简单木工承包合同(精选30篇)
甲方:
乙方:
经双方协商由乙方承担甲方施工任务,为明确双方责任,保证工程质量、工期、安全文明施工,经双方同意签定本合同。
一、承包方式:
包工不包料。
二、承包保证金:
x元,合同签订后交甲方,工程验收合格退乙方。
三、承包范围:
1、施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。
2、木工装模甲方提供支撑、模板、方木,乙方承担装模所需用的工具、机械和有关材料(拉杆、卡具、元钉、元丝、螺丝等)。
四、承包价款和付款办法
1、按建筑面积每㎡(建筑面积按国家规定的计算方法计量)承包价款中含工人劳保费和养老保险金。
2、第一层完工验收合格付承包工程价款的,三层完工验收付20%,主体结构完工验收合格后付20%,竣工验收付,余款保修期满付清。
3、工程款的支付必须保证施工工人的'工资,乙方如有拖欠施工工人工资,影响工程施工,甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资,如乙方承包款超支,用乙方设备机械抵扣。
五、工程质量:
乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底,严格按图纸和规范施工,严格按施工规范检查、验收,服从甲方现场施工管理人员指挥,工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款1000元,以此类推,从承包款中扣除。
六、安全施工:
乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底,严格按国家安全施工规范组织施工,安全防护措施符合国家安全规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故,一切责任和损失由乙方承担。
七、文明施工:
乙方人员进场,遵守现场文明施工章程,听从甲方现场人员管理,按文明施工条例施工。计划、节约用料,模板、方木、卡具合理利用,不得有浪费现象,完工后方木、模板、卡具归类堆放整齐,现场文明整洁。发现乙方人员浪费现象,一次罚款500元,二次罚1000元,再次清退出场。
八、工期:
20xx年5月15日止,乙方按期编排施工进度计划,严格按施工形象进度组织施工,保证按期交工。工期延误每一天罚款,提前则奖励。施工中乙方工期严重滞后,甲方有权另行安排施工队伍,其施工费用从乙方承包价款中扣支,因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期,工期顺延。
九、本合同双方签字后生效,未尽事项双方协商解决。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
甲方:
乙方:
为了搞好废水处理间、净环冷水池工程,互惠互利双赢的原则,经双方协商模板单项工程达成如下协议:
一、承包形式:包清工、不包料。
二、工程工期:以甲方制定的工期为准
三、承包价格:按模板与砼接触面积计算废水处理间、净环冷水池房每平方米40元。
四、承包内容:所有模板制作、加工、安装、支撑固定、拆模,模板拆除后按规格堆放、架管分类堆放整齐,按甲方指定地点堆放,50m以内由乙方负责倒运,垂直运输由甲方派吊车运输,路费、生活费自理,甲方负责提供住宿,所有住宿的床自行爱护,损坏照价赔偿。
五、质量要求:
模板工程必须有质检部门验收合格,符合设计规范要求。
六、付款方式:净环冷水池按每月付80%,废水处理间基础竣工验收后付80%,单项工程竣工后经甲方验收合格后一次付清。
七、注意事项:
1、在施工过程中,必须服从甲方管理人员的指挥,进入现场的材料及施工用具必须摆放整齐,做到文明施工。进入现场的.人员,必须遵守工地的规章制度,按施工规范进行施工,确保浇砼过程中模板不出现跑模、胀模等现象(如出现跑模、胀模等由乙方负责修改整平)。如出现质量问题,必须报甲方查验,不得自行处理。
2、模板支撑固定完毕后必须报甲方,监理进行验收,验收合格后,清理现场所有材料,堆放整齐,工完料清,浇砼过程中派专业人员进行模板看护和加固。拆模时间必须提前通知甲方,拆模时不得损坏砼构件外表面,否则由乙方负责,质量不合格造成甲方罚款全部由乙方承担。
3、乙方在施工过程中,如违反工地制度及施工规范要求,甲方通知后不进行整改,甲方有权对乙方进行罚款。
4、合同期内,由于乙方施工人员不足,甲方有权提供施工人员,费用从乙方工程款扣除两倍,中途退场未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期造成的一切经济损失均由乙方单方承担,同时,甲方有权冻结乙方的承包工程款,并且安排其它施工队费用从乙方工程款扣除。
5、施工过程中,乙方应保质保量按时完成所承包的业务。如造成质量事故,一切损失由乙方自行承担;如出现罚款,以公司出示单据为凭,扣除乙方。
八、安全事项:乙方进入现场人员应当注意安全防范意识,正确操作施工机械,服从安全部门的领导;乙方不按(国家现行安全规范规定)操作,因乙方责任造成工伤事故由乙方负责。工程壹仟元以下自行承担,壹仟元以上经双方协商后解决。
九、如甲方不能够按时提供材料,由甲方负责,乙方不得擅自切据木板、木方,如需要应向甲方回报,经甲方同意后方可进行,否则按市场价格赔偿。
合同一式两份,经双方签字后生效,工程款结清后自动解除。
合同签定人:甲方:
乙方:
年月日
甲方:海通花园三期项目部 (以下简称甲方)
乙方: 身份证号: (以下简称乙方)
为了完善项目部内部管理责任制,确保工程质量,施工进度、文明施工,安全生产,实现项目管理目标,根据国家有关法规,结合工程特点,把主体模板分项承包给乙方施工,经双方协商,签订以下条款共同信守。
一、承包形式、范围
1、海通花园三期1——16#楼所有主体模板分项工程,开工前提供准确的模板材料数量,配制模板、支模架搭拆、后浇带、螺杆制作、螺杆套安装、螺杆凿除、刷油、安装、嵌缝、守模、拆除、清理、整修,拔钉堆放,机具保养;并负责场内卸料、完工后钢管、扣件归还的装卸车人工,按指定地点堆放整齐(包括施工过程中多余材料及废材料堆放)、二次搬运和主体完成后的堆放清理,粉刷前的凿砼等木作范围内的一切工作。楼层放线班组长必须配合放线。
2、甲方以包清工形式承包给乙方,乙方不得以任何理由和借口转包或分包。如有转包或分包情况,一经发现,甲方有权扣除其质量保证金,并将乙方清退出场,已完工程量按70%结算。
3、如乙方中途自动退场,甲方不支付任何费用。
4、做好承包范围内的落手清,安全生产和文明施工工作(本项不发生点工)。
二、工程质量
本工程质量目标为确保优质合格,模板工程围绕该目标进行管理和操作。乙方必须按优质工程标准、国家施工规范、项目部的质量技术交底施工。不得有涨模、缩颈、梁板下弯等质量缺陷;模板拼缝严密,表面清洁,满涂隔离剂;轴线位移不大于5mm,标高及截面尺寸在+2、-5mm之间,每层垂直度不大于3mm,相邻板高低差不大于2mm,表面平整度不大于3mm;施工期间达不到以上要求导致返工的,责任自负,如不能及时整改造成砼构件成型后出现质量问题,所产生的损失由乙方全额赔偿外每处罚款100元。
三、结算及付款:
1、结算依据:按施工图纸及变更单,计算混凝土与模板的接触面积;
2、结算单价:
①、达到合同标准按 元/m2结算,达到质量要求、进度要求的在工程结算时按1元每平方米进行奖励。如未能确保项目部总进度,达不到本工程质量要求的,处以每平方米2元的罚款。
乙方在施工过程中不得以任何理由提高单价。
3、付款方式:
①、每月支付已完工程量的80%价款;
②、主体完成,通过验收评定达到合同标准后一个月内付清余款。
③、每月职工发放工资后,按职工胸卡编号做好专用工资发放清单交项目部备案。
4、如乙方职工发生向上级主管部门投诉事件时对乙方处以罚款1000元。
四、工期要求:
1、分部分项工程进度计划由甲方统一安排,乙方必须在限期内完成,标准层每月不得小于4层,不得有任何理由延误工期,否则视为违约。
2、每层模板拆除乙方必须在5天内完成,并须做到工完场清。
