弱电工程安装协议书(汇总五篇)

弱电工程安装协议书(通用5篇)

弱电工程安装协议书 篇1

合同编号:_________________

甲方:_________________地址:_________________电话:_________________联系人:_________________传真:_________________邮编:_________________

乙方:_________________地址:_________________电话:_________________联系人:_________________传真:_________________邮编:_________________

甲乙双方为_________________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

一、工程概况

1、工程名称:_________________(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址:_________________3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_________________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约__________________米金属桥架安装;约__________________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。

无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)__________________元整(__________________)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。

工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。

但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________

签约时间:__________________签约地点:__________________

弱电工程安装协议书 篇2

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就《嘉鱼国际大酒店》弱电安装工程事宜,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、 工程名称:

2、 工程地点:

3、 承包方式:

4、 工程范围和内容:根据甲方提供的平面图纸由乙方负责设计和组织施工。监控系统的设备安装及调试工程:主干道的主要路口路段,及家属院内主要路口。

第二条 工程期限

1、本工程合同总工期为(日历天,自工程开工之日起计算),自20xx年 7 月 日开工; 20xx年 月 日竣工。

2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工,不得延误其它工种施工,配合甲方共同协调如遇到疑难问题,甲方配合乙方共同解决。

第三条 监控系统安装工程人工费及售后服务费

该监控系统安装工程人工费人民币:捌万贰仟元整;(820xx.00元)售后服务费人民币:壹万元整。售后服务费留在甲方处,作为竣工交付后的工程设备的维修、质保费,待质保期满扣除维修费用后,余款退给乙方。

第四条 设计与施工质量

乙方必须按照国家现行《监控设备安装、调试工程设计标准》执行。按《建筑弱电安装调试工程施工规范》组织施工,施工质量必须达到国家、行业规定的《弱电安装工程质量验收标准》,留有设备升级的空间。在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作,绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。

第五条 材料的领用、保管、及退库

乙方有责任帮助甲方采购到符合设计意图的国内一流设备和相关材料,确保工程的顺利进行。乙方领用材料时,应办理领料审批签字手续,领出的材料由乙方负责保管,在隐蔽工程安装完未封闭前,甲方派员核对材料实际用量,如发现材料遗失,应由乙方负责赔偿,如发现材料质量不合格时,应立即退回仓库退换。所有施工用材料不得拿出工地,如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为,罚款500—1000元,情节严重者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。

第六条 安全事项

乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度,遵守工地的有关治安管理条例,树立安全第一的观念,严格遵守、执行《国家安全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程,造成安全事故,全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。

第七条 付款方式

乙方进场施工拾个工作日后,甲方适当付给乙方人员生活费,以后则按每月的工程进度75% 申请进度款。工程竣工验收后三个月内(甲方试运营)付清乙方人工费。留下的售后服务费壹万元,待满二年后办理服务保修费结算余额退给乙方。在质保期限内如发现质量问题,乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。乙方如不能即时维修,甲方可另请他方维修,其费用由乙方售后服务费中扣除。

第八条 其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

弱电工程安装协议书 篇3

发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方)

甲、乙双方本着诚信合作、守法经营的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律法规的规定,双方经过充分协商,就乙方向甲方承包 工程(以下简称“本工程”)事宜达成一致意见,特订立本合同,双方共同遵守。

一、工程名称、安装地点、承包内容及工程范围:

工程名称

安装地点:

承包内容:

工程范围:

二、工程期限:

1、本工程总工期为 60 天,自甲、乙双方签订的《施工许可证明书》中的施工日期起至双方进行工程验收签订《工程验收合格证明书》之日止。

2、本工程的管线敷设施工日期为甲、乙双方签订的《施工许可证明书》中的施工日期起 内完成,设备安装由设备到达安装地点起 内完成。

三、工程承包方式:

乙方以 (总承包

四、本工程总造价合计人民币 元整,小写:¥ 。

五、付款方式:

签订本合同后 2 个工作日内,乙方安装人员进场施工前,甲方必须向乙方支付人民币元整,小写:¥ )作为工程预付款,乙方收到甲方支付的工程预付款后 个工作日内开始组织施工队伍进场;施工队伍进场后 个工作日内甲方向乙方支付人民币 元整,小写:¥ )作为施工进度款;管线敷设施工完成后 2个工作日内甲方向乙方支付人民币 元整,小写:¥ )作为施工进度款;设备安装完成后甲方一次性向乙方结清余下款项人民币 元整,小写:¥ ),所有款项结算完毕。

