电力材料购销合同范本(通用33篇)
需方:__公司
供方:
甲乙双方根据《民法典》等法律法规的规定,按照平等互利﹑诚实守信的原则,经双方协商一致,签订本合同。
一、货物名称﹑型号﹑数量﹑价格
(略)
二、质量要求﹑技术标准:
符合国家相关质量标准与行业内质量标准,符合淮南站前__项目要求的质量标准。
三、供货时间﹑地点﹑方式:
运输﹑过路过桥等费用由乙方自行承担。
四、风险承担:
自货物交付时起由甲方承担。
五、付款及结算方式:
所购石子数量达到一千五百吨结算一次,每次结算付至总额的百分之七十,余款待停止供货后分三个月分期付清。
六、违约责任:
1﹑因乙方延迟到货或者所供产品有质量问题的,构成违约,应承担相应的违约责任,若造成甲方损失的,应赔偿甲方的经济损失。
2﹑乙方不得在合同签订﹑履行过程中对甲方及其他工作人员有腐败﹑威胁﹑伤害或欺诈行为,否则,甲方有权解除合同不予支付货款,平有权对甲方处以元罚款。
3﹑乙方不得恶意减少送货数量,否则少一罚百并不予结算货款。
七、未尽事宜:
双方可通过签订补充协议的方式加以约定,补充协议是本合同不可分割的部分,具有同等的法律效力
八﹑争议解决办法:
因执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成的,向甲方所在地人民法院起诉。
九、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,具有同等的法律效力,本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:公司
委托人:
开户行:
账号:____
日期:
乙方:
委托人:
开户行:
账号:____
日期
甲方:
乙方:
第一条:工程概况
工程名称:输电线路铁塔防腐
工程地点:220千伏冯拉甲线1号-233号
承包内容:220KV冯拉甲线:1号-233号其间铁塔防腐 工程日期:自20__年6月18日至20__年6月30日 工程质量:合格
合同金额:687373.23元
第二条 工程造价及进度款拨付
1、工程预、结算确定原则:按着文件规定、相应定额、取费标准及造价信息等指导性文件为依据编制工程预、结算。以省公司批准的工程概算控制工程造价。
2、按照预算定额确定合同造价,采用可调价格。
3、进度款拨付:施工单位每月15日前上报工程进度完成情况以及下月的工程进度计划,经过相关人员审批后按工程进度拨付工程款。
第三条 工程材料设备供应
1、发包人供应材料设备及价格确定:省公司招标设备和材料以及生产部通过采购物资处采购的设备及材料以生产部批复的工程领料单执行,详见设备材料表。
2、采购承包人的材料设备及价格确定:除上述设备和材料外,因工程施工需要承包人自行采购的,其数量、质量和价格应经过生产部批准后方可执行。
第四条 竣工验收与保修
1、竣工验收:承包方向发包方提供完整的竣工技术资料两套,承包方组织(包括发包方)竣工验收。竣工验收合格后交付发包方使用。
2、保修期限为1年,保修期内承包方负责维修,维修费用在质保金内扣除(质保金为工程造价的5%)。如果因为发包方人员使用操作不当发生的维修费用,由发包方负责。
第五条工程安全
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
第六条 争议的处理
双方因合同执行发生争议,双方应协商解决。
甲方:
乙方:
签订时间:
合同编号:
签约地 :
甲方(买方): 乙方(卖方):
1、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,在平等互利、协商一致的基础上,买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备(以下设备器械均简称设备):
设备名称 规格型号 品牌 原产地 数量 单位报价 成交金额
合计成交金额(大写): 万 仟 佰 整(RMB)
本合同若有详细的双方签字的配置清单,请详见附件。
2. 设备的交付期 乙方在合同生效的____天内向甲方交付上述设备,逾期将按照第7条规定执行。
3. 设备运输、安装和验收
3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费等费用,装卸费由____乙方___承担。
3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应在______天内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。
3.3设备到货后,乙方应在接到甲方通知后_______天内安装调试完成。
3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收,验收合格后,双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
4.付款方式甲方在合同生效后_____内先以____方式预付货款_____%计_______;安装调试验收合格正常使用后以______方式付货款的______%计_______,在 两个月后、三个月内 付清。
5.伴随服务
5.1乙方应提供设备的技术文件,包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等,这些文件应随同设备一起发运至甲方。
5.2乙方还应免费提供下列服务:
设备的现场安装和调试
提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料
乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导,在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。
6.质量保证及售后服务
6.1乙方应保证所供设备是在__________(年月)后生产的全新的、未使用过的,并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符,或证实设备是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应按本合同规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。
6.2乙方应提供保修期_______月,保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算,保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上,如达不到此要求,即相应延长保修期。
6.3报修响应时间_______小时,到场时间_________小时(不可抗拒力量下除外)。
6.4保修期满后,人工费为单次故障不高于______元,年度定期预防性维护保养次数,不少于_______次。
6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务,储备足够的零配件备库,保修期满后,以__________的优惠价供应维修零配件,消耗品的供应应由双方另设协议决定。
7.索赔条款
7.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定,买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救:
7.1.1同意买方退货,并将全额货款偿还买方,并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。
7.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失,将货物贬值。
7.1.3调换有瑕疵的货物,换货必须全新并符合本合同规定的规格,质量和性能,卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。
7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法,延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五(0.5%)计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按7天计算,不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方有权终止合同。
7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。
8.争端的解决
双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商,协商不成,双方均应向合同签订地法院起诉。
9.合同生效
9.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。
9.2 本合同一式____份,以中文书就,甲方执叁份、乙方执壹份,具有相同的法律效应。
10.合同附件 合同附件是合同的不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
经双方协定一致,签订设备购销合同条款如下:
一、数量、计量单位、单价、金额 如下表:
二、质量标准:国家标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送管件及出厂质量报告单。甲方凭单验质。
三、吨重合格率达到国家规定。
四、交货方式、地点和运杂费负担:乙方组织运输工具到甲方仓库交货,运费、上、下车费等均由乙方自付,乙方凭合同和甲方收货人出据的证明结账。若遇便车,乙方可以代运,其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货20xx年4月5日前提(供)。甲方逾期提(收)货的,乙方有权处理该货,并不免甲方责任。
六、付款办法和期限:
1甲方在20xx年3月25日前付定金伍万元整;
2、采取先汇款后结算方式:甲方按购管件总金额分期先汇款。
3、采取托收承付方式:按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月20日-30日凭实发管件开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任: 甲方责任:
1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。
3、承担《购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。
乙方责任:
1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付万分之四的违约金。
2、所交管件质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。
3、承担《产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式三份。经法定代表人签章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
购货方:(以下简称甲方)__________
供货方:(以下简称乙方)__________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方本着“互惠互利、平等协商”的原则,为明确双方利益,经双方协商一致,签订本合同,双方共同遵守。
一、供货规格及数量:
甲方委托乙方供应甲方所承建的__________项目的砂、石材料,其规格有天然砂(中粗砂)、机砂、__________—__________cm碎石、__________—__________cm碎石,乙方按甲方需要提供相应货物,材料结算数量按甲方现场材料人员实际收方为准。
二、供货方式:
乙方所提供的砂、石材料运至甲方指定的`场地堆放,其运费及其所需办理的相关手续等费用均已包含在材料价格之内。
三、材料价格:
1、天然砂: __________元/立方米。
2、__________—__________cm碎石:__________元/立方米。
3、__________—__________ cm碎石:__________元/立方米。
4、机砂: __________元/立方米。
四、质量标准:
以甲方现场材料人员验收为准。如材料不合格,甲方有权拒收,其所产生的费用由乙方承担。
五、结算方式及时间
1、乙方首期垫支__________万元整的材料后,我方将先付工程款。
2、每月__________日之前,甲、乙双方所供砂、石材料进行核对,办理相关手续。
3、余款待工程竣工后__________个月内结清所有砂、石材料款。
六、乙方必须保证供应给甲方材料的质量及需求,如因乙方供应不及时等原因造成甲方工程停工,其所产生的一切损失由乙方承担,并且甲方有权终止本合同。
七、对本合同条款的未尽事宜和补充,需经双方协商并签订补充协议,补充协议作为本合同的副本,与本合同具有同等法律效力。
八、合同争议的解决方式为双方协商解决。
九、本合同一式__________份,甲、乙双方各执__________份,双方签字之日起生效,本工程完工、材料款支付完后,本合同自行终止。
供货方盖章:__________
经办人签字:__________
__________年__________月__________日
购货方盖章: __________
经办人签字:__________
__________年__________月__________日
购货方:(以下简称为甲方)
供货方:(以下简称为乙方)
一、产品名称:
二、数量:块。
三、价格:(含税价)。发票要根据甲方的要求开具(如页岩砖等),并提供出厂合格证和检验报告。
四、验收标准:甲方会同相关技术管理人员,仓管员,按合同相关规定验收,如乙方所送货物质量、数量、规格不符国家标准和甲方要求,甲方有权按实际情况签收或退货,由此产生的相关费用由乙方承担。
五、乙方承当运输、装车、卸车费用,并由施工工地相关人员指定堆放。
六、付款方式:
七、交货地点:
八、交货日期:乙方必须按质按量及时供应,并确保在之内送达施工现场,如因乙方供货原因造成停工待料的,由此产生的相关费用有乙方承当。
九、违约责任:甲乙双方均应严格按照本合同的相关条款执行,如甲乙双方遇到未尽事宜,双方另行协商解决,结果与本合同具有同等效力,如协商不成按<经济合同法>到甲方所在地人民法院解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。本合同自签订后当日生效。
甲方:(签章)
乙方:(签章)
日期:
甲方:乙方:
经双方友好协商,甲方向乙方采购项目的施工涂饰材料,为确保双方的利益和职责,确保工程按期保质保量的完成,特签定以下条款,共同遵守实行。
一、材料总类、质量、价格及金额(见表)品牌为:
二、 送货时间及地点
合同至签订之日起7日内,乙方将货送到甲方指定的区域 ,甲方在乙方货到之日,须当场签收,由甲方自行保管,与乙方无关。
三、 颜色与包装
颜色为甲方与建设方所定,其色号为,如有变更其后果由甲方负责。
四、 付款方式
合同签订后,甲方先付给乙方 元作为定金,乙方将货生产好时,通知甲方将余款 元付清后,乙方将货送到甲方指定区域。
五、 责任
乙方保证货物能通过相关部门检验,(检验费用由甲方负责)。并提供相关资料,材料施涂后,如因质量问题引起的损失,则由乙方负责。 六、合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成,按≤经济合同法≥处理,
甲方:
乙方:
甲,乙双方本着互惠互利的原则,经平等协商达成如下协议:
1.乙方向甲方购买货物。
2.质量标准:甲方保证所销售的货物符合现行国标,并附钢厂原始材质证书。
如经乙方验收有质量问题,乙方在合理期限内有权根据具体情况要求甲方降价,换货,退货,一切损失由甲方承担。
3.价格条款:本协议单价为甲方仓库含税交货价,运杂费由乙方承担。
4.付款方式:期限:乙方预付协议货款10%,余款提货前付清.款到提货,按实发数量结算。
5.交货地点,方式,期限:汉钢货场,交货期 月 日前交清。
6.包装方式,损耗计算:按通用方式包装,按理论计重。
7.违约责任:
8.协议争议的解决方式:由协议签约地法院裁决。
9.协议有效期:本协议自签约日生效,有效期半年。
10.甲乙双方应诚信履约,未尽事宜,协商解决。
本协议一式二份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
购货单位:传媒有限公司(以下简称甲方)
供货单位: 广告材料商行 (以下简称乙方)
第一条 产品名称:T型立柱广告材料
第二条 数量:一批
第三条 货款总费用:玖拾捌万元正(¥980000.00)
第四条 货款及费用等付款及结算办法:在甲乙双方签订本合同之日,甲方支付乙方货款总额的40%,乙方运货到甲方指定场所经甲方验收合格后7天内,甲方再支付乙方货款总额的50%,待本合同期满后一个月内甲方支付乙方货款总额的10%。
1、乙方应负的经济责任
(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之五计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的1%的罚金。
(3)产品包装不符合本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值1%的罚金付给甲方。
(4)产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之五的罚金。
(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料,应当承担相关的赔偿责任。
2、甲方应负的经济责任
(1)甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值1%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货。
(2)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之五的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视中途退货处理。
(3)甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之五计算付给乙方,作为延期罚金。
第五条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
第六条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承担违约责任。
第七条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第八条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第九条 本合同一式二份,由甲、乙双方各执正本一份。
甲方:江阴市传媒有限公司(盖章)
乙方:江阴市广告材料商行(盖章)
日期:20xx年xx月xx日 日期:20xx年xx月xx日
为了协调好沙石料采购方(甲方)和沙石料出售方(乙方)的关系,确保沙石料的充足供应和资金的足额清算,经双方共同协商达成如下协议:
一、 合作期限:
甲乙双方的沙石料买卖合作期限为半年,即从合同签定之日起,满六个月为双方合作的终止期限。
二、合作义务:
(1)甲方应需求量明确划定沙石料场内的沙石料作为半年合同期内的用料库存,并预付给乙方 元做为定金。
(2)乙方接受定金后,不得转卖甲方指定的现有库存沙石料。
(3)经双方协商石料每立方米 元,价格一次议定,双方不得中间抬价或压价。
三、数量、质量要求:
(1)甲方要求乙方提供石料 方,沙料 方
(2)石料直径不得大于15立方厘米,沙料含土不得超过 %。
四、结算方式:
每十五个工作日双方结算核对一次,经双方确认质量,数量符合要求后,由甲方付给乙方50%料款。待石料采购总量完成后,料款全部结算给乙方。
五、违约责任:
乙方因擅自转卖甲方库存沙石料给甲方造成损失,就按所卖沙石料的3倍补偿甲方损失。甲方不按约定,延期支付乙方料款,则应付该笔料款的30%补偿乙方损失。
本合同一式两份,自双方签署之日起生效。
甲方:
乙方:
年 月日
甲方:
乙方:
甲方为了更好地服务教学,现需对学校所有电路,照明灯具和电风扇等电器进行维修改造,由乙方负责施工。经双方协商,达成以下合同条款,双方必须共同遵守。
一、施工内容
1、从电杆接入线开始,检修所有电线。乙方根据甲方用电要求,铺设相应电源线路。