3、每层拆模后,乙方对跑模等有质量缺陷部位的处理要及时。如因处理不及时导致在各类检查中受批评,每次罚款1000元。如因跑模原因导致砼增加量在0.5m3以上者,所产生的费用由乙方负责。
五、材料及落手清要求:
1、甲方负责提供模板原材料和方木到现场,场内卸车,二次搬运由乙方自理;其它元钉、铁丝等材料,劳保用品均有乙方自行解决。
2、乙方在施工过程中做到节约材料,合理配模;必须做到不能以大代小,以长代短,尽量利用原有材料;每层施工完,在打混凝土之前,必须把多余的材料、扣件、钢管、方木、模板分别按项目部要求清理堆放整齐。清理完成后和该分项主管人员与其他班组做好互检、交接手续。如有浪费及不合理利用情况按项目部相应管理条例处罚;
3、钢管扣件、止水螺杆由甲方提供,其他山形卡、步步紧、可再利用螺杆。套管等所有配件乙方负责。甲方提供材料用完如数归还,欠缺部份按市场价照价赔偿;
六、机械及工具:
1、该项施工中的各类工具及三级配电箱、电缆由乙方自行解决,甲方不予提供;
2、碘钨灯灯管由乙方自理;
七、双方责任
甲方:
1、对乙方负有领导、服务、监督管理的责任;
2、提供乙方住宿,代办乙方职工的'暂住证和劳务证等,费用由乙自理;
3、及时提供工程所需的材料,如遇设计变更及时通知乙方;
4、随时对乙方进行质量、工期、安全、文明施工实行监督;如发现问题有权提出纠正整改,并作相应的处罚,处罚款在工程款中扣除。
5、协调各班组之间的配合工作。
乙方:
1、乙方必须无条件遵守项目部的各项管理制度。
2、乙方进场前与项目部后勤签订后勤责任书;
3、乙方必须严格按本协议第二条及支模方案精心组织施工,配足劳动力,接受甲方正确指挥,完成各项工作。特别是平时应由现场带班与施工员一起进行放样。
4、做到团结互助,积极配合甲方和其它工种班组,保证做好工期、质量、文明施工等各项工作;同意接受甲方的管理和处罚条例。
5、班组在工地内如发生打架、斗殴事件,不论对错乙方每次罚款500元,并对当事人处以罚款每人200元,且送公安机关处理。
6、严格用工制度,在职工进场后及时把各人的身份证、务工 证、就业证、计生证、暂住证、照片交到项目部登记。
7、乙方承包人每天必须有半天以上时间在工地(到位情况须经项目部考核)。特殊情况须向项目部事先请假;如不事先请假每发现一次罚款100元。
8、甲方如需点工,乙方必须无条件配合,工资按 元/工计(每工按9小时)。
9、爱护公物,搞好宿舍卫生,并有值班和卫生检查制度,严禁随地大小便,集体宿舍严禁楼上向楼下泼水,严禁使用煤气灶、煤油炉、电饭堡、热得快、电炉,如有发生没收器具外并每次罚款200元。
10、特殊工种作业人员乙方必须确保持证上岗,否则由此引起的处罚由乙方负责。
八、违约与罚款
1、乙方违犯治安管理条例或项目部规章制度时,甲方有权作出处罚处理,情节严重者送公安机关处理。
2、如果乙方违反安全操作规程,导致严重后果时,万元以下乙方承担一切经济损失和责任;万元以上时以上部份甲方承担40%,乙方承担60%。
3、如果乙方人员与其它班组发生斗殴事件时,应及时通知项目部处理;如属乙方人员造事,处罚款外其误工费、医药费及治安部门处罚金等全部由乙方自负。
4、乙方人员家属不得在工地内住宿(如有必要须经项目部同意),如违反,甲方有权处以罚款100-500元。
5、甲乙双方应严格履行本协议,如擅自中断协议而影响工程进度造成的经济损失应由责任方负责赔偿。
9、安全管理
1、 乙方必须服从项目部安全管理人员管理,进入工地戴好安全帽,杜绝安全事故发生。
10、其它
1、签订合同后,乙方需付 万元作为工程质量保证金,分项完成经项目部验收后一个月内退还。
2、末尽事项,双方本着实事求是的原则协商解决;
3、本协议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份;
4、本协议自双方签字或盖章时开始生效,完工结算付清后自动失效;
甲方代表: 乙 方:
甲方负责人:
乙方负责人:
依照《合同法》及国家相关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,现甲、乙双方经充分协商,就 万源市新店高山移民安置房 木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致,特订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称: 万源市新店高山移民安置房
工程地点: 万源市新店乡
第二条 工程承包单价及范围
1、按建筑面积/m2进行费用结算(坡屋面按水平投影计算增加工程量);
2、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作(包括辅助材料)。
包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等,并包括夜、雨天加班费用。
第三条、工程工期
1、工期要求:
如甲方原因造成工程不能正常运行,由甲方负责,如因乙方原因造成工期不能满足要求,由乙方负责并赔偿甲方损失。
2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划(并报甲方审核后照进度计划严格实施),并执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
3、若延期一天工期,罚款元;提前一天奖励
第五条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准,力争优良。
第六条 甲方责任和义务
1、 负责统一制定各项管理目标,对工程质量、工期、安全生 产、文明施工监督、检查和验收。
2、 协调现场工作关系。
3、 根据工程进度情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产 需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。
4、 按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款。
5、 协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三
保”设备。
第七条 乙方责任与义务
1、 遵守国家政策和法律法规;遵守建筑单位(业主方)、监理 单位和甲方的相关规章制度,文明施工,做好上岗前的安全培训、教育工作,防止事故发生,并做好环境和职业健康安全、劳动保护等“三级”教育工作。
2、 严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计,精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。
3、 乙方自身配备的管理人员、技术员、安全员坚守岗位。技 术工人必须按国家规定持证上岗。所有管理人员及特种作业人员的证件的原件交给甲方统一管理 ,以便备查。
4、 服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有 关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面
的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。
5、 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程 部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。
6、 按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。
7、 按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》,并按合 同所约定的条款,按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案,每月25日交于甲方资料员处),并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。
