价格。
九、竣工验收与结算
32. 竣工验收
32.1 乙方提供竣工图的约定:与竣工资料同时提供三套经甲方及监理公司盖章确认的竣工图。
32.2 工程具备初步验收条件,甲方应在乙方提出初验申请后3个日历天内组织工程初验。32.3 工程初验不合格的,乙方必须在监理单位要求整改之日起5个日历天内完成整改并承担整改费用;整改完成后经验收合格,由乙方提请正式的工程竣工验收申请书,经监理单位确认工程具备竣工验收条件后6个日历天内组织正式的工程竣工验收,工程竣工验收(即甲方、乙方、监理方三方共同参与)合格时,本工程竣工日期以甲方签收乙方提请正式工程“竣工验收申请书”的日期为准,若工程竣工验收不合格时必须整改,按整改后重新组织的三方验收合格之日作为本工程的竣工日期。
32.4 因乙方原因使工程竣工验收不能通过的,乙方应按要求整改直至合格为止,且承担相应费用。工程竣工验收质量达不到合格,乙方还必须承担因工程不能按时投入使用造成甲方的一切损失。
32.5 甲方组织竣工验收前乙方须完成的工作:
32.5.1 清除场内建筑垃圾(包括但不限于将施工产生的建筑垃圾运至政府指定的垃圾销纳点),做好室内清洁卫生,垃圾外运费用由乙方负责。
32.5.2 施工人员、材料及设备退场。
33. 工程结算
33.1 甲乙双方约定本工程结算的前提条件为工程竣工验收合格且交付甲方。
33.2 结算方式:
(1)工程量按照甲方代表确认的竣工图纸结算。
(2)结算依据详见本合同附件2《工程量清单报价表》。
固定总价包干:结算总价=合同包干总价+设计变更及签证造价
33.3 乙方在达到约定的结算前提条件时应在28个日历天内将本工程的结算报告、工程竣工资料(三套)及以下结算资料(包括但不限于)提交甲方审核。
(1)资料目录;
(2)开工令和工程竣工验收报告或分项工程验收报告;
(3)加盖红章的《结算申请报告》;
(4)与结算相对应的有效合同、补充协议中相关经济条款的复印件;
(5)详细的《工程竣工结算书》(含编写说明),另附电子版、工程量计算书,严格按照合同约定的计价方式/计价依据进行计价,具体依据如下:
①、合同报价表单价或合同中约定的取费标准;
②、工程施工过程中形成的约谈记录/限价单等;
③、甲、乙双方签认明确费用的函件;
④、扣罚款单;
⑤甲供材、甲指乙供材的供货通知单或排产订单、送货单回执、领用单/入库单等相关计数单据。
(6) 以上资料中签证、设计变更、定价审批、明确费用的函件等提供原件,无原件者或可提供经过核对后的复印件;
(7)《工程竣工结算书》由施工单位签字/盖章后报送;
(8)相关的结算工程量计算稿或后附结算图纸(包括签证附图);范围及内容必须清楚明了,具有较强的可复查性,且图纸是已经过监理及项目工程师签字确认用于施工的,或者经核对过原件的以上资料复印件。
(9)符合甲方要求的经过统一编号的现场签证(后附设计变更/工程指令资料)资料的原件;
(10)详细填写《工程竣工结算财务对帐单》中项目名称、已付款情况、收款帐号、收款银行等相关要求并盖章后经财务相关经办人确认,原件2份附至结算资料中。
(11)工程由项目管理部工程师接管相应的结算资料交接工作;
(12)其他与结算有关的资料。
33.4 取消通用条款第33.4条。
33.5 在满足本协议条款第33.1条的前提下,甲方应在接到乙方的结算报告和完整的结算资料后30个工作日内进行审核和提出修改意见。工程结算经甲、乙双方核对,最终的工程结算造价以经甲、乙方认可的审核结果为准。
33.6 在工程的结算中,对双方争议的问题,由甲、乙双方共同提交广西壮族自治区工程造价定额总站裁决。
33.7 如由于乙方未能按时移交工程或资料欠缺或不来核对工程结算等原因而拖延时间的,甲方有权将结算计划相应顺延。
34. 工程质量保修
按甲、乙双方签订的《工程质量保修书》执行。
十、违约、索赔和争议
35. 违约
35.1 甲方未按约定的时间、金额支付工程款的,每逾期一天,按应付而未付金额的千分之一向乙方支付违约金;但乙方不得停工或消极怠工,并且工期不予顺延。
35.2 因乙方原因造成工程停工、消极怠工,包括未能按本协议书第三条约定的工期要求完成约定的工作在10个日历天以内的,每一天乙方按工程结算总造价的万分之五向甲方支付违约金;超过10个日历天的,自第11个日历天起,每一天乙方按工程结算总造价的千分之一向甲方支付违约金。同时因乙方原因未按时向甲方交付工程严重影响甲方销售、展示等重大计划节点的,乙方按合同总价10%金额向甲方偿付违约金。
35.3 乙方未按本协议第9.1.14条约定提交材料样板的,乙方同意向甲方支付5000元的违约金,该违约金在结算款中扣除,且仍必须按本合同附件4《材料清单一览表》执行。
35.4 未按甲方指定品牌采购或未经甲方验收的材料,乙方均不可用于本工程。如有违约进场的材料,乙方必须无条件退场,并承担由此造成甲方的经济损失,同时,每发现一次,乙方向甲方支付人民币5000元的违约金。
35.5 乙方不得以材料价格导致采购困难等原因为借口,擅自拖延材料进场,并由此造成工程进度缓慢或停工的,每次应向甲方支付人民币10000元的违约金,并赔偿其他损失。
35.6 乙方未按甲方约定质量、材料施工需要整改的,如乙方拒不整改或整改达不到质量要求,乙方按合同总价10%的金额向甲方偿付违约金。同时甲方有权另行安排其他施工单位进行处理,乙方同意甲方在其当期工程款支付时及结算款中扣除另行委托施工单位完成上述工作产生费用的5倍的金额做为违约金(实际产生费用按甲方与第三方施工单位签订的合同金额为依据)。
35.7 如因乙方不按施工规范、图纸施工或其他乙方原因导致工程质量达不到不合格标准的,或存在偷工减料、弄虚作假的情况,乙方需无条件按规范及图纸要求返工至合格为止,并承担因此产生的一切费用及责任,由此造成延误的工期不予顺延,同时甲方视情况对乙方进行20000~100000元/次的处罚,甲方罚款数额不超过合同总额的5%。
35.8 甲乙双方约定当出现如下情况之一时,甲方有权解除本施工合同,同时乙方除按约定支付违约金外还必须承担由此造成甲方的一切损失(包括但不限于重新招标引起的费用及工程造价升高的费用):
(1) 因乙方原因造成逾期进场施工、工程停工、消极怠工、逾期竣工或预计逾期竣工超过10个日历天时。
(2) 未经甲方同意,乙方擅自将其承包范围内的工程内容对外另行转、分包。
(3) 被行政机关责令停工超过30天的。
(4) 乙方项目经理在开工后未就位主持工作时。
(5) 工程发生“严重质量事故以上”的事故。
(严重质量事故是指由于施工过失,造成建筑物、构筑物明显倾斜、偏移、结构主要部位发生超过规范规定的裂缝、强度不足,超过设计规定的不均匀沉降,影响结构安全和使用寿命,需返工重做或由于质量低劣、达不到合格标准,需加固补强,或改变了建筑物的外形尺寸,或造成永久性缺陷,同时,直接经济损失在5万元以上,或造成有人员重伤的质量事故。)
(6) 乙方原因致使工程出现严重质量问题的。
(7) 未按乙方承诺函完全执行。
35.9 当甲方根据本专用条款第35.8条及其他条款的约定或依法要求解除施工合同时,乙方应在接到甲方解除施工合同的通知之日起10个日历天内将自己的人员、设备无条件撤离工地并将施工现场和在建工程及工程资料完整地交给甲方,甲方在接收场地及施工资料后,双方进行已完工程的质量检验、工程量认定及工程价款的结算。乙方不配合进行质量检验、工程量认定及结算的,视为乙方同意甲方委托有资质的中介机构进行质量检验、工程量鉴定及工程价款的结算,及视为放弃对检验、鉴定或结算结果提出异议的权力。甲方有权组织其他施工单位进场施工,乙方不得以任何方式阻挠;乙方未按期退场、移交工程、资料,每逾期一天,由乙方按合同总价(未进行工程结算的以合同约定总价为准)的千分之一向甲方支付违约金,并另行赔偿甲方因此而造成的损失。施工合同解除后,对于乙方已完成的合格工程量,按工程造价的70%结算工程款,对于乙方已完成但质量不合格的工程量,甲方不予以支付工程款。
35.10 本合同其他条款已约定的违约责任外,因一方违约造成对方解除合同的,违约方应向守约方另行支付合同总价(未进行工程结算的以合同约定总价为准)20%的违约金,并另行赔偿守约方的全部损失。