2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座、漏电保护器等相应的用电器。
3、根据甲方要求和实际情况,需要加套管之处,必须加套管,需要将照明灯分设多个开关时,必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。
4、幼儿园大中小班各安装换气扇2台,共计6台。
二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准,做到整齐、规范、牢固、安全,美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准,若因施工失误造成线路短路,用电器烧毁,乙方必须返工重装,并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后,整理好线路图,以备维修。
4、乙方在施工过程中,甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。
5、保修期壹年,若甲方发现质量问题,乙方应及时予以免费维修。
三、费用及付费方式
1、电线由乙方提供6平方毫米的双芯铝线,其他各类用电器均由乙方自行采购,甲方可对规格、型号提出建议。
2、施工费总额为叁仟贰佰陆拾元整(¥3200。00元),(含电线款)施工结束后一次结算。
3、工程完工后,经甲方组织人员验收合格后一次性结清工程款。
四、安全责任
乙方应规范施工,搭好脚手架,系好安全带,绝不带电作业,不单人作业,确保安全,如发生事故,责任自负,甲方不承担任何责任。
五、其余事项
1、施工日期:20xx年5月1日至20xx年5月7日,每延长一天工期扣工程款的20%。
2、本合同签订后,甲乙双方均不得随意更改(工程变更部分除外)。
3、本合同一式两份,双方各执一份。本合同双方代表签字生效。
甲方:
乙方:
签订时间:
甲方(买方):______________________________
乙方(卖方):______________________________
甲、乙双方本着诚信合作、友好协商的原则,根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定,就货物买卖事宜,自愿签订如下合同:
一、产品名称规格及款式
二、付款条件,现金支付
2.1合同一经签订,甲方即向乙方支付货款总额的__________%作为预付款,即__________元(大写:人民币:____________________元整);
2.2货物运输到甲方物流所在地后,甲方验货成功后,支付剩余的货款7630元给乙方。即RMB:(大写:人民币:____________________元整。);公司名称:____________________账号:____________________开户银行:______________________________。
三、付款方式
甲方必须用电汇或支票把货款在本合同规定的期限内支付到乙方的下列账户:
四、交货方式
4.1交货期间:自收到订金确认之日后为_______日。
4.2交货地点:________________________。
五、货物运输、包装等费用
5.1货物的运输费、包装费及相应费用由乙方负责。
5.2因甲方原因不能提货而造成货物需要存仓的,仓储费用由甲方承担。
六、质量标准及验收
6.1如果甲方在检验此批货物的过程中,发现不合格产品,甲方有权要求退还商品,乙方应无条件接收退还商品要求。如果甲方发现大小不一,或色泽发生错误等,乙方也应提供退换货服务。
6.2如甲方未按规定期限提出书面异议的,视所交产品匀为合格且符合合同规定。
七、合同生效
7.1本合同自乙方收到甲方支付订金后开始生效,甲乙双方始履行合同条例。
八、违约责任
8.1甲方无正当理由拒收货物、拒交货款的,则乙方不退还已收货款。甲方应向乙方交付相当于合同总价款的______%的违约金,并赔偿因此给乙方造成的全部损失。
8.2乙方无正当理由拒交货物的,乙方向甲方退还已收货款,并向甲方交付相当于合同总价款的_______%违约金,并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.3乙方逾期未交付货物的,乙方向甲方每日交付合同总额价款的2‰的违约金。
8.4因不可抗力导致乙方逾期交货或不能交货的,乙方不承担违约责任。
九、其它条款
9.1甲方未付清合同总价款前,本合同项下的全部货物所有权仍属乙方。
9.2本合同在甲乙双方代表签字盖章,乙方收到甲方所付的合同预付款之日起生效,合约双方签字盖章确认后七日内甲方需将预付款以电汇或支票方式汇至乙方帐户。
9.3所有附件为本合同不可分割的一部分,均具有同等法律效力。
9.4本合同及附件一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
9.5合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有变更,需经双方共同协商解决,做出补充规定,补充规定与本合同具同等效力。
9.6本合同如发生争议,双方当事人应及时协商解决;协商不成,可向签约地人民法院提出诉讼。
甲方:
乙方:
签订时间:
甲方:________
乙方:________
一、产品名称、商标、型号、厂家、金额、供货时间及数量:________
二、质量要求、技术标准:
乙方对所供产品质量负全责、标砖、空心砖等及必须符合国家现行相关质量标准,不符合质量标准的产品,甲方有权拒收或退货。
三、交货地点、验收方式:
交货地点为甲方工地。乙方按甲方指定的地点堆码整齐,由甲方工地现场材料员及工长双人验收。
四、运输车辆及到达甲方工地的费用由乙方承担。
五、验收标准、方法:
甲方按国标________《烧结空心砖》合格品要求验收,外形尺寸,规格必须符合样品和合同约定标准。达不到标准的产品,甲方有权退货,费用由乙方承担。每批供货量损耗比例按0. 5 %,超过损耗比例不予结算。
六、乙方提供的材料质量证书及附件:
乙方提供检验报告书,合格证书,认定证书、资质证书等相关证明。
七、结算方式及付款方法:
以甲方收料单双方签字确认的数量为准先进行验收结算,不分规格型号,总数量每达到________万元结算一次,支付已供数量的70%的.货款,余款待工程竣工验收后三个月内一次付清。
八、其它约定事项:
乙方应按甲方要求及时供货,如乙方不能及时供货造成甲方误工,由乙方承担责任;甲方不能及时付款造成误工由甲方自负。
九、未尽事宜,双方协商解决,如发生自然灾害等不可抗力因素造成的损失,各自损失各自承担。
十、纠纷解决方式:当双方发生合同纠纷时,可友好协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院申诉。
十一、本合同双方签字盖章后生效,合同签字人即合同责任人、负责工程结算等事宜。本合同一式四份,双方各执两份,
乙方账号及开户行:________
甲方单位:________乙方单位:________
法定代表人:________法定代表人:________
委托代表:________委托代表:________
电话:________电话:________
________年________月________日
购货方:(以下简称为甲方)
供货方:(以下简称为乙方)
一、产品名称:
二、数量:
三、价格:(含税价)。发票要根据甲方的要求开具(如页岩砖等),并提供出厂合格证和检验报告。
四、验收标准:甲方会同相关技术管理人员,仓管员,按合同相关规定验收,如乙方所送货物质量、数量、规格不符国家标准和甲方要求,甲方有权按实际情况签收或退货,由此产生的相关费用由乙方承担。
五、乙方承当运输、装车、卸车费用,并由施工工地相关人员指定堆放。
六、付款方式:
七、交货地点:
八、交货日期:乙方必须按质按量及时供应,并确保在之内送达施工现场,如因乙方供货原因造成停工待料的,由此产生的相关费用有乙方承当。
九、违约责任:甲乙双方均应严格按照本合同的相关条款执行,如甲乙双方遇到未尽事宜,双方另行协商解决,结果与本合同具有同等效力,如协商不成按<经济合同法>到甲方所在地人民法院解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。本合同自签订后当日生效。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
签字代表: 签字代表:
日 期:
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
经双方协定一致,签订设备购销合同条款如下:
一、数量、计量单位、单价、金额 如下表:
二、质量标准:国家标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送管件及出厂质量报告单。甲方凭单验质。
三、吨重合格率达到国家规定。
四、交货方式、地点和运杂费负担:乙方组织运输工具到甲方仓库交货,运费、上、下车费等均由乙方自付,乙方凭合同和甲方收货人出据的证明结账。若遇便车,乙方可以代运,其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货20xx年4月5日前提(供)。甲方逾期提(收)货的,乙方有权处理该货,并不免甲方责任。
六、付款办法和期限:
1、甲方在20xx年3月25日前付定金伍万元整;
2、采取先汇款后结算方式:甲方按购管件总金额分期先汇款。
3、采取托收承付方式:按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月20日-30日凭实发管件开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任: 甲方责任:
1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。
3、承担《购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。
乙方责任:
1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付万分之四的违约金。
2、所交管件质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。