8、 为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品 (如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品),违反规定时按相关制度处罚。
9、 进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练 等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员进场施工;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、 甲方在资金暂时不到位时,乙方应尽量对其施工人员做好 解释工作。若未按期拨付工程款,甲、乙双方共同协商解决。
第八条 履约保证金的缴纳及返还
1、 为有效履行该工程劳务承包合同,在签订本劳务承包合同时,乙方自愿向甲方缴纳该工程的劳务履约保证金壹万元整(此履约保证金不计息)。
2、 该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保 障。
3、 履约保证金的返还:
主体竣工验收合格后返还。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1、 甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明 施工、环境保护以及相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及相关规章制度,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全 施工标准进行施工;在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全事故,乙方应按有关规定立即报告甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、 乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部 门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
4、 加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境, 限制由施工工作引起的噪音或其它污染;避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。
第十条 材料、设备的管理
乙方自备材料、设备,根据工程进度需要,由乙方有计划 的自行安排。
第十一条 结算办法及付款方式
按月进度拨付已完工程量的工程款80%;余款在工程竣工验收合格后,除留质量保修金5%,其余工程款在国家规定的保险期满后一次性付清。
第十二条 施工验收
1、 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。 施工完毕,甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷,乙方应无条件无偿维修。
乙方应配合甲方对其工作进行验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。
第十四条 保险
1、 保险费用由甲方负责。
2、 保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少 损失;所发生的费用由乙方承担伍万元以内。
第十五条 争议
1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉 。
2、发生争议后,在甲乙双方未协商一致时,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果。
第十六条 不可抗力
1、 人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2、 人力不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方现场负责人,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施,为减少损失而采取措施发生相关费用由甲乙双方负责。
3、 因不可抗力事件延误的工期相应顺延。
第十七 补充条款
1、 施工用电:甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。 第十八条 合同未尽事宜,本着公平公正协商解决。
第十九条 合同份数
本合同一式四份,甲、乙双方各执二份 ,甲、乙双方签字 、盖章生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
负责人: 负责人:
年 月 日
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,甲方将_____项目
工程以包工,包制模,铁钉,铁线,电缆,电锯电片及机械所有的电缆电线工具,包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工,为安全保质保量金,工程结束后给予返还。
一、承包单价;乙方所承包的木工工程,其单价按建筑面积的____元/㎡(包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体),按此单价为最终结算价,甲方不另追加乙方任何费用,面积计算以图纸为准。
二、承包范围;乙方按设计图纸,设计变更完成该工程所有的木工工程,(含附属零星工程木工及基础设施的制安,负责工程完工后,所有的模板,方条,顶木,步步紧,方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好)。
三、乙方负责:
1、乙方应付责组织本工程所需要的'熟练工人,机械工具辅助材料,熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列,进度计划国家品质标准施工。
2、服从项目管理人员及施工员统一指挥,调配和检查,遵守项目人员制定的各项规章制度,不准随意浪费甲方原材料,如发现乙方随意浪费,甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。
3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的,发现一次罚款500元,累次不改甲方有权单方面终止合同,乙方按实际完成工程量的60%结算,并自动退场。
4、主体施工过程中,乙方应按时,按质,按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象,发现有出以每处50—200元罚款,并即时处理,因木工验收不合格造成返工,甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资,工程所有爆木,漏浆处,乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到,不到的话,甲方有权请他人做,其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除,影响工期的按合同规定处罚,乙方应无异议。
四、甲方负责;
1、负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育,指导,检查乙方施工过程中的施工质量。
2、按合同约定按时支付工程款。
3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电,(不含电磁炉用电)。