35.11 乙方保证无条件处理好与承包本合同工程内容存在关联关系的施工队、供应商、劳务人员(包括但不限于农民工)的关系,不因前述施工队、供应商、劳务人员(包括但不限于农民工的工资、工伤赔偿、货款、工程款)向甲方主张任何权利(包括但不限于提起诉讼、仲裁,到项目工地、甲方营业场所、行政部门、公共场所聚众闹事,利用公共媒介、自媒体曝光甲方或项目)。若有发生前述主张权利的,甲方通知乙方之日起两日内,乙方无条件彻底解决完毕(包括但不限履行完毕争议款项费用的支付义务,撤回诉讼仲裁,解散聚会、撤销各类媒介宣传并消除影响)。若乙方没能控制上述事件的发生,视为乙方违约,乙方向甲方承担违约责任,每发生一次,乙方向甲方支付违约金不少于人民币壹拾万元,该违约金金额不足以弥补甲方损失的,乙方另行赔偿(包括但不限于支出的争议款项费用、处理事件和消除影响的费用、律师费、差旅费等直接和间接损失),该违约金及赔偿款项,乙方同意甲方从应付工程款项中直接扣收,无需乙方另行同意。自上述事件发生之日起4日内乙方不能完成解决的,视为乙方认同有关人员主张权益的款项费用及金额,乙方同意甲方从应付的工程款项中扣收,由甲方代乙方直接支付给有关单位或个人,无需乙方另行同意,乙方就此发生的损失自行承担,与甲方无关。
35.12 乙方在施工中因违约而须按合同约定向甲方支付违约金时,甲方可在乙方支付的履约保证金中直接扣除;如乙方的履约保证金不足以扣除违约金,甲方可从其应向乙方支付的工程款(进度款及质量保修金,下同)中直接扣收,甲方扣收的该违约金数额视为甲方已支付同等数额的工程款(进度款)给乙方。
35.13 由于乙方责任出现质量问题、安全事故等,受到报纸、电视、网络等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评均会给本工程的社会形象造成损害,故乙方在工程施工过程中以及工程移交二年内出现上述情形的,每出现一次,乙方应向甲方支付5000元的违约金。乙方未按施工图纸施工的甲方不予结算,且乙方应免费按照施工图纸进行返工。在乙方返工、整改且甲方验收合格前,该部分不予进行付款及结算,并且乙方还需向甲方赔偿由此造成的损失。
35.14 乙方未按本协议第33条约定提交工程结算资料及工程竣工资料的,乙方同意每延迟一天提交相关资料的按合同造价的万分之五向甲方支付违约金,该违约金在结算款中扣除,同时将不予结算。
35.15 承包人在施工过程中发生事故造成自己人员或他人人身伤害及财产损失,或工程交付使用过程中因质量问题造成人员人身损害、财产损失的,承包人赔偿发包人及损害方全部损失,并按合同总造价20%向发包人支付违约金。
35.16 违约方除按合同约定支付违约金及相关费用外,还应赔偿包括但不限于守约方为主张权利所支出的律师费、鉴定费、差旅费等。
35.17其他违约情况约定:无。
37.争议
双方因合同产生争议的,应尽量协商解决,协商不成的,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。诉讼费用应由败诉方承担。
十一、其他
40. 保险
由甲方、乙方各自办理其范围内的财产和人身保险并承担各自的保险费用。
41. 履约保证金
41.1 签订合同后七个工作日内,乙方按如下第 项约定(注:选择填写①或②)提供履约担保。
①、向甲方缴纳金额为中标总价5%的履约保证金。保证金金额为人民币(大写: ),(小写: 元)。履约保证金(扣除违约金及其他代付/垫款等后)在本合同范围内工程竣工验收合格后,自乙方提起请款之日起10个工作日内无息一次返还。
②、向甲方提交按中标价10%的银行履约保函,保函金额为人民币(大写 ),(小写: )(合同履行期内不可撤销)。履约保函有效期至工程竣工验收合格之日止。(履约保函格式详见附件11)
如乙方未按合同约定缴纳履约保证金或提供银行履约保函的,甲方有权顺延支付工程预付款、进度款等款项,但乙方不能停止或滞缓供货施工
41.2 由于乙方原因造成的工期延误超出履约保函有效期的,甲方相应延迟退还乙方的履约保证金或乙方应向甲方提交延误期的银行履约保函。
41.3 在履约保证有效期内如履约保函有效期结束,但合同履约未完成的,由乙方自行延续保函的有效期。
41.4 投标保证金:乙方向甲方提交履约保证金或银行履约保函后,自乙方请款之日起10个工作日内,甲方以转账的方式将投标保证金一次无息退还至乙方对公账户。
46. 合同份数
46.1 本合同一式捌份,甲方执陆份,乙方执贰份。
47. 补充条款
47.1 本合同在执行期间,如有未尽事宜,由甲、乙双方协商,另订补充协议,所有补充协议在法律上均与本合同具有同等效力。
47.2 本合同自甲、乙双方法人代表或委托代理人签字并盖单位公章(或合同专用章)之日起生效,工程完工费用结清之日起失效。
47.3 本合同专用条款与通用条款有冲突的,以专用条款为准。
甲方:(盖章) 乙方 :(盖章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
户名:帐号:
银行帐号:开户名:
甲方:____________
乙方:____________
依据_____和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本协议,信守执行:
一、协议内容及要求:
____________________。
二、设计与制作费用:
设计与制作费用总计为:人民币¥____元,(大写:____元整)。
三、付款方式:
1、甲方需在协议签订时付委托设计与制作总费用的____%即人民币¥_________元,(大写:________)。
3、乙方将设计制作印刷品交付甲方时,甲方需向乙方支付协议余款,即人民币¥____元整(大写:________)。
四、设计与制作作品的时间及交付方式:
1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。
五、知识产权约定:
1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;
甲方义务:
1、甲方有义务按照协议约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照协议约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
乙方义务:
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。
2、乙方需按照协议约定按时交付设计制作作品。
七、违约责任:
1、甲方在设计作品初稿完成前终止协议,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止协议的,应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止协议,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、协议生效:
本协议一式两份,甲乙双方各持对方签字协议一份,具有同等法律效力。本协议自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):___________
甲方代表签名:__________乙方代表签名:___________
地址:___________________地址:____________________
日期:___________________年__________月__________日
合同编号:______________
发包人(以下简称甲方):________________________
承包人(以下简称乙方):________________________
根据武汉市政府关于加强消防工作逐步建立火灾自动报警网络的指示,甲方申请在现有消防设施的基础上安装火灾自动报警监控联网系统。乙方受______________委托,负责甲方武汉市火灾自动报警监控联网系统工程的设计、施工、开通及维护。为确保甲乙双方的权利、义务关系,特订立合同如下:
一、工程项目概况
1.工程名称:___________________________________________________