3、承担《产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式三份。经法定代表人签章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
甲方(以下简称“甲方”)_______
乙方 (以下简称“乙方”)_______
甲乙双方经过共同协商,本着互利互惠、平等交易、共同发展的原则,就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见,为明确双方的权利义务,特签订本协议并共同遵守,消防材料购销合同范本大全。
第一条 合作内容
乙方向甲方提供消防器材及灭火器的换药及维修服务,乙方对甲方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪。
第二条 产品质量要求
协议中产品质量及灭火器的换药及维修服务应符合国家相关法律规定的质量要求。乙方并保证能通过消防验收。
第三条 交货
3.1 乙方供货时须提供《供货清单》并加盖公司印章,详细填写所有产品名称、数量、单价和金额。
3.2 乙方应将货物运至甲方指定的交货地点。
3.3甲方收到乙方货物时,如发现错装、缺件以及其他缺陷时,应及时通知乙方,乙方收到通知后应在2日内无偿更换及补齐,以达到协议中的标准。
第四条 报价和结算
4.1乙方所供产品价格依据双方确认的价格表执行。
4.2双方约定以人民币支付,支付方式为__________形式,乙方同时提供等额合法发票。
4.3结算方式:货到验收后,甲方在7个工作日内甲方向乙方支付全部结算价款。
第五条 采购内容及价格
第六条 协议的'生效和期限
6.1 本协议壹式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,经双方授权代表签字并盖章后生效。
6.2 协议期限为 贰 年,从 年 月 日至 年 月 日止。
第七条 合同的变更和解除
7.1 本协议经双方协商同意可以变更,就变更事项,双方应另立补充协议,合同范本《消防材料购销合同范本大全》。
7.2 本协议经双方协商一致可解除。
7.3 协议中一方有以下违约行为,则另一方有权解除合同,并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。
①乙方无故单方面终止协议,中途停止供货或未经甲方书面同意停止供货的。
②乙方供货的产品有质量缺陷,经甲方通知后,未在有效期内及时更换的。
③甲方无故终止协议,给乙方造成损失的。
第八条 质保期及售后服务
8.1本协议产品质保期自通过验收之日起24个月。如由于乙方责任需要更换或修理部分的质保期从再次验收合格之日起计算,期限为24个月。
8.2乙方为甲方提供优质服务,对甲方在乙方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务,每年至少上门协助检查壹次。甲方如有需求可随时电话预约,乙方在一个工作日内到达。
8.3甲方在乙方所购消防器材均免费送货上门;换药、维修的灭火器乙方上门提取,换药、维修后及时送还到甲方。
8.4甲方须严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存灭火器;经常检查压力表,一经开启,即使喷出不多或压力表低于绿线区必须及时重新充装维修;必要时可通知乙方上门指导。
8.5甲方享受乙方签约单位干粉灭火器维修的配件费用全免待遇。
第九条 不可抗力
9.1 本协议中所指不可抗力是指签订本协议时不能预见、不能避免或不能克服的事件。
9.2甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时,应及时向对方通报不能履行或延期履行的理由,并在十五日内提供书面证明,经双方协商是否变更或延期执行协议。
9.3 因不可抗力造成的损失,双方协商解决。
第十条 违约责任
10.1乙方如延期交货或交货数量不足者,乙方应偿付甲方此批货款总值1%的违约金。
10.2 乙方所发产品有不合规格、不符合质量要求等情况,甲方有权拒绝办理收货手续,且无代为保管责任,因此所发生的一切费用损失,由乙方负责;
10.3 在产品保质期内,乙方所供产品存在质量问题或发生损坏,乙方负责无偿修复或更换,但甲方非正常使用或人为原因导致的除外。
10.4甲方根据本协议第7.3条的约定解除协议的,乙方必须在收到甲方解除协议的通知后一周内退还甲方已付全部款项,设备已经交付的,乙方在返还货款后一周内自行取回设备。
第十一条 争议解决
11.1所有因本协议或执行本合同引起的争议,双方友好协商解决,协商不成,则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条 附则
12.1 附件与本协议具有同等法律效力,是不可分割的部分。
甲方(签章):_______ 乙方(签章):_______
代理人:_______ 代理人:_______
电话:_______电话:_______
需方:江苏城宇建设集团有限公司 (以下简称甲方)
供方:大丰市闽丰木材加工厂 (以下简称乙方)
根据《经济合同法》及有关规定,遵照互利的原则,为明确双方权利和义务,经双方协商同意,签订本合同,以资共同遵循。
一、甲方因承建 徐杨安置小区二期地库工程,地点 鸿海路 工程时间自20xx年3月16日起。现施工需要购买的建筑材料,经乙方核实,同意出售。
二、品种、规格、数量、单价及计量单位:
规格最长为4米,规格及数量以甲方提前三天通知为准。品种、详细规格以甲方签收的送货单为准。(本合同暂签购货200m以内,超出供货必须补签协议)
三、甲方提前五天向乙方提供建筑材料表,以便乙方按时、按量供应,确保工程如期竣工。(品种:铁杉、花旗)
四、本合同材料规格要就及价格:单价按1950/m,3.90m*0.38*0.88公分按4m*0.04m*0.09m计算,2.90m*0.038m*0.088m按3m*0.04m*0.09m计算。
付款方式:月结付垫款50%,地下室上来付20%,余款到20xx年1月26日结清。(如果用承兑汇票贴3.5%利息不含税票) (地下室上来付总货款70%)
五、乙方提供的材料送到甲方工地时,甲方要及时派人进行数量、规格的验收,并做好签单手续,以后结束按签字单为准。
六、违约责任:
1、甲方应在约定的`时间内及时付款,如未能及时支付款项,逾期乙方按尚欠材料款总金额的千分之二向甲方加收滞纳金。
2、在供货合同期间,甲方如中途更换材料供应商,应无条件地将乙方供应材料款的尚欠款在半个月内付清,同时并支付所欠款的千分之三作为违约金。
3、甲、乙双方如有违约行为,除按约定向对方支付违约金外,同时有权终止合同,并保留向法院提起诉讼的权利。
七、乙方应按甲方的要求及时供应材料,甲方应按约定及时付款,如一方违约,违约方应向对方支付材料总金额的日计千分之一作为违约赔偿金。
八、解决纠纷方式:如双方发生纠纷,应协商解决,如协商不成,可向淮安市人民法院提起诉讼,由人民法院裁决。
本合同一式多份,双方根据需要各执数份。
本合同履行地为甲方经营所在地。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
甲方代表: 乙方代表:
电话: 电话:
甲方: 浙江展诚建设集团股份有限公司二分公司(以下简称甲方)
乙方: 富阳欧冠科技有限公司 (以下简称乙方)
为了增强买卖双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,经双方充分协商,现 丹桂华庭保温工程 特订立本合同,以便共同遵守。
第一条:产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格(应注明产品的牌号或商标):“航冠”牌无机胶粉、玻化微珠及抗裂砂浆。
2.产品的技术标准(包括质量要求)无国家和行业标准的,按企业标准执行。
第二条、产品的数量和计量单位、计量方法。
1、产品的数量: 以实际结算数量为准。
2、计量方法:按实际,由甲方验收,并确认 。
3.产品交货数量按实收数量为准。
第三条、产品的包装标准和包装物的供应与回收包装按照技术规定要求。包装物不回收。
第四条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1.产品的交货单位:浙江展诚建设集团股份有限公司二分公司。
2.交货方法:由买受方根据工程需要提前六天向乙方提供所需材料数量,乙方按约定交
货地点和时间送达。材料卸货由乙方负责。甲方确认送货数量无误,需在送货单上签收,或出具专门的收货凭证。
3.运输方式:汽运。
4.到货地点和接货单位(或接货人):诸暨市西二环路望泄村丹桂华庭施工现场。
第五条、产品的价格与货款的结算
1.产品的价格:无机保温砂浆650元/m3、及抗裂砂浆950元/吨(含税价) ,乙方提供相应的发票。
2.产品货款的结算:供货完成后付至工程款80%,剩余工程款待工程竣工验收后付清。
第六条、验收方法
1、材料验收以材料复检达到产品技术标准。
2、验收发生纠纷以签约地有资质检测机构出具的检测报告为准。
第七条、乙方服务条款
1、施工时安排专业技术人员现场指导,保证工程质量。
2.工程完工后乙方负责提供产品的相关材料协助甲方检测,以达到要求。
第八条、乙方的违约责任
1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的5%的违约金。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换,并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的,按不能交货处理。
第九条、 甲方的违约责任
1.甲方无质量原因不得中途退货。
2、乙方因产品包装不符合合同规定,必须退回或重新包装的,乙方应负责退回或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求退回或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价格部分因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当
第十条 、不可抗力
当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通通不能履行或不能完全
履行的理由,并应在 3 天内提供证明,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条、