五、工期要求;
1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工,具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。
2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时,甲方有权高价在外面请人帮忙完成,乙方无权阻扰,其工资从乙方工程进度款中扣取,工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金,按工期计划乙方提前完成应给与奖励。
3、因乙方原因造成工程停工三天以上,甲方有权单方面终止合同另找施工队,结算按实际完成工程量的60%结算,结算时间按工程主体全部封顶后结算,余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用。
六、质量标准;
规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工,并达到国家工程品质验收合格标准,如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的,甲方有权追究其赔偿责任并罚款,费用从乙方工资中扣回。
七、安全要求;
1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程,佩戴安全帽,穿工作服,穿胶鞋上班。
2、上班时间不许喝酒,打闹,严格安全生产条例方针,及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底,进行施工。
3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故,由乙方负全部责任和费用及事后处理,与甲方无关。
4、不带安全帽,穿拖鞋,喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款,此款从工资中扣除,并通报批评,现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地,住宿,逗留。
八、付款方式;本工程第一次按工程总量的三楼付款80%,然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。
九、本合同未尽事宜,双方可根据情况随时协商补充,补充协议与本合同具有同等效力。
十、本合同书自签字之日起生效,工程竣工,工程款全部结清后本合同法律效力自行终止。
十一、本协议一式两份,双方各持一份,同时具有相应法律效力。
甲方:(签章)
乙方:(签章)
日期:____年__月__日
日期:____年__月__日
发包方:__________________(以下称甲方)
承包方:__________________(以下称甲方)
"依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。"经甲乙双方共同协商,就木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致,特订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:
工程地点:
第二条工程承包单价、范围及要求
工程承包单价:
按建筑面积/m2进行费用结算(坡屋面按水平投影计算增加工程量);合同价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。
承包范围及要求:
1、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作(包括辅助材料)。包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等,并包括夜、雨天加班费用。
2、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线),多层顶板支撑板带。
3、根据设计图纸或模板翻样图加工模板,安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理,浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装,安装完毕模板内垃圾的清理,墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打,修补等。模板每两层刷一次隔离剂。
4、拆除模板的清理、校正,材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除,按图纸设计交底予留孔洞的留设,及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);
5、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10MM以内,模板的周转使用时要将表面清洁干净,以保证砼的外观质量。
6、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
7、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
8、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。
第三条、工程工期
1、工期要求:天。年月月开工,如甲方原因造成工程不能正常运行,由甲方负责,如因乙方原因造成工期不能满足要求,由乙方负责并赔偿甲方损失。
2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划(并报甲方审核后照进度计划严格实施),并执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
3、若延期一天工期,罚款_________元;
第五条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准,力争优良。
第六条甲方责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标,对工程质量、工期、安全生产、文明施工监督、检查和验收。
2、协调现场工作关系。
3、根据工程进度情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。
4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款,
5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置"三保"设备,有关代支费用由乙方全额承担,费用从当月预借款(生活费)中扣除。
第七条乙方责任与义务
1、遵守国家政策和法律法规;遵守建筑单位(业主方)、监理单位和甲方的相关规章制度,文明施工,做好上岗前的安全培训、教育工作,防止事故发生,并做好环境和职业健康安全、劳动保护等"三级"教育工作。
2、严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计,精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。
3、乙方自身配备的`管理人员、技术员、安全员坚守岗位。技术工人必须按国家规定持证上岗。所有管理人员及特种作业人员的证件的原件交给甲方统一管理,以便备查。
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。