2.工程地点:___________________________________________________
3.工程内容:___________________________________________________
4.工程数量:___________________________________________________
5.承包方式:___________________________________________________
6.用料标准:___________________________________________________
二、工程预算及工程款支付
1.甲方在本合同签订后______天内,按现行的《武汉市火灾自动报警监控系统上网用户收费标准》,向乙方支付一次性上网初装费人民币_______元及第一年度的监控服务费人民币_______元。以后每年度均需于当年服务期到期日之前,支付下一年度的监控服务费,逾期_______天未交,乙方有权停止监控服务。
2.用户监控系统专用设备安装时需要安装电源线、天线馈线等附加安装费用为________元。
三、工期
1.甲方按本合同第二条“工程预算及工程款支付”交付款项后,乙方在________日内完成对甲方用户监控工程系统的设计、安装调试及开通工作。用户自动监控联网系统开通之日,甲乙双方办理验收移交手续并签署《火灾自动报警监控系统联网用户设备验收清单》,监控服务费自验收开通之日起计算。
2.工期可以顺延的情形:
(1)不可抗力;
(2)甲方书面确认的顺延情形;
(3)______________________
四、工程质量及验收标准
1.甲方的验收,以市公安消防局火灾调度指挥中心对所安装额甲方自动监控联网系统已在市消防计算机网络政策运行为准。
2.本系统使用无线信号联网,与任何无线通信一样,不能保证在任何情况下都能正常通信,因此,遇火警时,不应仅本系统实现报警,必须同时使用其他有效通信工具通知消防指挥中心。
3.____________________________________________________________________________。
五、保修责任
1.从_________起_________年内乙方对所安装工程出现的_________________________等问题承担保修责任。
2.保修期内若工程出现上述问题,乙方须在接到甲方通知后_______小时内维修或更换完毕。
3.乙方须独自承担因所有用料的质量及安装等问题导致的所有责任。
4.乙方负责对安装在用户处的自动监控联网系统专用设备进行维护,保障自动监控系统网络的正常工作;
5.乙方定时进行系统自动巡检,监控专用设备有故障时,乙方指派专人进行检修;
六、甲方责任
1.在乙方进场安装前使施工场地具备以下条件:___________________________________
2.有权监督乙方的施工过程并提出合理的修改建议。
3.工程完工后组织有关人员进行验收。
4.按时交纳监控服务费。
5.____________________________________________________。
七、乙方责任
1.负责将有关的用料运送到施工现场。
2.保证所有用料皆符合国家及双方约定的质量标准,并向甲方提供用料的样本。
3.进入施工现场后必须服从甲方管理人员的指挥,遵守工地的规章制度。并做好施工现场的安全防火以及用料防盗、施工人员的人身安全等工作。
4.上列安装于用户处的自动监控联网系统专用设备,其财产所有权属于乙方。对甲方实施监控服务期间,乙方负有无偿维修义务,保障自动监控系统专用设备正常工作。如用户对该等设备有损坏、被盗、遗失或弃置等过错责任,应照价赔偿损失。如果设备发生非人为损坏或出现不可抗力因素而导致设备损坏,则甲方无须承担责任。停止监控服务后,乙方有权收回该等专用设备。
5.承担因施工发生的水电等费用。
6.乙方负责对用户所提供的有关防火图文资料进行整理、汇集、编程、录入信息系统,纳入市公安消防调度指挥中心计算机网数据库;
7._____________________________________________________。
八、违约责任
1.乙方提供的用料与约定不符的,乙方应无条件更换与约定相符的用料,工期不顺延。
2.乙方逾期完工的,每逾期一日,须按合同总价款的____%向甲方支付违约金。
3.甲方应逐年按期交监控服务费,如逾期不交,乙方有权停止监控服务。
4._____________________________________________________。
九、合同争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第_____种方式解决:
1.提交武汉仲裁委员会仲裁;
2.依法向甲方所在地人民法院起诉。
十、其他约定
1.乙方在施工过程中发现图纸设计可能存在不合理之处的解决方法:__________________ 。
2.保密条款:双方皆对本合同及在合作过程中知悉的对方的一切商业事务负有保密责任,若违反本条约定,则违约方必须赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。
3.甲方同意/不同意乙方将本工程进行分包。若同意分包,则分包的范围____。且乙方须与分包的第三人承担连带责任。
4.__________________________________________________________
十一、合同的生效
本合同在双方签字盖章后生效。
十二、合同份数及附件
1.本合同一式________份,双方各执_________份,具同等法律效力。
2.合同附件:
3.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
发包人:(公章)_____________ 承包人:(公章)_____________
住所:______________________ 住所:______________________
法定代表人:________________ 法定代表人:________________
委托代理人:________________ 委托代理人:________________
电话:______________________ 电话:______________________
传真:______________________ 传真:______________________
开户银行:__________________ 开户银行:__________________
账号:______________________ 账号:______________________
签约时间:________________年____________月_______________日
1.于____年____月____日,______________有限公司,与______________有限公司,签订安装主机的项目合同。
2.工程地点:甲方___________________港口。
3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限:本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内,完成安装工程,其中包括______________主机试验运行。
5.安装工程总价格:_______________美元整。
6.安装工程付款进度:
第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价_____%,即________________________美元整;
第2期:甲方在港口造船工程开始时,付给乙方工程总价_____%,即____________________美元整;
第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价_____%,即_______________________美元整;