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的提交签约地仲裁委员会申请仲裁。
当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事
宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 本合同一式五份,甲方执肆份、乙方执壹份。
甲方:(签字或盖章) 乙方:(签字或盖章) 代表:
日期: 20xx年 月
供方:(以下简称甲方)(合同编号:)
需方:(以下简称乙方)
签订地点:
签订时间:
一、产品名称、型号、数量、单价、供货时间及数量
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:
三、交提货地点:
四、运输费用负担:
五、验收标准及方法:
六、结算方式及期限:
七、产品价格随行就市。产品价格如发生变动时按(调价协议)执行;
八、供方应严格按需方要的产品、数量及时发货,供方接到需方供货通知天需到货。
九、本合同如需变动或补充,另行签订补充协议经双方签字盖章方能生效;
十、违约责任:按《中华人民共和国合同法》执行。
十一、解决合同纠纷的方式:双方协商解决。协商不成时,由需方所在地仲裁委员会仲裁。
十二、其它约定事项:
十三、本合同需双方签字盖章生效,一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):
法定代表人(签字):
xx年xx月xx日
乙方(公章):
法定代表人(签字):
xx年xx月xx日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和国务院《建设安装工程承包合同条例》及建设部印发的《建设工程施工合同管理办法》,结合本工程的具体特点,甲乙双方经充分协商,达成如下合同条款,共同信守。
一、乙方为甲方架设一条单回路三把锁电站至朝阳电站35KV的输电线路,施工地点位于竹溪县丰溪镇,线路全长初测为 公里左右,具体计价长度以完工后实际测得数据为准。
二、甲乙双方商定:在线路选用材料设备和施工作业时,将严格执行国家建设部《66KV及以下架空电力线路设计规范》的规定,对于本合同中未标明相关参数的,均以《66KV及以下架空电力线路设计规范》相关条文的参数为准。
三、本工程按总价全包的方式,以每公里 元(小写 元)的含税价格承包给乙方,除本合同第五条约定的由甲方自行购买的设备材料外,甲方不再承担其他任何费用。乙方必须严格按设计规范施工作业,如因施工不当等各种原因造成费用增加由乙方自负。
四、双方约定:开工后 天内甲方不予付款,乙方自行解决相关材料、施工设备及工人工资、生活费等。工程进行到第天时,甲方向乙方支付承包费中的 元(小写: 元),余款在工程完工并经有关部门验收合格后一次性支付。验收合格后,甲方不得以任何理由拖欠乙方承包费,但因工程质量不过关而返工产生的费用,全部由乙方自己负责,乙方不得要求甲方追加费用。
五、甲乙双方约定:甲方自行购买架空线路所需的导线、拉线、绝缘子、金具、门塔架等材料。其他施工用具、水泥、砂等由乙方自备。
六、乙方对本输电线路的施工安全负完全责任。在施工作业过程中,乙方应指派专人负责安全工作,监督指导作业人员严格执行各项安全规程、制度以及标准化作业指导书。甲方不再派出安全监督人员,但有权随时对施工安全进行监督,对于乙方作业过程中出现的不安全因素或者违章作业行为,甲方有权制止或者要求乙方消除隐患,必要时有权要求停止施工,因此造成的损失由乙方负责。对于乙方在施工作业过程中发生的一切人身伤亡事故、交通及机械、设备事故等,均由乙方单方面完全承担责任,甲方不承担任何责任和费用。
七、乙方对本输电线路的工程质量负完全责任。乙方应规范施工。确保工程质量和线路通电后的安全。因质量不过关而造成用电工程中的财产损失、人身伤害等,应由乙方负责。双方约定:线路交工后一年内为质量保修期。
八、除安全施工外,乙方还应文明施工,避免与施工作业地域及周边其他人员发生纠纷,因乙方自己的原因引发纠纷而造成耽误工期、损失财产、人身伤害等,甲方不承担任何责任和费用。
九、双方约定: 年 月 日开工,年月 日前完工。乙方应按照约定的日期完成工程,因特殊原因需要延后的,甲乙双方可协商完工日期,若延后较短时间,可不签订新协议;若延后时间较长,双方应签订备忘协议。无特殊原因不能按时完工的,乙方承担违约责任,因此给甲方带来经济损失的,乙方应给予赔偿。施工期间,乙方不得找借口终止施工,若中途无故停止施工,甲方有权更换施工队伍并有权拒绝结算承包费;已支付的承包费,甲方有权索回,乙方拒绝归还的,甲方有权通过诉讼渠道解决。
十、线路完工后交付前,乙方应做好工程的保护工作,保护期间发生的各种器材丢失、损害由乙方负责。
十一、违约责任。双方约定违约金数额为元(小写:元)。违反本合同条款未造成现实损失的,违约方向对方支付违约金;违约行为造成现实损失的,违约方除向对方支付违约金外,还应赔偿相应的损失。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十三、合同正本一式四份,甲、乙双方各持两份。
甲方:
乙方:
签订时间:
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《沥青混凝土》等国家现行标准和有关规定,经甲、乙双方协商一致同意,特订立本沥青混凝土摊铺合同,供双方以资信守:
一、沥青混凝土摊铺工程概况:
1、工程名称: 市政工程
2、地 址:
3、沥青混凝土要求:机动道为4cmAC-13C型细粒式沥青混凝土+粘层+6cmAC-20C型粗粒式沥青混凝土+0.5cm下封层+透层非机动车道为4cmAC-13C型细粒式沥青混凝土+粘层+5cmAC-16C型粗粒式沥青混凝土+0.5cm下封层+透层
3、沥青混凝土的价格: 现场施工采用平均价格,即9元/平方/公分(包括:路面混凝土摊铺、机械碾压、人工找平、成型、以及透层油、封层油、粘层油的喷洒、试验检测等)。
4、工 程 量:以现场实际量测工程量为准
5、工 期: 20xx年 月 日—20xx年 月 日
二、技术要求
(一)、沥青混凝土面层
1、沥青
沥青采用AH-70,质量要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-20xx)(下称《沥规范》)表4.2.1-2“道路石油沥青技术要求”的规定。
2、粗集料
粗集料的规格应符合《沥规范》表4.8.3的规定,质量要求符合《沥规范》表4.8.2的规定。
3、细集料、填料
细集料的质量要求符合《沥规范》表4.9.2的规定,矿粉的质量应符合表4.10.1的要求。天然砂的规格应符合表4.9.3的要求,机制砂或石屑应符合表4.9.4的要求。粗、细集料及填料应采用粘附性好的碱性石料。
(二)、粘层
1、在沥青上面层和下面层之间设置粘层。
2、沥青:粘层沥青采用快裂的撒布型乳化沥青,质量要求应符合《沥规范》表4.3.2喷洒用阳离子乳化石油沥青PC-3的规定。
3、乳化沥青的用量0.3-0.6L/m3,应待乳化沥青破乳、水分蒸发完毕之后方可铺筑沥青上面层。
(三、)下封层
1、在水泥粉煤灰碎石基层上设置下封层。
2、沥青:粘层沥青采用乳化沥青,质量要求应符合《沥规范》表4.3.2喷洒用阳离子乳化石油沥青PC-3的规定。
3、下封层采用单层式沥青表面处治,集料采用S14规格,集料用量7-9m3/1000m2,沥青用量0.9-1Kg/m2。
(四)、透层
1、在水泥粉煤灰碎石基层上设置透层。
2、沥青:粘层沥青采用乳化沥青,质量要求应符合《沥规范》表
4.3.2喷洒用阳离子乳化石油沥青PC-2的规定。
3、透层沥青用量1.0-2.0L/m3。
二、沥青混凝土摊铺的质量要求:
1、乙方根据合同要求,按国家现行标准和设计要求及甲方要求的有关技术指标组织生产沥青混凝土(含原材料级配、沥青含量、出厂温度、到现场温度等),并提供沥青混凝土出厂合格证;甲方按国家现行标准及合同中的技术要求验收,并随时核实沥青混凝土的实际重量。
2、沥青混凝土摊铺应符合国家现行相关标准,并提供沥青抽提、马歇尔试验等相关试验检验资料。
3、因沥青混凝土质量及摊铺质量不合格影响工程质量和进度,甲方有权终止协议,乙方承担因此所造成的全部损失及发生的全部费用。
4、沥青混凝土摊铺施工过程中,乙方应保证现场两台进口沥青摊铺机同时摊铺,并配备相关的碾压设备(手推式震动压路机、双G钢轮压路机(2台)、胶轮压路机等)。
三、结算及付款方式:
甲方在摊铺第一层沥青混凝土后付给乙方完成工程量 60% 工程款,在第二层摊铺完毕之后付给总量 60% 工程款。剩余工程款待工程竣工由甲方抽检沥青、沥青配合比及含油量合格后付清,如抽检不合格所有相关的检测试验费用由乙方承担。同时承担由此给甲方所造成的一切损失。
四、供应沥青混凝土的其它要求:
1、甲方应做好摊铺沥青混凝土前的一切准备工作,以及摊铺期间的现场调度及安全工作,保证施工现场道路畅通,为乙方能顺利、及时、优质完成摊铺任务提供便利条件。
2、甲、乙双方应按国家现行标准和有关安全施工规程进行施工,如发生安全事故,事故责任由责任方负责,并由责任方承担全部经济损失和相关责任(包括法律责任)。
五、合同变更:
1、甲方如对沥青混凝土供应规格、数量等提出变更要求,应提前4小时向乙方提出。
2、沥青混凝土在摊铺过程中,甲、乙双方如变更约定的重要技术数据、质量标准等事项,要求变更的一方必须出具有效的书面变更凭证,否则产生的质量问题由变更方负责。
六、违约责任:
1、因乙方提供的沥青混凝土质量不符合国家现行标准、设计要求及甲方要求的有关技术指标,造成甲方损失的,全部损失费用由乙方赔偿。
2、因甲方保证施工现场道路畅通造成摊铺延迟,由甲方承担责任。
3、因乙方原因造成工期延误,由乙方承担责任,每延误一天甲方罚款5000元/天,依次累加。
七、本协议与《合同》具有同等法律效力,出现争议,双方协商解决。本协议一式肆份,甲、乙双方各执两份,经双方签字、盖章生效。
八、本协议于20xx年 月 日签订于
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
依照国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并经甲、乙双方充分洽谈协商,签订本合同以兹双方共同遵守。
一、供货内容及地点
乙方按甲方的要求,供应各种石材至甲方工地内。
二、供货单价
1、水洗沙60元/m3
2、毛石50元/m3
三、质量要求及验收标准
1、根据双方确认样板进行验收;
四、运输费用及费用负担
1、运输费及卸车费由乙方承担。
五、工程款的支付及结算
1、货款暂由乙方垫付,甲方会按进度支付给乙方货款。