6、按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》,并按合同所约定的条款,按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案,每月25日交于甲方资料员处),并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。
8、为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品),违反规定时按相关制度处罚。
9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员进场施工;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、甲方在资金暂时不到位时,乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款,甲、乙双方共同协商解决。
第八条履约保证金的缴纳及返还
1、 1、为有效履行该工程劳务承包合同,在签订本劳务承包合同时,乙方自愿向甲方缴纳该工程承包额的10%作为履约保证金,计_________元,其中质量保证金4%,工期保证金2%,安全保证金4%。(此履约保证金不计息)。
2、该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保障。
3、履约保证金的返还:主体竣工验收合格后返还。
第九条环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及相关规章制度,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全事故,乙方应按有关规定立即报告甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
4、加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工工作引起的噪音或其它污染;避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。
第十条材料、设备的管理
1、木工班使用的材料服从项目部分配的材料领取(但必须办理有关手续签字后)使用。方木、竹木模板必须计算报项目部审批后开锯配模但不得随意乱锯。如发现乱锯的按材料的5—10倍罚款。铁钉及铁丝等材料由乙方自行解决。
2、周转材料为工程施工中的一个重大投资环节,所以对周转材料的合理利用是对工程成本控制的重要环节;对于周转材料中的易耗品实施限额管理,扣件损耗量规定为1%、U形卡损耗量为3%、山形卡损耗量为3%,超出部分由班组按市价赔偿。
3、严禁使用钢筋头支模,木工使用的定位筋必须经项目部审批后到钢筋班领取。
4、乙方自备材料、设备,根据工程进度需要,由乙方有计划的自行安排。
第十一条结算办法及付款方式
按月进度拨付已完工程量的工程款70%;甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费1500元/人,负责人5000元.根据苏州市对农民工工资的管理规定精神,乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);余款在工程竣工验收合格后(由乙方与有关审计部门审核后的数量为准),除留质量保修金5%,其余工程款在国家规定的保险期满后一次性付清。
第十二条施工验收
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷,乙方应无条件无偿维修。
2、乙方应配合甲方对其工作进行验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。
第十四条保险
1、保险费用由乙方负责。
2、保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失;所发生的费用由乙方承担。
第十五条争议
1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉。
2、发生争议后,在甲乙双方未协商一致时,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果。
第十六条不可抗力
1、人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2、人力不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方现场负责人,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施,为减少损失而采取措施发生相关费用由甲乙双方负责。
3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。
第十七补充条款
1、施工用电:甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。
2、乙方所有与甲方发生的资金来往、均由工区项目部门有关人员审核签字后报工程项目承包人审批后方可到财务办理付款。
3、乙方跟不上项目部制定的进度,甲方帮助找人按每人500元/天计算。
4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担,并在当月生活费中扣除。
5、在施工过程中,由于乙方原因,造成中途退场或甲方被迫更换施工班组,则按协议价的50%与乙方结算。
6、乙方与甲方项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。
第十八条合同份数
本合同一式肆份,总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份,甲、乙双方签字、盖章生效。
甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________
负责人:__________________负责人:__________________
订立时间:__________________订立时间:__________________
甲方:
乙方:
经双方协商由乙方承担甲方施工任务,为明确双方责任,保证工程质量、工期、安全文明施工,经双方同意签定本合同。
一、承包方式:
包工不包料。
二、承包保证金:
x元,合同签订后交甲方,工程验收合格退乙方。
三、承包范围:
1、施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。
2、木工装模甲方提供支撑、模板、方木,乙方承担装模所需用的工具、机械和有关材料(拉杆、卡具、元钉、元丝、螺丝等)。
四、承包价款和付款办法
1、按建筑面积每㎡(建筑面积按国家规定的计算方法计量)承包价款中含工人劳保费和养老保险金。
2、第一层完工验收合格付承包工程价款的,三层完工验收付20%,主体结构完工验收合格后付20%,竣工验收付,余款保修期满付清。
3、工程款的支付必须保证施工工人的.工资,乙方如有拖欠施工工人工资,影响工程施工,甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资,如乙方承包款超支,用乙方设备机械抵扣。
五、工程质量:
乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底,严格按图纸和规范施工,严格按施工规范检查、验收,服从甲方现场施工管理人员指挥,工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款1000元,以此类推,从承包款中扣除。
六、安全施工:
乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底,严格按国家安全施工规范组织施工,安全防护措施符合国家安全规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故,一切责任和损失由乙方承担。