第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的_____%,即_________________美元整;
第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的_____%,即________________美元整;
第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的_____%,即_____________________美元整。
7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的_____%计算,即_____________美元整。
8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。
若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。
若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。
乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。
除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。
如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。
若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。
12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。
但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。
14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。
附件包括:图样;
估价单。
15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款:主机的保养——乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对__________主机保养服务_____年,每_____个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方:____________________
乙方:____________________
日期:____________________
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,甲方同意将______工程的______施工项目交由乙方负责施工。根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况双方达成以下协议:
一. 工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 承包范围:
4. 承包方式:包工、包料、包费用
5. 工期:按照甲方书面通知乙方开工进场之日起个日历天。
6. 工程质量:本工程为合格工程(具体要求详见第三条)
二. 合同单价和付款方式
1. 合同单价:
2、实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含税价,材料及其运输费,人工费,装卸费,设备费等一切费用。合同价款一经确定,不作任何调整。
4、该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约定支付,项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向甲方提供税务部门认可的正规票据,如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律责任。
三.技术要求和质量标准
四.违约责任和安全责任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付给甲方合同价款1%的违约金。 乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担合同价款的10%违约金支付给甲方,并承担由此对甲方造成的一切经济损失。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督监察。乙方必须采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故责任的,因此发生的所有赔偿费用、包括给施工人员或第三方人员造成财产或人身损害的,均由乙方承担,甲方不承担任何责任。
五.争议或纠纷处理
1. 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可
协商解决。
2. 当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时本合同在执行中发生的争议
双方同意可向甲方所在地法院提出诉讼解决。
六.保修
1. 本工程保修期为年
在保修期内,如有质量问题,在接到甲方通知后24小时内安排人员到现场进行免费维修。若乙方不能及时维修,甲方可委托他人维修,维修费用由乙方承担。
七.本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。本合同经双方签字和盖章后生效。本合同一式四份,甲方执份,乙方执份。
甲方:
签字
电话:
甲方驻工地代表:
电话:
乙方: 签字 电话: 日期
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲、乙双方本着平等自愿的原则,经协商签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:水电安装
2、工程地址:
3、内容:
(1)、电:包括:穿线、安开关插座、室内箱子、加吊灯头
(2)、排水、空调排水
(3)、给水(从表计到户)
(4)、甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料。
(5)、如预埋管堵塞太多,一切由甲方负责。
二、工程承包款:给排水、电、按每平方米9元计算。总工程面积按实际计算为准。
三、付款方式:
第一次付款:排水安装完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第二次付款:线路安装完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第三次付款:给水工程完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第四次付款(尾款):以上工程验收合格后,甲方按工程总平方面积的10%付款给乙方。
四、违约责任
甲方须按期支付款项。若超过期限,甲方须另支付总工程款的10%作为违约金。并且乙方有权终止工程。
五、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:乙方:
经双方友好协商,甲方将 商住楼的电气安装工程委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,根据《中华人民共和国民法典》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,特签订如下协议条款,以资双方共同遵守。
一、工程概况:工程名称: 工程地点: 工程情况: 总建筑面积为 ;其中2楼建筑面积为 ,3商住楼建筑面积为。
2、3商住楼层数均为地下一层、地上15+1层;主体结构形式为框架剪力墙结构。
二、承包范围及方式:
1.
