工程设计合同民事诉讼(精选3篇)
甲方:_________________有限公司乙方:_________________甲乙双方本着优势互补、合作共赢的原则,经友好协商,就甲方承接的景观照明项目的设计工作达成如下战略合作协议:_________________
一、合作内容甲方因自身业务发展需要,需乙方协作共同完成通过甲方承接的景观照明设计工作,具体设计内容包括:_________________文本方案、设计效果图、灯光效果动画、灯具选型、施工图(布灯、布线)、电气系统图、安装大样图。
二、合作模式
1、甲方通过自有资源承接运作项目,在整个项目运作中,甲乙双方共同协作促使项目达成;
2、项目前期甲方负责对接客户并运作项目,乙方负责出具具体的设计稿件方案,并协助甲方完成方案的调整修改及投标比稿工作;
3、在项目设计跟进过程中,在需要的情况下,乙方协助对接客户,与客户沟通设计需求并反馈至甲方,乙方按甲方反馈内容开展工作,直至交付最终设计方案及落地执行;
4、在项目执行后期,在甲方需要的情况下,乙方需全力协助甲方的工程施工,以使项目按设计效果圆满完成。
5、甲乙双方所合作的设计项目成果,甲方亦拥有著作权,作为甲方设计项目案例作品。
三、交付和验收乙方的设计方案是否符合需求,由甲方先行验收,再交由客户验收。如未达到客户最终满意确认,乙方应全力配合修改。
四、费用及付款方式
1、以项目为单位独立结算,项目完结后,由甲方负责开具发票给客户。甲乙双方按照以下形式进行费用结算:_________________
①设计费:_________________甲乙双方按设计费的实际收入(税后)四六开分成(甲方40%,乙方60%),单个项目设计过程中,不计修改次数,以最终客户认可成交为准;
②因设计中标的施工项目:_________________甲方按该项目总额的5‰支付乙方设计费提成,支付比例与进度与甲方该项目的工程款实际到账进度同步(10个工作日内给乙方结算),单个项目设计过程中,不计修改次数,以最终客户认可成交为准;
③业务提成:_________________甲方按5~10%比例支付乙方业绩提成。支付方式:_________________甲方收到该项目工程款至少60%后开始支付甲方提成,结算比例、进度与甲方收到该项目工程款比例、进度同步;
2、项目过程中,相关设计工本费均由甲方承担,其它相关开销事项,由甲乙双方协商解决。
五、双方的权利和义务
1、甲方有权对乙方的项目执行方案提出思路和建议,以保证达到客户需求;
2、乙方应在甲方要求的时限内完成相关工作;
3、乙方在未获得甲方批准的前提下,乙方不得私自与客户另谈合作及交易;
4、乙方须做好项目保护工作,不得泄露甲方商业信息;
5、乙方须维护甲方企业形象声誉,不得诋毁甲方企业及负责人个人声誉形象;
六、违约责任
1、若因甲方未按本合同履行相应的义务,乙方可告知甲方,若甲方在收到乙方告知后5个工作日内仍未履行相应义务,乙方方可选择单方面终止本协议而不用向甲方承担任何责任;
2、若因乙方未按本合同履行相应的义务,或未能按甲方、客户要求按时按量完成设计工作,则甲方可酌情减扣相应的设计费用,若乙方多次出现上述违约情况,甲方亦可选择单方面终止本协议而不用向乙方承担任何责任,同时若因乙方未履行义务而给甲方造成损害的,甲方保留追诉乙方违约责任的权利;
3、乙方不得未经甲方同意擅自与客户洽谈,承接甲方客户的项目。如有违反,一经查实,乙方需承担违约赔偿金人民币10万元;
4、若因乙方泄露甲方商业信息,或因乙方言行造成对甲方企业形象诋毁或业务损失的,甲方有权追溯乙方相关经济损失。
七、其他事项
1、本协议自甲乙双方签字生效,有效期为叁年,协议期满双方可根据情况协商续签。
2、双方可就具体项目的细节另行商议作为本协议副本,本协议副本与协议是不可分割的一个整体,与本协议有同等法律效力。
3、本协议一式两份,双方各持一份。
4、本协议未尽事宜,有双方友好协商解决。
5、双方在履行本协议时发生纠纷,可以通过协商解决,协商不成,提交惠州市仲裁委员会仲裁。
甲方盖章(代表签字):_________________乙方盖章(签字):_________________
日期:_________________日期:_________________
发包人:_________________【原发包人全称】
设计人:_________________
建筑标准设计研究院【20__】年月日,甲乙双方就【项目】签订了《建设工程设计合同(以下简称“原项目设计合同”),现因原因,【项目】发包方及付款主体拟变更为【新发包人全称】,三方已同意【新发包人全称】与重新就【项目】签署设计合同,甲乙双方一致同意终止原项目设计合同,具体约定如下:_________________
一、本协议签订后,乙方将与【新发包人全称】就项目设计签订新的设计合同。
二、乙方与阿克苏塔里木房地产开发有限责任公司就【项目】签署新的设计合同生效之日起,甲乙双方之间签署的原项目设计合同即终止履行。甲方、乙方均不再享有或承担原合同项下的任何权利、义务。任何一方亦无须就合同终止承担违约或赔偿责任。
三、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。正本一式四份,双方各执两份。
签订时间:_________________年月日
甲方:_________________【原发包人全称】
法定代表人或授权代表:_________________(盖章)
乙方:_________________中国建筑标准设计研究院
法定代表人或授权代表:_________________(盖章)
原告:_______________:_______________设计院
住所:_______________
法定代表人:___________电话:___________
被告:_______________有限公司
住所:_______________
法定代表人:___________电话:____________
诉讼请求:
1、支付设计费__________元及逾期支付的利息__________元;
2、支付违约金__________元(或赔偿经济损失__________元);
3、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由:
__________年_____月_____日,原告和被告签订了一份《_____工程设计合同》,约定设计费金额为人民币__________元,付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时,并约定逾期付款按每日_____‰支付违约金。合同签订后,我院已按约定履行了全部合同义务,而被告却未按合同完全履行义务,仅陆续支付__________元,尚欠设计费__________元至今未付。经催要未果,故原告诉至贵院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。
此致
___________人民法院
具状人:_______________设计院(盖章)
法定代表人:_______________(签章)
________年________月________日
附:合同副本__________份。
本诉状副本______份。
其它证明文件_____份。
这就是民事诉讼电子合同的解答。