七、文明施工:
乙方人员进场,遵守现场文明施工章程,听从甲方现场人员管理,按文明施工条例施工。计划、节约用料,模板、方木、卡具合理利用,不得有浪费现象,完工后方木、模板、卡具归类堆放整齐,现场文明整洁。发现乙方人员浪费现象,一次罚款500元,二次罚1000元,再次清退出场。
八、工期:
20xx年5月15日止,乙方按期编排施工进度计划,严格按施工形象进度组织施工,保证按期交工。工期延误每一天罚款,提前则奖励。施工中乙方工期严重滞后,甲方有权另行安排施工队伍,其施工费用从乙方承包价款中扣支,因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期,工期顺延。
九、本合同双方签字后生效,未尽事项双方协商解决。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年月日 年月日
发包方(甲方):
法定代表人:身份证号码:
承包方(乙方):身份证号码:
住址:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国农村土地承包法》规定,本着平等、自愿、公平、公正原则,就林地承包经营问题,甲、乙双方协商一致,签订本合同条款如下:
一.承包林地概况。甲方将其位于辖区内地名高洞山的林地,面积约20__亩,发包给乙方承包经营。承包林地的具体四至以大寨湾村民组派代表指定边界为准。另附由林业技术人员勾绘并经甲、乙双方盖章、签名确认的万分之一地形图作为合同附件。
二.承包期共20__年。期限为:从付先荣采伐结束之日开始计算时间至25周年止。(最好是写为“20__年6月30日至20xx年6月30日的格式”)
三.承包期间承包款按以下所列方法由乙方缴交给甲方:
1.承包款合计15.5万元人民币。
(所涉及的金额建议写为大写如十五万五千元或者写为155,000元)
2.承包款缴纳方式:
(1)签定合同之日付1.55万元。
(2)付先荣采伐结束,乙方完全进行经营之日,付4.65万元。
(3)不出现边界纠纷,乙方完全进行经营之日起五年内付清余款。
四.承包林在付先荣采伐结束时已经没有地上物(包括所有林木)。如有极少地上物无偿归乙方所有,并由乙方自行处置。
五.甲、乙双方的权利义务。
〈一〉甲方的权利义务:
1.甲方有权督促乙方按合同规定缴纳承包款。
2.在签订合同时,甲方必须向乙方提供以下有效证件:
(1)承包林地范围内经县人民政府登记换发的新版林权证。
(2)林地发包方案的集体决议。该决议要有该村民小组户主会议三分之二以上户主签名同意。
(3)由林业技术人员用万分之一地形图现场勾绘拟发包林地的范围界线图。
3.按合同规定,甲方必须依时将承包林地交付给乙方使用,该林地性质必须是商品经济林地。
在承包期内,甲方必须协助乙方理顺林地周边关系和本辖区内的.村民关系,做好确认承包林地与周边地块的权属确认工作,做到四至清楚,界至明确,确保乙方的承包
经营权,收益权不受侵害。如因甲方发包林地权属有纠纷,甲方要负责解决,因此而造成乙方损失的,由甲方负责赔偿。
4.在承包期内,在承包范围内外的甲方原有的交通道路,要无偿提供给乙方使用。
5.甲方要协助乙方搞好护林防火和林区治安管理工作,确保乙方正常经营生产。
6.甲方要协助乙方申办林权登记手续和采伐申请手续等。
〈二〉乙方权利义务:
1.在承包经营期内,按合同规定乙方对承包的林地有独立自主经营权、林木所有权、林木处分权和收益权,任何单位和个人不得干涉。
2.在承包经营期限内,乙方对林地承包经营,独立核算,自负盈亏,所发生的一切债权债务由乙方独自享有和承担,与甲方无关。
3.在承包经营期限内,乙方可以向外招商引资或引进技术和资金与第三人进行合作经营或联营,但必须告知甲方备案。
4.在承包期限内,乙方必须按合同规定进行种养开发,要做好承包范围内的生态环境保护和水资源的保护,做好护林防火工作。
5.在承包期内,乙方不得将承包林地擅自转包或将经营权转让,如乙方确实需要转包或转让,必须经得甲方同意,并依法办理转包或转让手续。
在确保甲方能依照本合同规定取得权益的前提下,甲方不得故意阻挠乙方转让经营权。
6.在承包期内,乙方必须按合同规定缴交承包款给甲方,并依法依规缴交各项税费。
7.在承包期内,乙方要做好承包林地范围内的道路、灌溉设施和其他设施的保养、维修工作,做好道路畅顺、灌溉设施完好。
六.合同承包期满后,如乙方继续承包该林地,必须在期满前60天内用书面向甲方提出申请,承包费用不得超过本次的两倍;如甲方村民提出承包,在同等条件下,乙方有优先承包权。如乙方不再继续承包,乙方必须将承包林地的林木砍伐处理完毕。在合同期满后30天内将原承包的林地交还给甲方。
七.违约责任
〈一〉本合同生效后,双方都必须认真履行合同,不得单方擅自解除合同,如单方解除合同,则视为违约,违约方必须向守约方交付违约金5万元,并要赔偿守约方的一切经济损失,守约方有权要求违约方继续履行合同或有权解除合同。
〈二〉本合同生效后,乙方必须按合同规定缴交承包款给甲方,如超期缴交承包款,则按应付未付部分的日万分之四交付逾期付款违约金给甲方,直至付清应交的承包款为止。如超过6个月尚未付清应交的承包款,则视为乙方违约,按合同第七条第〈一〉款处理。
〈三〉如因甲方发包的林地手续不合法或因甲方发包的林地权属不清产生纠纷,致使合同全部或部分不能履行,则视为甲方违约,按合同第七条第〈一〉款处罚。
八.在承包期间,如双方有未尽之事宜或双方发生纠纷,可通过友好协商解决,通过协商达成一致的补充协议,是本合同的组成部分,具有同等效力。如协商不成,可诉至有管辖权的人民法院解决。
九.本合同自甲、乙双方签字或盖章后生效。本合同一式伍份,甲、乙双方各执一份,送有关部门备案叁份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包方(甲方):
承包方(乙方):
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构形式:砖混结构
4、以图纸建筑面积计算,每平方米元。
为了明确责任,按质量完成建筑工程,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等现行法律,结合本工程具体情况,经双方协商一致。签订如下协议共同遵守。
一、承包方式用工期
1、本工程人工费清包工包干:
木工工程按实际图纸面积计算
2、开工日期:工程自月月竣工验收。
二、支付与结算
木工工程按工程进度分批付工程工资,根据完成量工程款按 %支付工程款,全部完工后其余尾款待工程验收后结清。
三、工程施工
本工程严格按照图纸设计和相关规范、国标要求进行施工,不得任意变更设计,必须经甲方签认后生效。
四、外架搭建主体有清包工木工完成工程。
五、双方责任:
甲方:开工前应交乙方施工图纸二份,负责施工过程中产生的损耗。 乙方:
1、严格按照施工图纸和技术说明进行施工,确保施工质量,按照规定的时间如期完成交付工程。
2、工程质量不符合合同要求,返工均由乙方承担所有损失,工程拖延一天向甲方支付工程款的1%作为违约金。
六、安全文明施工
乙方按有关规定,采取严格控制的安全防护措施,并按照国家法律承担因此发生的费用。
七、安全要求
1、乙方必须按照公司安全管理要求及时对职工进行安全教育,包括安全书面和口头底、岗前交底。
2、如发生安全事故,应立即上报甲方,事故责任损失在20_元以内的由乙方自负;在20_元以上,根据事故原因由甲乙双方协商负责;但事故的日常工作由乙方负责。
3、乙方必须本着以人为本的原则,教育职工自觉遵守安全操作规程,不得违背指挥和违章作业,有安全隐患的及时修正。
八、本工程二次结构由清包工整体施工完成。
九、附则
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,经签字后即时生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方 :
乙方:
经双方协商由乙方承担甲方 湖北省潜江市南城校区教学楼木工工程施工任务,为明确双方责任,保证工程质量、工期、安全文明施工,经双方同意签定本合同。