2、材料到场后,甲方应及时安排有关人员进行验收,并在验收合格后将送货单传回给乙方,以便乙方结算。
3、乙方提供有效的开户银行,甲方将结算款项汇至乙方指定的银行户口。
六、违约责任
1、如乙方不能按时、按质交货给甲方,甲方有权不支付材料款,并有权要求乙方赔偿因此引起的一切经济损失;
2、沙、石方量和质量如达不到甲方所需的要求,乙方则视为违约,甲方可终止合同。
3.由于沙石市场价格变动频繁,每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考,由双方友好协商确定。
4.双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交方所在地人民法院裁决。
5.本合同双方签字盖章后生效。
6.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
甲方:
乙方:
第一条标的、数量、规格及技术要求:详见附件。合同总价为92.504 万元,人民币金额(大写):
壹佰玖拾贰万伍仟零壹拾肆元整。如供货过程中数量型号发生变更,货物的单价按让利后总价同比例下福
第二条质量标准:所供电缆必须符合国家标准,线径及长度均不得有负公差,需提供产品出厂合格证和3c 认证。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限:质保期为安装完成验收合格后8 个月。
第四条包装标准、包装物的供应与回收:包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖人及时回收,若有丢失买受人概不负责。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:无。
第六条合理损耗标准及计算方法:无。
第七条标的物所有权自买受人验收合格后时起转移, 但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。
第八条交(提)货方式、地点:按买受人的要求分批运至工地现常交货时间为合同签订后0 天。
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输,费用由出卖人承担。
第十条检验标准、方法、地点及期限:按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人确认的样品验收。
第十一条成套设备的安装与调试:无。
第十二条结算方式、时间及地点:合同签订后,货物运至现场,经验收合格后付至货物价款的60%;安装完成、调试合格、验证文件齐全后付至货物价款的90% ;其余0%作为质量保证金,在质保期满后4 天内付清(不计利息)。
第十三条担保方式(也可另立担保合同): 无。
第十四条本合同解除的条件:出卖人的供货质量、时间未按合同约定,买受人有权解除合同。
第十五条违约责任:出卖人未按合同约定供货,买受人在权对出卖人进行合同总价%~5% 的罚款。
买受人未按合同付款,出卖人有权停止供货。
第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协调解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协调或调解不成的,按下列第(一)种方式解决:
(一)提交南京仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自双方签订之日起生效。
第十八条其他约定事项:
1、电缆进场后按国家相关标准进行检测,检测费用由出卖人承担。
2、供货数量为暂定量,具体量以买受人在施工过程中的要求为准,最终按实结算。出卖人投标报价中已包含由此发生的运输费用。
3、货物单价为固定单价,不因任何原因而调整。
4、出卖人提供的电缆是全新的未使用过的。电缆不允许有接头。电缆应持有国家归口管理部门核发的生产许可证,并有南京市、江宁区等相关政府进网许可证。
5、出卖人应负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。
6、多芯电缆要求分色,其分色按国家标准(黄、绿、红、蓝、黑)双色。
7、电缆的封端应严密。
8、出卖人生产货物时以每号建筑为单位,不可将同种型号规格的`电缆合为一根。
9、货物运至现场后,出卖人负责免费将货物卸至买受人指定的地点。
10、招标文件、投标文件、对投标文件的书面澄清等均作为合同附件,是合同不可缺少的一部分。
甲方:
乙方:
签订时间:
采购方: (以下简称甲方)
供应方: (以下简称乙方)
第一条 甲方由于工程项目建设的需要,现需从乙方采购电线电缆材料。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同。
第二条 交货时间、地点:
1、第1批订单在20xx年 月号运至 甲方指定地点,其余按采购计划执行。
2、验收时,如发现缺少、损坏等,甲方有权拒收,因此造成的损失,由乙方承担。达到收货要求的,甲方应及时进行签收。
第三条 质量要求
1、乙方必须保证所供材料为合格产品,符合现行国家标准。乙方应提供厂家资质、检测报告、产品合格证等证明资料,若不能满足以上要求,甲方可采取拒收、退货等处理方法,并追究违约责任。
2、乙方所供材料及证明资料应符合本工程监理的验收要求。
第四条 支付及结算方式
1、支付方式:银行转帐
2、结算方式:货到付清款。支付货款时,乙方提供相应正规的发票。
3、甲方使用剩余的不影响使用或未拆封的电线电缆,以原价退回给乙方。
第五条 违约责任 (一)乙方应负的责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,乙方应负责包退、包换。
2、按订单交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。
3、乙方供应甲方使用材料必须保证质量,承担质量问题引起一切法律责任,以及赔偿甲方所有的损失。
第六条 不可抗力
任何一方如确因不可抗力不能履行本合同时,应及时赂对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第七条 争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决。 第八条 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第九条 其他约定事项。
1、本合同一式肆份,由甲、乙双方各执贰份。
2、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理。
甲方:
乙方:
签订时间:
供货方:____________________(以下简称甲方
购买方:____________________(以下简称乙方)
甲乙双方就不锈钢板材的买卖,经友好协商订立如下购销合同:
一、品名、规格、包装要求、数量、单价、金额:按乙方订货清单要求,单价经双方协商后确定。
二、供方对质量负责的条件和期限:甲方保证供货质量,对商品使用中非人为因素而坏损的,三个月内包退换。
三、交(提)货方式及地点:由承运商运至乙方车站(港口);或乙方自带车辆到甲方仓库提货。
四、运输方式到达站(港)及收货单位:汽车或轮船运至某某站(港),某某公司收。
五、运输费用负担:运至乙方车站(港口)的费用由甲方承担,到站(港)后,费用由乙方承担。
六、合理损耗计算及负担:在总重量的0.5%以内的运输损耗由乙方承担;超出部分由双方均摊。
七、包装费用负担:由甲方承担。
八、验收方法及提出异议的期限:货物到站(港)后,由承运商和乙方共同验收,如有异议,乙方应在货到当日内向甲方提出。
九、结算方式及期限:乙方订货后,现金支付一半货款,货物到站(港)验收后付清所剩货款。
十、违约责任:乙方订货后,十日之内如不提货,甲方有权在订货所交50%货款中扣除一半作违约金;乙方订货后,甲方发货延至十日后,乙方有权少付20%货款。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:____________________(签字)
乙方:____________________(签字)
签订日期:____年___月___日
需方:哈尔滨公司合同编号:
供方:徐州市厂签订地址:江苏徐州
签订时间:20_________年7月9日
一、产品名称、_____、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
产品型号规格单位数量单价(元)金额(元)备注
高温粘结剂行业标准吨47260.0029040.00
合计人民币金额(大写):_____
供货时间:20_________年8月30日前
(注:空格如不够用,可以另接)
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限按照国家标准及企业标准制造。
三、交(提)货地点、方式需方施工现场哈市道外区南直路465号院内
四、运输方式及到达站港费用负担汽运、运费由供方承担。
五、合理损耗及计算方式/。
六、标的物所有权自价款支付完毕时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于供方所有。
七、包装标准、包装物的供应和回收和费用负担包装物不回收。
八、验收标准、方法及提出异议期限按第二款验收如有异议在货到现场一周内提出。
九、随机备品、配件工具数量及供应方法按约定要求提供
十、结算方式及期限:合同签订后3日内付款。
十一、解决合同的纠纷方式如有争议由提出争议方所在地人民法院起诉。
十二、其它约定事项:1、此合同总价款包括:税费、运费
十三、售后服务:
产品到货后,经验收、检查发现如有损坏或不符合技术文件要求等问题,需方有权提出更换、拒收和索赔要求,同时发生的费用由供方负责。
需方
单位名称(章):哈尔滨公司
单位地址:哈市道外区南465号
法定代表人:张
委托代理人:
电话:463269
开户银行:
账号:
邮编:150056
供方
单位名称(章):徐州市厂
单位地址:江苏徐州市
法定代表人:
委托代理人:吉
电话:7
开户银行:徐州市
账户:_________718668747
邮编:221000
有效期限:20_________年7月9日至20_________年8月30日
乙方:
巴中市恩阳区人民法院20xx年4月成立,办公场所年久失修,新的办公地点待建,需整改维护原恩阳镇新法庭,急需一批建筑装饰材料,本着互惠互利的原则,甲方与乙方达成以下协议:
一、所需建材由乙方提供,价格为市场时价,必须从优,质量必须保证。
二、材料进入现场,乙方必须通知甲方验收合格后,方可进行施工作业,否则,甲方视为材料不合格。
三、所供材料必须提供税务部门所开的国家正规税务发票,方可支付相应款项。
四、付款方式:材料进场验收合格后支付材料款的80%,其余款项待竣工验收合格后凭正式发票支付全额。
五、供货时间:为不定时和如甲方需用材料时,提前五天通知乙方,如乙方未按时提供材料,因此带来的损失由乙方负责。
六、此合同装修整改完毕后合同终止。
七、未尽事宜,再作补充。
八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份为凭。
九、本合同自签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
供方:_____________(以下简称甲方)
需方:_____________(以下简称乙方)
乙方因加工的需要,向甲方购买不锈钢板材,为明确双方的权利义务,经双方平等友好协商,订立以下条款。
1.乙方加工所需的不锈钢板材全部从甲方购买。
未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买不锈钢板材,否则,乙方应向甲方支付违约金人民币元整,同时甲方有权单方解除合同。
2.乙方加工进度需要,分期分批向甲方购进所需不锈钢板材,乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需板材的规格、型号、数量、生产产地,经甲方确认后,甲方应在150日内将该板材送到乙方加工厂地。如果甲方逾期货的'价款的千分之三支付违约金。
3.由于不锈钢板材市场价格变动频繁,每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考,由双方友好协商确定
4.板材接收验收方式:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批板材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的板材运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在10日内换送合格板材。
5.付款方式:本合同项下板材款项按以下方式支付:甲方板材送到乙方加工厂当日,乙方必须支付该批板材总价款的80%如果乙方没有按时如数支付任何一期的板材款,则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。
6.双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交方所在地人民法院裁决。
7.本合同双方签字盖章后生效。
8.本合同一式二份。
甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
供方单位(供方):______________________
需方单位(需方):______________________
经供需双方友好协商,同意就建设,由承建的项目的钢材供应有关事宜订立以下合同条款,供需双方共同遵守。
第一条、合同概况
1、工程名称:______________________(全称)
2、工程地点:_________________________________
3、供货期:从_____年____月____日至(工程主体完工)止。
第二条、产品名称、商标、规格、生产厂家、数量、金额及供货时间
产品名称:______________________
钢筋牌号:______________________
规格型号:______________________
概算:______________________
数量:______________________
单位:(元/吨)
备注线材(圆盘):HPB235Ф6.5~Ф10
按供方所供钢材厂家的天津市场价格经双方协商确认价为准。
1、生产厂家必须是经需方、建设单位认可同意的生产企业。圆钢、螺纹钢均为定尺9m或12m。
2、具体数量由需方按计划确定并提前3天提供书面计划给供方,供方按指定时间内送货,供方不得弄虚作假,一经发现一切责任由供方负责。
3、每批钢材的单价按当批确认价执行,执行价包括装车费、过磅费、税金。如供方钢材价格高于市场价格经协商不成时,需方有权与其他供应商发生钢材购销关系,需方不承担违约责任。
4、结算按当批货物的确认执行价以及实际供应验收数量进行结算。
5、实际购买数量超过合同约定数量X吨的,双方应签订书面补充合同。
合计:______________________
第三条、质量要求、技术标准按国家现行标准执行产品的质量技术标准:
供方对质量负责,圆钢(圆盘、线材HPB235)符合GB1499.1-20__标准,螺纹钢(HRB335、HRB400)符合GB1499.2-20__标准。质量检验以通过有资质的权威部门检测合格为准。
第四条、交(提)货地点、方式:
1、交货方法:供方负责送货,成捆成件,铭牌齐全。
2、运输方式:汽车运输。
3、到货地点和接货人:______________;到货地点:______________________工程的指定位置;接货人(材料员):_______________,身份证号码:______________________。需方如要求变更接货人,应在合同规定的交货日前十天以书面通知供方。供方送货到达合同指定地点,需方接货人验收后,双方要签字确认,明确双方的责任。
4、运输及装卸费用:供方负责组织装车、过磅费并负责押货送到工地,需方负责运输费及卸车费用。(或由供方运用到需方工程指定地点并负责所有费用。)
第五条、验收方法及标准
1、验收时间:货到指定地点验收。
2、验收方法:供方钢材进场时必须经需方指定的接货人(材料员)按合同第三条要求进行验收,质量验收标准:实行“双控”标准,供货须符合国家现行有关钢筋混凝土用钢相关质量标准及提供与所供货物相符的质量证明书(复印件须加盖供货单位公章,注明原件存放处、复印人签名),并经监理见证取样送有资质的检测单位检测合格,如经有资质的权威部门检验不合格则供方承担一切责任和承担由此引起对需方的一切损失。
圆盘钢筋按过磅计重,直条钢筋按理论重量计重,按国家标准验货,数量异议在货到工地三日内保持原包装的情况下提出,质量异议在需方收到权威检测机构质检报告书时通知供方;供方提供出库清单。
第六条、结算方式:采用______方式结算。(供需双方约定)
1、每批钢材从需方指定材料员验收并开具物资入库单,物资入库单经项目负责人签字确认后方可作为付款依据;需方若在______天内付款的,按当批供货约定单价结算;若超过______天,则从第______天开始按实际所欠货款的钢材数量(按总量的平均单价计算)每天偿付______元/吨(偿付金额不得超过所欠货款的______%)。供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方,否则需方有权拒绝付款。
2、从开始供应钢材之日起,每月______日供需双方办理当月结算,结算凭证应经项目经理签字确认后方可作为付款依据;需方若在______天内付款的,按当批供货约定单价结算;若超过______天,则从第______天开始按实际所欠货款的钢材数量(按总量的平均单价计算)每天偿付____________元/吨(偿付金额不得超过所欠货款的______%)。供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方,否则需方有权拒绝付款。
第七条、违约责任
供方必须保质保量及时组织钢材供应,需方应提前三日列出所需钢材清单提供给供方,如供方不能按时交货的,应向需方偿付不能交货部分货款的______%的违约金,需方有权另行采购。供方供应的钢材经检测不符合国家标准,需方通过电话或书面通知供方,供方两天内必须退货并换货,因此造成的一切损失由供方承担。
第八条、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,若双方无法协商一致,可向工程所在地人民法院起诉。
第九条、本合同壹式陆份,供方壹份,需方伍份,合同经双方签字盖章后生效。
每次送货前应拟定一份认价书,经双方签字确认后作为附件与此合同同时生效。
第十条、合同有效期:
从签订合同之日起至合同履约完毕期间有效。
供方:______________________
需方:______________________
_____年____月____日
合同编号:
需方/买方(以下简称“甲方”):
供方/卖方(以下简称“乙方”):
甲乙双方经协商一致,就甲方向乙方购买机电产品事宜,达成以下协议,双方共同遵守:
一、产品名称、数量、价格
卖方保证所提供的所有设备是全新的,并且采用卖方最新设计和合格的材料制造,各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。
二、质量要求、技术标准
执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。在供货时附出厂说明书、合格证,作为本合同的有效附件。
三、交货:
1、交货日期:甲方支付预付款后 个工作日。
2、交货方式:乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。
3、交货地点: 。
四、卖方对质量负责的条件及期限:
1、设备自安装、调试合格之日起保质期 年。
2、乙方提供 年免费维修,如在设备使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后48小时到达甲方现场,在设备使用过程中发生的有关技术性问题,卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。
3、因设备质量问题发生争议,由乙方所在地的技术单位进行质量鉴定。
4、产品的风险自发货之日起转移至买方,但产品的所有权自买方付清所有款项之日起转移至买方,在买方付钱所有款项之前,本合同所述的产品的所有权归卖方。
五、设备的包装、发运及运输:
1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装,以保证货物安全运输到达甲方指定地点。