六、工程验收方式及验收标准:

本工程必须符合 GB/T 50312-20xx《建筑与建筑综合布线系统工程验收规范》标准进行施工,工程调试完毕,乙方交付甲方使用时,甲方采用 甲乙双方同时在场系统通电运行 的形式进行工程验收,以符合 国家文化部标准《歌舞厅扩声系统声学特性指标与测量方法》 标准/施工质量视为验收合格,并签订《验收合格证明书》。

七、工程维护:

本工程管线敷设施工开始至整项工程完工期间地线路安全维护由乙方负责。

八、双方责任:

1、甲方必须按时按期给乙方支付工程款,如因甲方单方面原因未按合同规定支付工程款,乙方有权将工期顺延。

2、乙方应根据甲方提供的施工场地图纸、配套设备清单、技术资料、装修装饰资料及施工现场环境等,做好施工前准备。

3、甲方应设立现场监理及技术支持人员,以监督乙方施工进度和施工质量,并对相关高技术性工作作出指导。

4、乙方必须依照合同规定的期限对工程施工、竣工,并定期向甲方汇报施工情况和工程进度,甲、乙双方保持紧密的沟通和联系,保证工程如期完工。

5、工期对乙方具有强制性,除因业主方及其他施工部门过失造成的客观因素直接影响到施工进度外,乙方不得借故怠误工期,否则甲方有权扣减工程款或要求停工,甲方追究乙方因工程延误所造成的一切损失。

6、乙方在工程中使用的材料,包括金属桥架、各类线管、线材等必须符合国家规定及甲方提出的具体要求,否则甲方监理有权不予验收。

7、施工过程中,乙方必须严格按照施工规范进行,甲方监理在施工过程中发现有违规行为乙方必须及时更正,对拒不更正的施工部分而造成的返工,乙方须承担经济责任,如造成工期延误的还须承担相关责任。

8、保证施工质量,乙方在工程验收前应无偿修理出现的质量问题或甲方发现的不符合合同约定的工程部分。

9、施工期间,甲方应派员对工程进度、施工质量进行监督和检查,如发现问题必须及时知会乙方并要求整改,保证工程进度和施工质量符合双方订立的指标。

10、乙方承包的本工程项目,不得随意分包或转包给第三方,乙方在安装工程中,如发现有关资料和设备不全时,应及时书面通知甲方处理。

11、乙方必须保证施工期间排污及噪音的控制,保证施工对周围环境的影响应符合有关环境保护法律、法规的规定。在施工的同时应保证施工安全,用电安全,并确保符合有关用电规定,保障施工人员的生命、健康以及毗邻施工现场居民的财产安全。

12、工程竣工后,甲方在合同规定期限内应组织工程设计单位、施工单位联合对竣工的工程进行验收,验收合格,甲、乙双方及业主或业主委派的主管部门三方签订《验收合格证明书》。

13、乙方必须对安装施工期间出现的安装施工行为本身或由此引起的事件以及争议进行处理。

14、乙方应对施工人员做好安全施工的教育,对违规施工而造成的人身伤害由乙方自理。

九、违约责任:

甲、乙双方非因不可抗力或政府行为而违反本合同约定的各自责任,应视为违约。违约的一方应向另一方支付违约金,如违约的行为造成工程延误损失的,违约方应当赔偿有关损失。

十、本合同签订后,甲、乙双方如因合同条款或履约过程中发生争议,双方应当友好协商解决,经协商未能解决的,任何一方可以向当地主管机关提出调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向当地人民法院提出起诉。

十一、本合同如有未尽之事宜可由甲、乙双方协商解决或另行签订补充协议,补充协议作为本合同的组成部分,与本合同一并保存,均具同等法律效力。

十二、本合同一式 两 份,甲、乙双方各执 壹 份,《设备清单》、《施工图纸》、《施工许可证明书》、《验收合格证明书》、《工程系统测试报告》、《工程系统使用说明书》以及有关图表、资料、双方洽谈内容的记录都是据以安装和施工的技术资料,视为合同的组成部分与本合同一并装订,均具同等法律效力,自双方签名、盖章,乙方支付工程预付款起即时生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

