产品质量供货合同(通用3篇)
甲方:
签订地点:
乙方:
合同编号:
一、合同内容及价款:签订时间:
再发生其他额外费用。
二、质量标准:乙方要严格按质量标准、国家相关标准及原设备要求组织修理、更换和检验,并确实保证甲方要求。
三、支付方式:乙方修复完成,经双方签字验收合格并提供完整的资料后,甲方支付乙方合同结算价款的90%。
此款支付前乙方提供甲方17%全额增值税发票。其余10%质保金。
质保期从产品运行合格之日起12个月,或不超过交货之日起18个月,以先发生为准,质保多不计利息一次付清(银行电汇或支票)。
四、技术服务地点:甲方。
五、甲方职责:
1、根据合同配合乙方服务;
2、按合同支付乙方费用。
六、乙方责任:
1、乙方按合同提供技术服务。
2、根据合同按时优质完成技术服务,对服务质量负责。质保期一年从产品运行合格之日起12个月,或不超过交货之日起18个月,质保期内出现质量问题,由乙方负责免费维修,若给甲方造成损失的,乙方还必须全额赔偿。
3、保险:由乙方负责办理人员、机具保险并承担费用,如果乙?讲话丛级ü郝虮O眨磺泻蠊孕谐械#追讲桓喝魏卧鹑巍?
4、乙方人员须遵守甲方现场及国家相关安全管理规定,其一切安全(含人身安全)由乙方负责,甲方不负任何责任,其它方造成人身伤亡或安全事故的由责任方承担。如因乙方自身原因发生的事故,所产生的损失及费用由乙方自行承担。
七、检验标准、方法、地点及期限:
1、检验标准按国家及行业相关标准和规范执行;
2、乙方修复完成,应提交产品质量检验报告。
修复后由甲方验收,乙方应派质量检验人员到现场和甲方共同验收,验收结果应经双方签字确认,此验收不减轻乙方对产品修复质量应负的责任。
如果乙方没有派质量检验人员到现场和甲方共同验收,视为乙方已同意甲方单方进行验收并接受验收结果。
八、本合同解除的条件:双方协商一致可变更或解除合同。变更或解除合同应采用书面形式。
发生下列情形之一的,一方可解除合同:
1、因不可抗力,致使合同标的不能实现;
2、乙方未按合同约定维修完毕,经催告后3日内仍未交货;
3、维修质量不符合合同约定,且乙方未按甲方的要求采取必要的补救措施的,甲方有权解除合同,合同变更或解除,不能免除违约方应承担的违约责任,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。
九、违约责任:
1、乙方未按期维复完毕,每逾期一天,应向甲方支付合同金额的5‰作为违约金,同时负责赔偿给甲方造成的全部损失。
2、修复技术服务的质量、性能不符合约定,乙方必须采取必要补救措施,并每项支付违约金合同金额5%的违约金,若发生费用和给甲方造成损失,乙方必须全额赔偿。
3、乙方保证对所提供的维修技术服务不侵犯第三方的权利,否则应承担由此给买方造成的一切损失
十、解决合同纠纷方式:双方协商解决,协商不成,则由甲方所在地人民法院裁决。
十一、生效时间:合同在双方法人或委托代理人签字并加盖公司合同章后方可生效。
十二、其他约定事项:乙方修复完成时,乙方要向甲方提供壹份出厂文件,并加盖乙方单位质量检验公章,出厂文件要有品质证明书(即合格证)、厂内检验报告。
十四、未尽事宜双方协商解决。
十五、本合同一式六份,甲方执四份、乙执二份。
乙方:甲方:
住所:住所:
法人或委托代理人:委托代理人:
经办人:经办人:
电话:电话:
传真:传真:
开户行:开户行:
帐号:帐号:
税号:税号:
邮政编码:邮政编码:
答辩人:
地址:
被答辩人:
地址:
法定代表人:
风险提示: 一份严谨的民事诉讼答辩状,首先需要分清是否属于法院主管,是否有需要写民事诉讼答辩状;
其次是弄清楚受理法院的管辖;
再有就是检查诉讼主体是否遗漏,是否有误;
此外还应该注意起诉期限和诉讼时效的问题。
在明显存在上述问题时,不要急于答辩,答辩时在答辩中明确提出异议,往往能事半功倍,即可令对方“败诉”。
现就甲公司诉被告乙有限公司买卖合同纠纷一案,答辩如下:
一、原告作为生产者应当保证自己的产品质量,并对自己的产品质量负责。
依据《中华人民共和国产品质量法》“第二十六条、生产者应当对其生产的产品质量负责。
产品质量应当符合下列要求:(一)不存在危及人身、财产安全的不合理的危险,有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的,应当符合该标准;
(二)具备产品应当具备的使用性能,但是,对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外;