承包内容:本工程外墙皮外2.0范围内图纸中所有电气工程(不包括电视、电话。
但包括消防、通风、可视对讲及供热系统线管的敷设,并须将电气接至消防、通风、可视对讲及供热系统第一配电柜或箱)的配管、穿线、电器设备及灯具的安装;施工现场临时用电工程的敷设、安装、检修;施工电器的维修;电气材料的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、安装、调试、场内全部水平垂直运输、剩余材料的回收、归库等全部人工费。
承包方式:包人工、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包治安保卫。
3.
电气安装工程的材料水平运输(从库房至施工地点)、材料的垂直运输(现场有塔吊)、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的两次人工运输)、每个施工段完工后的现场清理工作、施工剩余材料清理、回收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等电气安装工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
4.无论本工程单体中电气安装工程的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何,本合同单价不作调整。
5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示。
属乙方承包范围内但乙方未施工项,甲方将扣除相应款项,价格另行协商。
6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外,其它将按实计算。
三、施工工期及工人进场时间:本工程工人自20__年5月
日进场施工,确保甲方的总体进度计划。
在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。
四、承包单价:
1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在电气安装工包干范围内。
2.计算方式:按照上述承包范围及方式,本工程电气安装工程基价按12元/
2,(建筑面积)(建筑面积按照20__年陕西省建筑工程消耗量定额计算)安全必须达到甲方之要求即安全奖按0.5元/2;文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按
0.5元/2;进度(含阶段计划、总工期)必须达到甲方之要求即进度奖按0.5元/2;服从甲方指令按0.5元/2,;服从生活区管理要求按0.5元/
2;以及质量必须达到且通过合格工程验收即质量奖按0.5元/2。
安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求。
合计价格为:15元/
2。
(设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中,不再另行计价)。
3.质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求,即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。
如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场,按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成工程量×70%计算所得给予结算)。
4.结算工程量,按图纸及20__年陕西省建筑工程消耗量定额计算建筑面积,按实结算。
本合同双方约定所有2均指建筑面积。
五、双方职责、义务及权利:(1)甲方
1.提供必要的安全设施、生产设施(零星工具由乙方自己负责)及一间临时宿舍。
2.负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。
3.编制施工进度计划,提供电气安装图纸一套及轴线、标高等数据。
负责施工技术交底和安全生产交底。
4.按工程进度做好材料供应工作。
5.项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导,现场施工员负责进行技术指导、督促,并协调与其它工种之间的关系,协助乙方做好各项工作。
6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元,直接在乙方每月工资中抵扣,对屡教不改的,甲方有权开除并有权终止合同,造成甲方经济损失的,由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
(2)乙方
1.组织年龄在20~45岁之间,具用电工上岗证、身强体壮,具有法制观念及专业技术,素质好的成建制的职工进场,严禁无电工上岗证、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。
2.严格遵守安全生产的操作规程,服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导,坚持班前教育,安全第一,增强职工自我保护意识,确保安全生产。
生产中的安全事故,谁造成的由谁负责。
3.必须严格遵守甲方各项规章制度,严禁偷盗现象,一经发现,如若查实,甲方将按偷盗材料价格的两倍进行处罚。
4.按施工预算到仓库领料。
如施工中浪费,造成用料超出施工预算定额,超过部分从人工费中扣除。
5.必须文明施工,严禁材料乱放,施工地段中必须日做日清,控制定量,工完料尽。
6.因电气安装工程造成工程质量问题的,均由乙方负责处理。
7.垂直、水平运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.8.乙方派驻现场代表负责施工和甲方的联系。
六、质量要求:
1.本工程的质量指标必须为合格,实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。
2.质量考核分阶段,同时由甲方实行不定期抽查。
如遇有哪个分部、分项工程不能实现阶段合格目标,甲方将随时终止合同,并按本合同第四款第三条结帐。
3.
管线敷设错误由乙方自行处理,每栋楼不的多于10处,超出部分按每处200元进行处罚。
管线敷设错误每栋楼超出30处时,甲方将随时终止合同,并按本合同第四款第三条结帐。
七、材料节约及工具使用:
1.乙方在施工中必须做到工完场清,谁施工谁清理的原则。
同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款每次不少于500元,若遇有场地不清工完不清,甲方有权责令其班组清理后施工,如果不履行好此项工作,甲方将做出强制手段,指令他人清理,到时其费用支出由责任班组承担。
2.乙方应及时按照甲方要求的时间提交施工材料进场计划,对于施工过程中的浪费现象,甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款。
八、安全生产与宿舍区文明:按乙方与甲方所签安全生产责任制及条例执行。
九、付款方式:
1.乙方自带一个月生活费,次月开始每月20日结算上月工资,按完成工程量的80%付款;总工程款的80%在竣工验收后一个月内支付,(办理结算后一个月内,甲方支付至结算总额的80%),剩余20%在工程法定保修期满一个月内返还,乙方领取工资时,必须向甲方提供工资表,否则甲方有权拒绝支付工资款。
2.乙方不得因甲方工程款不到位而停工,否则视为乙方违约。
3.当地政府各部门规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。
十、其它:
1.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。
2.社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中,不得向甲方另行计算。
3.如果在合同执行期间施工范围增加内容,乙方因主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算。
4.本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,双方签字盖章后生效,工程完工、余款付清后自动失效。
5.未尽事宜,双方洽商解决,本合同解释权属甲方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):___________
_______年____月____日_________年____月____日
甲 方:_________________
乙 方:_________________
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、 工程概况:_________________
1.工程名称:_________________;
2.工程地点:_________________;
3.工程范围和内容:_________________(各单项工程详见工程项目一览表)
4.工程保修期:_________________工程验收交付使用起一______年