弱电工程安装协议书 篇4

甲方:_________________地址:_________________电话:_________________联系人:_________________传真:_________________邮编:_________________

乙方:_________________地址:_________________电话:_________________联系人:_________________传真:_________________邮编:________________

甲乙双方为_________________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

一、工程概况1、工程名称:_________________(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址:_________________3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品

二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_________________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约__________________米金属桥架安装;约__________________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)__________________元整(__________________)

六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________

法定代表或其委托人:__________________法定代表或其委托人

:__________________地址:__________________地址:__________________

开户行:__________________开户行:__________________

帐号:__________________帐号:__________________

签约时间:__________________签约地点:__________________

弱电工程安装协议书 篇5

建设单位: (简称:甲方)

施工单位: (简称:乙方)

经甲、乙双方友好协商,乙方承接甲方位于 弱电系统工程的安装,并按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条款》的规定,结合本工程具体情况,经过协商,双方达成如下协议。

一、 工程概况

1.1 工程名称:

1.2 工程地点:

1.3 工程内容:

1.4 工期要求: 年 月 日 至 年 月 日。

1.5合同价款:人民币小写:¥ 元正,大写: 元正。

1.6系统主要设备配置清单,详见附件表。

二、 甲乙双方工作

2.1、甲方工作

2.1.1 施工场地具备开工条件,提前一周通知乙方进场。

2.1.2 开工前三天提供施工场地材料仓库及施工用电。

2.1.3甲方接到乙方验收申请后应在三个工作日内组织工程验收。

2.1.4系统需作隐蔽暗埋时,甲方应根据乙方安装技术的工艺要求,提供并暗埋所需的PVC管道及附属铁柜的土建工作。甲方负责建筑物内的坚井桥架,PVC管道并在管道内穿上铁丝,两端用防沙堵头保护。施工中甲方负责协调土建方与乙方的施工协调,确保工程顺利进行。

2.1.5甲方应遵守乙方对此系统的使用管理规定,不得擅自拆装系统设备及终端,如因违反规定造成系统不能正常使用和损坏由甲方承担。如擅自拆装造成系统设备、器材非自然损坏,甲方需缴纳设备、器材及安装调试费。

2.2、乙方工作

2.2.1 乙方负责施工及场地的防护工作,并执行甲方现场管理规定。

2.2.2 乙方保持自己施工及场地的整洁卫生和文明有序。

2.2.3施工安全由乙方负责。

三、工程款支付金额和时间

3.1、合同签订甲方即支付乙方合同价50%,小写:¥ 元正,即大写: 元正;设备安装前线路敷设完毕支付合同价款的30%,小写:¥ 元正,即大写: 元正;工程完工经双方验收合格后即支付合同价款的20%,小写:¥ 元,大写: 元正。

3.2、在甲方款项未付清之前,设备所有权归乙方。

3.3、工程款项支付至本合同签订单位账户:宣威市荣信科技有限公司。

四、变更设计

4.1、甲方变更设计应在七天内通知乙方,因未及时通知造成的损失由甲方负责,变更在双方确认生效后执行。

4.2、乙方涉及到变更设计、原材料的更换或合理化建议,必须经甲方同意后才能施工。

五 、竣工结算

按合同单价制结算,如遇甲方土建主体或设计变更原因产生的变更,按变更增减结算。

六、违约责任:

6.1、乙方质量达不到设计要求,乙方无条件返工达到设计要求,工期不得顺延,所造成的损失由乙方负责。

6.2、如甲方不按合同约定付款,则每超过一天按合同总金额的0.2%支付违约金给乙方,并工程施工工期顺延。

七、保修方式:乙方对所提供的硬件设备保修一年,包括技术服务培训一次。人为与自然不可抗拒力量因素除外,终身有偿售后服务,在接到用户报修电话48小时内积极响应,重大问题72小时内解决。

八、争议的解决

8.1、双方友好协商。

8.2、由人民法院按司法程序解决。

九、未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。

十、其它补充内容

十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

一键复制全文保存为WORD
相关文章