2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。
3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货,乙方通知甲方准备接货。
六、设备的安装、调试及验收:
1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。
2、安装由甲乙双方现场安装调试,性能达到技术要求的,由甲方负责人签收书面验收合格单并加盖甲方公章(验收合格单具体格式由乙方提供),验收不合格的甲方不予签收。
七、 付款方式:
1、签订合同后 个工作日内支付合同总金额 %的预付款。
2、设备到达交货地点后,经甲方指定人员初步检验,甲方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后 个工作内支付合同金额的 %。
3、设备安装调试完成后,并经甲方签订验收合格单后 个工作日内,支付合同总金额的 %。
八、违约责任
1、逾期交货的,乙方应每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。
2、 甲方无正当理由拒收的,应向乙方支付合同总价30%的违约金。
3、乙方不能在合同规定时间内调试合格的,甲方有权解除合同,此时乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金。
4、如一方违反本合同的约定,违约方除应承担本协议第八条的违约责任外,还自愿承担守约方为实现权利所支付的合理费用包括但不限于律师费、差旅费、法院诉讼费等。
九、禁止商业贿赂和保守商业秘密、知识产权:
1、双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。未经对方书面允许,任何一方不得披露、自用及许可他人使用。
十、争议解决方式:
本协议在履行过程中,如发生争议,双方友好协商解决,如协商不成,双方同意由乙方所在地法院起诉解决。
十一、其他:
本协议自双方签字/盖章之日起生效。本协议一式四份,甲乙双方执两份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
供方:______________________(以下简称甲方)
需方:______________________(以下简称乙方)
乙方因加工的需要,向甲方购买不锈钢板材,为明确双方的权利义务,经双方平等友好协商,订立以下条款。
1、乙方加工所需的不锈钢板材全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买不锈钢板材,否则,乙方应向甲方支付违约金人民币20万元整,同时甲方有权单方解除合同。
2、乙方加工进度需要,分期分批向甲方购进所需不锈钢板材,乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需板材的规格、型号、数量、生产产地,经甲方确认后,甲方应在30日内将该板材送到乙方加工厂地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
3、由于不锈钢板材市场价格变动频繁,每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考,由双方友好协商确定。
4、板材接收验收方式:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起____日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批板材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的板材运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在10日内换送合格板材。
5、付款方式:本合同项下板材款项按以下方式支付:甲方板材送到乙方加工厂当日,乙方必须支付该批板材总价款的80%如果乙方没有按时如数支付任何一期的板材款,则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。
6、双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交方所在地人民法院裁决。
7、本合同双方签字盖章后生效。
8、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方(公章):______________________
乙方(公章):______________________
合同签订日期:____年___月___日
甲方(以下简称“甲方”):
乙方(以下简称“乙方”):
甲乙双方经过共同协商,本着互利互惠、平等交易、共同发展的原则,就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见,为明确双方的权利义务,特签订本协议并共同遵守,
第一条合作内容
乙方向甲方提供消防器材及灭火器的换药及维修服务,乙方对甲方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪。
第二条产品质量要求
协议中产品质量及灭火器的换药及维修服务应符合国家相关法律规定的质量要求。乙方并保证能通过消防验收。
第三条交货
3.1乙方供货时须提供《供货清单》并加盖公司印章,详细填写所有产品名称、数量、单价和金额。
3.2乙方应将货物运至甲方指定的交货地点。
3.3甲方收到乙方货物时,如发现错装、缺件以及其他缺陷时,应及时通知乙方,乙方收到通知后应在2日内无偿更换及补齐,以达到协议中的标准。
第四条报价和结算
4.1乙方所供产品价格依据双方确认的价格表执行。
4.2双方约定以人民币支付,支付方式为__________形式,乙方同时提供等额合法发票。
4.3结算方式:货到验收后,甲方在7个工作日内甲方向乙方支付全部结算价款。
第五条采购内容及价格
第六条协议的生效和期限
6.1本协议壹式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,经双方授权代表签字并盖章后生效。
6.2协议期限为贰年,从 年 月 日至 年 月 日止。
第七条合同的变更和解除
7.1本协议经双方协商同意可以变更,就变更事项,双方应另立补充协议,
7.2本协议经双方协商一致可解除。
7.3协议中一方有以下违约行为,则另一方有权解除合同,并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。
①乙方无故单方面终止协议,中途停止供货或未经甲方书面同意停止供货的。
②乙方供货的产品有质量缺陷,经甲方通知后,未在有效期内及时更换的。
③甲方无故终止协议,给乙方造成损失的。
第八条质保期及售后服务
8.1本协议产品质保期自通过验收之日起24个月。如由于乙方责任需要更换或修理部分的质保期从再次验收合格之日起计算,期限为24个月。
8.2乙方为甲方提供优质服务,对甲方在乙方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务,每年至少上门协助检查壹次。甲方如有需求可随时电话预约,乙方在一个工作日内到达。
8.3甲方在乙方所购消防器材均免费送货上门;换药、维修的.灭火器乙方上门提取,换药、维修后及时送还到甲方。
8.4甲方须严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存灭火器;经常检查压力表,一经开启,即使喷出不多或压力表低于绿线区必须及时重新充装维修;必要时可通知乙方上门指导。
8.5甲方享受乙方签约单位干粉灭火器维修的配件费用全免待遇。
第九条不可抗力
9.1本协议中所指不可抗力是指签订本协议时不能预见、不能避免或不能克服的事件。
9.2甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时,应及时向对方通报不能履行或延期履行的理由,并在十五日内提供书面证明,经双方协商是否变更或延期执行协议。
9.3因不可抗力造成的损失,双方协商解决。
第十条违约责任
10.1乙方如延期交货或交货数量不足者,乙方应偿付甲方此批货款总值1%的违约金。
10.2乙方所发产品有不合规格、不符合质量要求等情况,甲方有权拒绝办理收货手续,且无代为保管责任,因此所发生的一切费用损失,由乙方负责;
10.3在产品保质期内,乙方所供产品存在质量问题或发生损坏,乙方负责无偿修复或更换,但甲方非正常使用或人为原因导致的除外。
10.4甲方根据本协议第7.3条的约定解除协议的,乙方必须在收到甲方解除协议的通知后一周内退还甲方已付全部款项,设备已经交付的,乙方在返还货款后一周内自行取回设备。
第十一条争议解决
11.1所有因本协议或执行本合同引起的争议,双方友好协商解决,协商不成,则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条附则
12.1附件与本协议具有同等法律效力,是不可分割的部分。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
供方: (简称甲方) 合同编号:
需方: (简称乙方) 签订地点: 签订时间: 年 月 日
一、供、需双方本着互惠互利,友好合作的原则,达成如下协议,以资共同遵守:
二、产品名称、规格、单价、数量、金额
三、交货地点及交货时间: 新荣记X店,交货时间由需方另行通知。
四、运输方式和费用负担: 由供方负责运输到工地,费用均已包括在单价内。
五、货款计算方法: 本合同为单价合同,数量按实发货量结算。
六、结算方式及支付方式: 每月25日结算一次,供方负责与需方收货人员进行收货单核对,核对无误后,在次月7日前支付本次货款的90%;本合同供货完毕,一个月内付清尾款。(具体按双方协商为准)
七、违约责任: 供方应按需方要求,按时到货,如因供方原因未按时到货处于本批次货款4%的处罚金。如需方未按约定的时间内支付工程款,向供方支付1%的滞纳金。
八、纠纷解决方式: 合同履行中发生争议,双方应尽可能通过双方友好协商解决;协商不成时,按《中华人民共和国合同法》的法规,通过甲方所在地司法程序解决。
九、其它: 合同签字盖章生效后,支付给供方30%备料款。(具体按双方协商为准)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日