二、 工程期限
1.本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期_________年________月__日,竣工日期_________年________月__日。 三、 施工方案
(一)前期准备阶段
组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查,做好工程施工技术方案,研究解决办法,进行现场测量和定点。
(二)施工阶段
1、基坑开挖:基坑开挖应严格按照定点位置施工,采用人工开挖方法。
2、基础制作:混凝土基础采用C20商砼浇筑,浇注时应用震动棒振实,浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础平面标高。
3、路灯安装施工:在所有基础工作完工之后,可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装,保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装:配电箱落地安装,安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装:在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢,,型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收,双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责
1、项目经理部:工程进行全面管理,具体负责实施本项工程,现场控制工程进度,协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组:解决技术质量问题,协助项目经理做好工程施工。
3、质检组:质量自检,协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。
4、基础施工队:负责管路、基础施工任务。
5、电气施工队:负责路灯安装及调试施工任务。
6、运输队:负责运送土石方、材料及灯具材料。
7、机动队:负责表位控制系统,接地极安装调试。
8、材料组:配合技术、施工组的工作,提供所需各种工具、用品,再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时,严把材料质量关,不合格产品不许进场。
五、施工进度计划及保证措施
进度计划:我公司计划于合同签订后______个工作日内进场,立即进行定点,制作基础,并进行路灯安装,力争25天全部完成施工任务。
保证措施:根据建设单位要求结合本工程实际,制定工期25天。为确保按期完成施工任务, 我们采取的保证措施是:
(1)根据施工进度计划控制施工期;
(2)根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划,及时调整人力和设备的投入,确保按期完工;
(3)各作业班组要根据进度计划按日安排好,并确保完成;
(4)加强进度计划的检查落实工作,切实做到每日逐项检查并落实;
(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成;
(6)根据施工进度计划要求,编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划,并按计划要求实施;
(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理,及时做好统筹平衡工作,保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;
(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺,加快施工进度;
六、工程造价及付款方式
1、工程总造价为人民币:
2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款,货到工地,工程安装结束,系统调试正常后,甲方应付工程 %,其余货款 %完工___________月内付清。
甲方:_______________乙方:_______________
合同编号:
甲方:
地址:
电话:
传真:
乙方:
地址:
电话:
传真:
依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司生活污水处理工程,协商一致,特订立《 公司生活污水处理工程安装合同》,简称《生活污水处理工程安装合同》。
一、工程概况
工程名称:“生活污水处理工程”,简称“此项目”或“项目”
工程地点:
项目情况:该类废水主要为生活所排放的废水,污水处理站处理能力按 m3/h设计制造(8小时运行)。按 m3/h建设。
二、工程内容
1、工程名称、数量、价格:
2、项目要求及方案:项目要求详见生活污水处理技术方案及安装图纸。
3、工程承包方式:本工程包含清单内部所有材料的采购、安装、调试费用。含税。不包含调试所需水电费用。处理标准为国家一级标准。
三、付款方式
(一)、本工程款通过转账方式(开户行:梧州市区农村信用合作联社工业园区信用社 账户: 010101 972038 )支付给乙方。
(二)、付款时间:
1、双方在签订本合同后7日内,甲方向乙方支付合同总价的 50%货款作为定金,即人民币大写: (¥ 元)。
2、乙方收到甲方定金之日起( )工作日内发货,设备制造完毕后,乙方收到甲方20%发货款,即人民币大写: (¥ 元)第二日组织发货。
2、整体工程安装调试完成后,甲方15天内需付30%完成款即人人民币大写: (¥ 元)。(如因乙方原因30天内不能提供设备所需调试条件,视为调试完毕)。设备无质量问题,,如甲方不按合同约定付款条例履行,甲方每天向乙方支付合同总价0.5 %的违约金。
2、保修期为项目进水调试之日起满一年,保修期限一年;保修期结束。
四、施工形式
甲方按乙方提供的图纸进行土建施工,乙方负责提供技术指导。
乙方按甲乙双方确认的安装图纸进行施工,甲方免费提供现场施工条件(含供电,供水等)。
五、材料、设备
1、此项目内所有设备及施工材料由乙方负责采购,乙方应严格按照《工程报价》、《设计方案》及施工图纸进行采购。
六、验收标准及方法
(一)、工程验收说明
项目正式验收:处理标准为国家一级标准为标准验收。
(二)、工程施工过程中如甲方需修改或增加工程量,应由甲方签证认可。增加工程款未超过合同总价款的1%的,合同价款不予调整;增加工程款超过合同总价款的1%的,超过1%以外的部分通过增加工程签证在结算时另行支付给乙方。
七、服务协议
1、质保期为项目设备调试正常运行之日起壹年内。乙方在质保期内提供所有服务均为免费服务。
2、质保期内,乙方免费负责此项目所有部件的保修,并免费提供备品备件及服务。
3、质保期内,乙方接到甲方电话通知后4小时内到达现场进行服务。
4、质保期内,乙方负责对设备进行定期巡检,巡检为至少每3个月一次,发生费用由乙方承担。
5、质保期外,乙方人员应在接到甲方设备故障通知12小时内到达现场,完成维修及调试工作,使之达到技术相关要求。
6、乙方将此项目交付甲方使用时,须给甲方进行免费的技术培训和现场工作人员的操作培训。
7、乙方对此项目进行终身维修和升级,只收取成本费。
8、乙方需提供24小时的在线服务。
八、甲方责任
1、甲方应严格按照乙方提供的施工图纸施工,如甲方私自更改图纸或未按照图纸施工,因此产生的事故责任由甲方自行承担。
2、甲方负责免费提供施工用水、用电及接点,并承担水、电费用。
3、甲方负责组织、协调乙方进驻施工场地事宜,指定专人配合乙方施工,并为乙方人员提供食宿。
4、甲方应按本合同付款方式及时足额支付工程款。
5、甲方负责对工程质量、现场安全进行监督管理。
6、甲方负责提供施工材料堆放、加工区。
7、甲方负责提供调试期间所需的一切用水、用电、药剂等消耗品费用。
8、甲方负责及时、完整、无偿地向乙方提供项目所需的相关资料、数据,并保证对所提供的资料和数据的准确性负责。
9、甲方需在乙方完工后五天内进水,设备需正常运行,并且委派专门人员对设备进行运行维护。
10、甲方需在乙方完工后一月内进行项目验收,如两月内因甲方原因没进行验收,乙方则视为验收通过。
12、甲方应按合同条款按时支付乙方工程款。
九、乙方责任
1、乙方的工程方案及设备安装,应符合国家的环保要求及消防安全。
2、乙方负责工程方案的设计及设备安装,严格按照甲乙双方确定的项目设计方案组织施工,并保证安装工程质量达到技术标准。若施工中发现质量问题,乙方应及时与甲方协商处理,确保工程保质、保量、安全、按时竣工。
3、乙方自行承担施工人员的人身及设备安全。
4、乙方应遵守甲方有关规章制度并服从甲方现场管理及指导。
5、乙方承担非因甲方原因造成的施工事故的一切责任。
6、乙方应文明施工,保持施工现场清洁卫生,严禁吸烟。
7、甲方在生产过程中,因乙方设备及材料出现安全问题,造成的损失由乙方负责。
8、乙方在施工期间应遵守相应法定安全条例及甲方相关规章制度,否则造成事故,甲方有权解除合同,由此造成损失由乙方自行负责。
9、乙方不得进入甲方指定之外区域。
10、乙方在设备搬运和安装施工中,应轻拿轻放并做好防护措施,造成甲方财产物件损坏,照价赔偿。