(三)符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准,符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。
”所以本案中原告应当首先证明自己的产品具备了应当具备的使用性能,其所出售的是合格产品。
二、关于民事诉讼证据法律规定,因产品质量责任纠纷,实行举证责任倒置,即用户只须证明其损害是由于产品有缺陷所致就可以要求赔偿,而生产者是否有过错,由生产者自己举证。
本案中被告只需证明自己因此受到的损害后果,即对产品提出的质量问题,存在的许多不良后果。
在使用过程中,发现软件存在的许多缺陷。
三、原告存在迟延交货的违约问题。
根据原被告______年______月______日签订的合同编号为______买卖合同约定:卖方交货时间为______年______月______,而实际上原告在______年______月______日才全部履行合同义务,原告实际履行合同义务时间与合同约定不一致,原告的行为已经构成迟延交货,其应当承担相应的违约责任。
根据双方签订合同约定,“由于卖方原因延误了交货期,每延误七天,买方按合同总价的______%对卖方处以罚款,不足七天的,按七天计。
此款项从货款中直接扣除。
罚款最高不超过合同总价的______%,超过一个月未交货的,买方有权解除合同,卖方承担由此给买方造成的损失。
”因此被告有权依据合同约定直接从货款中扣除______元。
四、被告已经付出的货款金额。
______年______月______日原被告双方签订合同之后,被告分别于______年______月______日向原告支付______元,于______年______月______日向原告支付______元,于______年______月______日向原告支付______元,于______年______月向原告支付______元,共计向原告支付______元。
五、被告还未到合同约定付款时间,原告诉讼请求不能成立。
在第七条款中约定“货到买方三个月内付总货款的______%,余款______%壹年内无质量问题付清余款,”而原告完成全部交货时间为______年______月______日,所以在原告______年______月______日提起本次诉讼时,还未达到货到一年的时间,所以本案中______%的货款______元的付款条件还未成就,另外还存在质量问题。
综上所述,请求法院依法驳回原告不合理的诉讼请求。
此致
______________人民法院
答辩人:________________
______年_____月_____日
合同编号:
供方:司需方:联系人:联系人:电话(传真):电话(传真):
为保护供需双方合法权益,明确供需双方的权利义务,根据《中华人民共和国民法典》,经供需双方充分磋商,签订本合同,并共同信守。
一、项目名称、型号、单价、数量、金额:
二、供货时间、地点、方式:
1、供货时间:2、供货地点及供货方式:
三、质量要求、技术标准:
按供方企业技术要求生产制造,同时供方保证按需方提出的协议供货质量保证承诺条款履行合同。
四、验收方式及提出异议期限:
1、验收时间:供方安装完毕后;2、验收方式:供需双方按照合同要求共同验收;4、提出异议期限:安装完毕后一周内;五、随机备品、配件工具数量及供应办法:供方提供安装所需的附件,安装工具由供方自行解决;
六、售后服务、保修期:按国家《部分商品修理、更换配件责任规定》提供产品三包;供方对产品免费保修一年;
七、付款方式、期限:双方签订合同后,需方预付供方合同金额30%,即元,供方安装完毕后经双方验收合格,需方在七天内结清余款。
八、违约责任:
除不可抗力事件外,一?讲话幢?合同约定履行义务的,违约方除按《民法典》规定承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等责任外,应向守约方支付相当于合同总金额1%(最高不超过5%)的违约金。
九、解决合同纠纷方式:
由双方协商解决或由合同签订所在地仲裁机构解决。
十、本合同一式两联,供方、需方各执一联,由供需双方签字盖章后生效。
十一、其他约定事项:
需方(签章):供方(签章):咸阳安润橡塑有限公司地址:地址:咸阳市秦都区高新工业园联系人:联系人:王卫东联系电话:联系电话:
开户银行:开户银行:建行咸阳渭阳西路支行帐号:账户:
合同签订日期:20__年元月廿十日