11、工程意外险由乙方投保,若工程发生意外(包括人员)由乙方负责。
12、乙方应承担合同期内因原材料涨价所增加的工程费用。若由于甲方原因造成超出合同中规定的施工时间,由甲方承担因材料涨价所增加的费用。
13、乙方负责此项目的操作培训及定期回访此项目运行情况。
十、违约责任
1、甲方延迟付款,乙方可向甲方发出要求停工和付款通知。甲方在收到通知后仍不按合同要求支付,乙方可在发出通知后的第3天停止施工,工期顺延。所造成一切责任均由甲方承担,乙方保留索赔权利。
2、工程完工后如未达到治理验收要求,乙方应负责返工。由此产生的费用由乙方自行负责。
3、甲方必须在乙方进场施工前一天交付施工场地,并为乙方施工人员提供食宿。如不能交付施工或遇到不可抗力等因素,合同工期相应顺延。
4、项目材料质量不合格的,乙方更换质量合格材料,由此产生的损失由乙方承担。
5、其余按《中华人民共和国民法典》有关规定办理。
6、不可抗力事件系指甲、乙双方在签订合同时所不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。
7、如实际排放废水的水质、水量要求超出本合同的范围,需要整改时,所增加的费用由甲方承担,并延长工期。
十一、争议解决
因本合同或履行本合同所产生的一切争议,由甲、乙双协商解决,协商不成的,任何一方可提请甲方所在地人民法院予以裁决。该机构作出的裁决是终局的,对双方均有约束力。除非有关费用的支付另有裁决,否则由败诉的一方支付该仲裁费用。在仲裁过程中,除有争议的部分外,双方应继续履行合同其他条款。
十二、本合同有其它未尽事项,可订立补充合同。本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,具同等法律效力。
十三、本合同自双方签字盖章之日起生效,至双方义务履行完毕后终止。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方代表:
乙方代表:
联系电话:
联系电话:
签约地址:
签约地址:
签约日期:年 月 日
签约日期:年 月 日
甲方:_________________________________________
法定代表人:___________________________________
身份证号码:___________________________________
电话:_________________________________________
地址:_________________________________________
乙方:_________________________________________
法定代表人:___________________________________
身份证号码:___________________________________
电话:_________________________________________
地址:_________________________________________
风险告知:订立合同之前要尽可能多地了解对方资格、信用状况,留意对方的营业执照是否过期末年检、是否是假执照、单位经营场所和办公场所是否与其所言相符、有否皮包公司的迹象、有否濒临破产或经营境况日益恶化的迹象、有否违法经营范围、有否信誉欠佳的中介人牵线搭桥、有否高额回扣引诱、有否劣迹或商业丑闻等,订立合同者最好到对方单位亲自察看一下,不要轻信电话、传真或亲友的言辞。
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商就热水器安装事宜签订本合同,以咨共同遵守。
一、工程情况
工程名称:_____________________________
工程地点:_____________________________
工程范围:热水器设备供货、安装、调试及双方共同确认事项。
施工日期:乙方收到甲方预付款起______个工作日内安装调试完毕。
二、 设备型号:
1。名称:_________________,规格型号:__________________,数量:______,单价:__________________。
2。名称:_________________,规格型号:__________________,数量:______,单价:__________________。
3。名称:_________________,规格型号:__________________,数量:______,单价:__________________。
三、合同总价:
合同总价为人民币____________________元整,(小写:¥__________元)。
四、双方责任
五、甲方责任:
1。负责项目提供施工场地、施工用水、用电及施工材料放置的场所,并配合乙方施工事宜:
2。负责将冷热主水管管口及主电源线接至设备安装处:
3。甲方在签订合同后必须将项目内部管路图、线路图提供给乙方:
4。在施工过程中,需与其它工种(如土建、电工、装修公司等)配合的工作由甲方或由甲方指定代理人负责协调:
5。甲方必须在乙方设备安装完毕前完善项目内部管路,以便乙方安装设备完后的调试验收工作能顺利完成:
6。乙方货送到工地现场当日,甲方必须及时到现场验收设备,若乙方将货送到现场无人签收,乙方有权将设备运回,所产生的费用将由甲方承担:设备到场后,由甲方负责工地的财产安全。
六、乙方责任:
1。负责空气能热水器设备安装和调试,但不包括设备安装场所需要的基础加固:
2。负责电器控制系统的安装和调试:
3。负责设备与设备之间的管道连接,包括与冷热水主管的连接:
4。在施工期间,乙方必须注意安全,造成自身的财物和人身损害,由乙方承担,且承担由此给甲方带来的一切损失:
5。乙方进场后应注意装修工程的成品保护,并负责乙方安装现场的施工及防火安全:
七、付款方式:
1。签定本合同当日,甲方支付合同总价的______%,即人民币____________________元整,(小写:¥__________元)作为预付款:
2。工程安装调试完毕当日,经甲方验收后,乙方出具收据,甲方在当日支付合同总价的______%,即人民币____________________元整,(小写:¥__________元):
3。支付方式为下列第_______种形式
(1)现金支付
(2)以银行转账方式支付费用
开户行:__________________________________
户名:____________________________________
银行账号:________________________________
(3)其他:_______________________________
八、工程验收:
乙方安装完毕通知甲方验收,甲方须安排人员验收,验收标准参照甲方所购设备清单,如甲方在接到乙方验收通知______日内仍未组织验收,即视为整个工程验收合格。
九、变更
1。在施工过程中对其施工图作出设计变更,需要提供合理理由、工程影响及造价变更并征得甲方同意:
2。如因甲方理由产生变更,乙方应在______日内提供工程签证并需甲方负责人确认工程量,因此造成费用,由甲方承担。
十、保修:
1。同益空气能热水器免费保修______个月,控制电箱及电气保修______ 年,其它配件按厂家承诺保修期保修,人为原因及不可抗力造成的损坏不属于保修范围:
2。保修期满后,乙方有义务对热水器系统提供维修服务,但相应的费用由使用方承担,乙方承诺对同益空气能热水器实行终身的售后服务:
3。当甲方热水器出现故障时,从接到通知起,乙方派维修技术人员同城24小时内异地48小时内赶到现场,并尽快排除故障,保证正常工作:
4。乙方免费对甲方的操作人员进行设备的使用和维护培训。
十一、违约责任
1。甲方须在合同约定的期限内向乙方支付上述各款项,若甲方逾期支付,每逾期一天,按工程总价的______‰向乙方支付违约金:
2。乙方须在合同约定的期限内完成工程安装调试,若乙方逾期完成,每逾期一天,甲方有权扣除乙方工程总价的______‰作为违约金:
3。甲乙双方单方面取消合同即属于违约,违约方须向对方支付项目总造价的______%金额作为违约金,即人民币____________________元整,(小写:¥__________元)。
风险告知:明确违约责任,在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
十二、争议解决方式
所有因履行本合同义务或合同有关的一切争议,应首先由争议各方通过友好协商加以解决:若争议各方无法提出解决方案并达成协议,选择以下第_______种方式解决争议。
(1)甲、乙双方可将争议提交______________仲裁委员会进行仲裁,该仲裁应是终局的,并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。
(2)提交_________法院诉讼解决。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时还注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。
十三、其他约定
1。本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。
2。______________________________________________________________
3。______________________________________________________________
风险告知:最好对合同进行公证或律师见证,从而由其他机构来共同承担代理风险。公证机关和律师事务所对合同进行公证和见证时,一般都要求合同当事人出具相关的证明文书,如营业执照、法人代表证明、身份证、授权委托书等,进行“第二次审查”,这样,善意第三人(相对人)可借助中介机构的力量来了解自身无法获悉的信息。
十四、合同生效及补充
1。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份,具有同等效力。
2。对于本合同未尽事宜,双方可随时签订补充协议或以附件的形式对本合同中的有关问题作出补充、说明、解释。本合同的补充协议和附件为其不可分的部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签章):___________________ 乙方(签章):___________________
法定代表人:___________________ 法定代表人:___________________
联系方式:_____________________ 联系方式:_____________________
_______年_______月_______日 _______年_______月_______日
签订安装合同注意事项
1、合同对方为自然人:核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之),确认其真实身份及行为能力。
2、合同对方为法人:
到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况,确定其真实性:
核实订约人是否经其所在公司授权委托,查验其授权委托书、介绍信、合同书:
签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。
3、合同对方为“其他组织”:
对方当事人为个人合伙或个人独资企业,核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致:由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。
法人筹备处:确认经办人身份及股东身份,加盖法人筹备处和股东公章。
4、合同对方除加盖公章、私章外,要亲笔签名。
二、合同形式:
1、必须以书面形式签订合同:
2、采用口头、信件、数据电文形式订立合同的,必须签订确认书并盖章签字:
3、倒签合同要标明合同背景。
三、合同的必备条款要具体、明确:
1、当事人名称须真实、一致:
2、合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确:
3、注意验收方法、程序和时间:
4、履行方式须具体:交货方式、结算方式:
5、履行期限须确定某一时间点或时间段:
6、尽量明确本司所在地为合同履行地:
7、违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法:
8、解决争议办法为协商、诉讼,约定由本司所在地法院管辖或仲裁委员会仲裁。
为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经(建设主管部门)批准,(建设单位)对建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。
一、招标工程的准备条件:
本工程的以下招标条件已经具备:
1.本工程已列入国家(或部、委、或省、市、自治区)年度计划;
2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;
3.建设用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水、电、路和通讯条件已经落实;
4.资金、材料、设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工;
5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;
6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
二、工程内容、范围、工程量、工期、地质勘察单位和工程设计单位:。
三、工程可供使用的场地、水、电、道路等情况:。
四、工程质量等级、技术要求、对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:。
五、工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:。
六、组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:。
七、报名、投标日期、招标文件发送方式:
1.报名日期:______年____月____日;
2.投标期限:______年____月____日起至______年____月____日止。
3.招标文件发送方式:。
八、开标、评标时间及方式,中标依据和通知:
1.开标时间:______年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。
2.评标结束时间:______年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。
3.开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,等单位参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作。
4.中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订建筑安装工程承包合同。
九、其他:
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失.投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经(建设主管部门)批准,(建设单位)对建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。
一、招标工程的准备条件:
本工程的以下招标条件已经具备:
1.本工程已列入国家(或部、委、或省、市、自治区)年度计划;
2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;
3.建设用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水、电、路和通讯条件已经落实;
4.资金、材料、设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工;
5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;
6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
二、工程内容、范围、工程量、工期、地质勘察单位和工程设计单位:。
三、工程可供使用的场地、水、电、道路等情况:。
四、工程质量等级、技术要求、对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:。
五、工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:。
六、组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:。
七、报名、投标日期、招标文件发送方式:
1.报名日期:______年____月____日;
2.投标期限:______年____月____日起至______年____月____日止。
3.招标文件发送方式:。
八、开标、评标时间及方式,中标依据和通知:
1.开标时间:______年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。
2.评标结束时间:______年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。
3.开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,等单位参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作。
4.中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订建筑安装工程承包合同。
九、其他:
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失.投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
甲方:
乙方:
______年____月____日