一、承包方式: 包工不包料 。
二、承包保证金 ∕ 元,合同签订后交甲方,工程验收合格退乙方。
三、承包范围:
1、施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。
2、木工装模甲方提供支撑、模板、方木,乙方承担装模所需用的工具、机械和有关材料(拉杆、卡具、元钉、元丝、螺丝等)。
四、承包价款和付款办法
1、按建筑面积每㎡(建筑面积按国家规定的计算方法计量)承包价款中含工人劳保费和养老保险金 。
2、第一层完工验收合格付承包工程价款的,三层完工验收付 20 %,主体结构完工验收合格后付 20 %,竣工验收付 ,余款保修期满付清。
3、工程款的支付必须保证施工工人的工资,乙方如有拖欠施工工人工资,影响工程施工,甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资,如乙方承包款超支,用乙方设备机械抵扣。
五、工程质量:
乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底,严格按图纸和规范施工,严格按施工规范检查、验收,服从甲方现场施工管理人员指挥,工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款1000元,以此类推,从承包款中扣除。
六、安全施工:
乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底,严格按国家安全施工规范组织施工,安全防护措施符合国家安全规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故,一切责任和损失由乙方承担。
七、文明施工:
乙方人员进场,遵守现场文明施工章程,听从甲方现场人员管理,按文明施工条例施工。计划、节约用料,模板、方木、卡具合理利用,不得有浪费现象,完工后方木、模板、卡具归类堆放整齐,现场文明整洁。发现乙方人员浪费现象,一次罚款500元,二次罚1000元,再次清退出场。
八、工期: 20_年5月15日止,乙方按期编排施工进度计划,严格按施工形象进度组织施工,保证按期交工。工期延误每一天罚款20_元,提前奖20_元。施工中乙方工期严重滞后,甲方有权另行安排施工队伍,其施工费用从乙方承包价款中扣支,因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期,工期顺延。
九、本合同双方签字后生效,未尽事项双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方:(以下简称甲方)
承包方: 身份证号: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》,双方本着平等、自愿、互惠互利、协商一致的原则,达成如下协议,双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:甲方将项目(图纸后浇带划分)
1、基础、地下室、主体、墙体定位筋、二次结构,所有的施工现场预留洞口与卸料平台搭设。阳台样板、后浇带、雨罩的模板制作、安装、支撑搭设、场内运输、螺杆的购买、止水螺杆、保养、卸货、模板拆除、起钉、模板刷脱模剂、工字钢悬挑层模板封闭、人货电梯的通道平台铺设、材料的码放、回收、清理等图纸所示的全部工作内容;
2、工具用具及机械:甲方提供电箱至每层及木工加工场旁,其余设备乙方负责。
四、承包方式:
以包工包料(±0以上乙方必须使用三套全新模板)、包材料损耗、包工期、包质量、包安全生产及文明施工、包所有小型工具和手提电动机械、包场内水平、垂直运输、包工程验收,质量达到甲方、监理、建设单位检验的“合格”标准,(如果相关单位要求对质量有影响必须要更换模板必须更换)包施工时乙方工人的安全保护用品、工伤保险和劳保福利。乙方施工辅助用移动配电箱由甲方统一配置、费用由乙方承担。所有楼层的钢管由甲方提供。
五、结算方式:
1、本工程按照施工图纸、设计变更以及施工现场实际有效的签证单计算工程量,按照承包单价进行结算;为达到市级示范质量要求所采取的合理的技术措施和由于乙方的原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
2、结算审核程序:乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价→材料员和仓库保管员签证→项目经理批准(项目经理有权对有依据的工程量进行增减)→项目负责人终批。
3、现场发生的工程签证,须于工程完成后七日内报施工员签证,确认工作内容、工作量、工作时间,经施工员确认后必须在七日内报项目负责人签字确认,逾期不上报的则不予受理,将不纳入工程结算中。
说明:
(1)作为有丰富施工经验的承包方,在签订本合同前已完全充分了解与本工程的施工有关的各种情况和信息,乙方承诺不会因为除本合同条款规定可调整的项目外而向甲方要求额外的费用和其他项目的索赔。
(2)合同履行期间,由于工程变更等各种原因而引起甲方自身的承包范围发生减少,则甲方有权按照实际情况与乙方协商后修改乙方的承包综合单价及承包工程量。
(3)由于乙方的原因造成返工的工程量,甲方不予计量,同时超量耗用的材料费等从乙方的结算款中予以扣除。
六、承包单价:
1、包机械、包铁钉、铁丝、包小型工具用具及手提电动机械,并配合甲方放线员协助放线,按模板接触面积计算,每平方米综合单价为 元/㎡。
2、承包单价为综合单价〔包人工费、材料费、管理费、差旅费、赶工费、医疗费、社保费、医保费、个人所得税及手提用具等费用),木工按模板与混凝土接触面积计算,承包范围以外的工程量确需做点工按照 150 元/点工计价。
3、合同包干价,在工程施工过程中,设计变更洽商在3000元以内不作调增调减。因已施工完毕,再进行变更,按实际工作量签证。
七、付款方式:
(一)支付时间
1、按甲方与开发商签订的节点支付所完成工程量的70%(含已支付的工人生活费),即±0.00付一次;以后每八层付70%(含已支付的工人生活费)。
2、到春节前甲方支付乙方所完成工程量的80%;
3、工程封顶一个月内付至完成量的80%,所有模板完成后三个月内付至完成量的95%,余下5%待竣工验收合格后付清;
4、当月如有罚款在支付工程款项中直接扣除。
(二)支付规定
1、从乙方的队伍正式进场后的第二个月开始每月支付工人生活费,每月的支付标准为参照上月上岗工人的平均人数,按照每人每月800元的标准支付。
2、乙方在每次申请工程进度款时,必须将所完成工作量报项目施工员、核算员,项目负责人审核,提供当月上岗工人花名册及工资明细表,交项目部批准。
3、甲方支付款项时采用转账支票与现金各50%的支付形式(乙方不提供发票)
八、双方的职责:
(一)甲方职责:
1、甲方委派 为工地现场代表,负责本合同的履行。
2、进场前五天,甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书,乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。
3、乙方进场时,甲方以书面形式就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底
4、负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。
5、甲方委派的工地现场代表,负责对乙方的工程质量、进度进行检查验收,办理变更登记、竣工结算手续等工作。
6、甲方有权对不服从各部门协调、安排的班组给予罚款或整改的处罚,有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。
7、甲方有权在工地内随时抽查乙方工人随身携带物品,如有发现乙方工人有盗窃行为,甲方对乙方处30000~5000元/次罚款,并将乙方工人扭送公安机关处理。
(二)乙方职责:
1、乙方委派 为现场管理代表,负责管理劳务作业人员,并协调和检查、考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作调会议。乙方责任人每周保证6天(以考勤为准)住在现场;且保持通讯24小时畅通,若发现不在现场每天罚款150元,开会迟到罚款50元,不参加罚款200元;特殊有事时,需提前向项目经理或现场经理请假,并经允许后方可离开现场,但不得超过2天。
2、乙方进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续;协议要求一式三份(乙方、工人、甲方项目部各执一份)。负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
3、乙方队伍进场时,提供“五证”,须按当地政府外来人口的有关管理规定,申报办理相关手续,如不办理,发生的一切责任由乙方承担;乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建筑工程施工的作业人员,否则发生一切责任,由乙方自行承担。
4、乙方必须确保工资及时发放工资到工人,若因乙方工资发放不及时或发放不到位而造成的劳资纠纷,甲方有权代为处理,处理费用在乙方工程款中扣除并处以1000元/次的罚款。
5、乙方自带必备的施工工具和用具以及工人的安全防护用品等,费用包括在承包单价内。若甲方根据文明施工的要求,需要统一为工人配备安全帽、工作服、工具包等,则甲方有权将此部分的费用按照实际情况从乙方的结算款中予以扣除。
6、乙方应遵循甲方公司的《成品保护的有关规定》,加强对施工人员的成品保护教育,不得在结构物和已施工完成的成品、半成品上随意钻孔、凿槽、拆除结构物等,否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款。
7、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付合同总价5%的违约金,给甲方造成损失的,必须承担赔偿责任。
8、乙方施工中每天必须做到“工完料清”以及工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。
9、乙方新工人进场,必须于二天之内带齐新工人身份证原件和二张一寸照片到甲方项目部办理登记。乙方工人必须持证上岗,如有发现无证上岗,每人每次处以违约金200~300元;造成严重安全事故的由乙方承担一切责任,甲方不承担任何责任或义务。
10、严禁乙方工人在工地打架、斗殴、酗酒、闹事、偷窃、破坏公司财产,如有发生,当事者双方均处500~1000元违约金罚款,情节严重者报送公安机关处理。
11、在执行合同期间,乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包同时范围、工作内容必须属实,工程签证必须严格按照甲方的签工要求,同时三人签字方可生效(施工员、核算员、项目经理),如果发现签证单内容有虚假记录串谋作弊等行为,甲方有权按分项工程价款的100%进行处罚。甲方有权终止合同,责令乙方退场,另选施工班组。情节严重者,送司法机关追究刑事责任。
12、乙方施工完毕或中途退场,应在接到甲方书面通知之日起2天内,负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地;逾期未撤离的,甲方有权采取任何强制措施,强行责令乙方退场,所产生的费用(包括甲方垫付的工人工资等费用)在乙方工程款中扣除,由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担,与甲方无关。
13、乙方因自身的原因或者无正当的理由而要求中途退场时,甲方项目部有权按照乙方实际已完成的工程量的60%进行结算。
14、乙方在履行合同的过程中,不得以任何理由和原因,煽动工人闹事、围攻甲方人员和工地办公室。若发生以上情况,甲方有权对乙方处以20xx元的罚款并在结算款中予以扣除。
15、如果因为工程发生变更而造成乙方承包范围的工程量的增加或减少,乙方须积极调整劳动力,无条件服从甲方的指挥,不得以此和其他原因为借口,向甲方提出经济补偿和单价调整的要求,否则视为乙方违约。
16、乙方必须服从项目部管理人员的生产、安全、质量安排,如有争议可请示项目经理协商解决,无正当理由不服从安排的将视情节轻重处以1000~5000元/每次的罚款,罚款金额在当月进度款中扣除。
17、乙方必须组织好工人进行施工生产,进行“三级安全”教育,并及时上报项目部,如有发现无“三级安全教育”和工人照片,发生一切责任由乙方自行负责并对班组进行300元罚款。
18、乙方手机必须二十四小时开机,如果施工现场需要调节与沟通生产机进度,乙方违约承诺的时间不能到位,按情节轻重给予500~3000元/每次的罚款。
九、定岗定员要求:
1、乙方拟进场的人数应满足现场进度要求。
2、乙方的施工管理应实行定员、定岗制度,按工作量、工期进行定员,按建筑物部位进行定岗。详细的施工小组人员名单在开工前必须报甲方,并上墙公布,如不按此要求执行,甲方对乙方可处以承包产值5%的违约金处罚。
3、甲方有权不定期清点乙方人数,第一次发现每少一人可按90元/人处以违约金罚款;第二次按180元/人处以违约金罚款;第三次工人仍不到位,甲方有权增派或改派其它施工单位施工,由此增加的承包差价由乙方承担,在乙方工程款中扣除,后责令乙方按已完工程的60%结算退场。
4、乙方必须按甲方的要求定员定岗,如随意调换工人充数,每次处以违约金100元/人。
十、施工工期的条款:
1、按项目部施工进度计划。
2、在工种街接上,承包方必须服从发包方的统一调度,承包方无特殊原因而造成工种街接上的脱节,须赔偿由此造成的一切经济损失。
3、按第2条中的分部分项工程进度计划,每个分项工程计划最终完成时间每延迟1天,甲方有权对乙方处以1000元/节点/天的罚款,按双方确认进度计划延误合计超过3天的,甲方有权另行安排队组进行抢工,由此发生的各项费用,在乙方结算款中予以扣除,或通知乙方解除本合同,有关责任由乙方承担。
4、若乙方的工程进度和工期明显与控制点不符,甲方可要求乙方赶工,若乙方在收到甲方通知1天内无明显改进,或乙方无能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其它的施工单位,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除,同时甲方有权责令乙方按已完成的合格工程的70%工程量结算退场。
5、如遇下述情况,由乙方向甲方在24小时内办理书面的延期签证,但甲方不负担由此引起的费用。
①开工前甲方不能按时交出场地,提供水电的接入点;
②业主、建设单位重大设计变更的影响;
③不可抗力严重影响施工。
6、乙方已充分考虑到本工程可能由于停电、停水、恶劣天气、业主的工程变更、现场工序的交接不及时以及当地政府对于有关工程施工时间限制的规定等而引起的工期延误,并且乙方不会因为以上原因造成窝工等情况向甲方提出有关费用补贴的要求。
7、若非乙方的原因造成工程连续停工十天(不含不可抗力的原因)以上,甲方应承担乙方实际到岗工人误工费,但补贴费用不超过3万元。 十一、工程质量的条款:
1、乙方承包施工的工程量以GB50300-20xx《建筑工程施工质量验收统一彼标准》及相关规范、施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底、作为检查、抽查或验收的依据和标准。
2、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格做好工人技术交底,严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方的原因造成工程出现质量问题,乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给甲方造成的损失,工期不顺延,甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施,直接解除合同,由乙方承担补救费用,并赔偿因此给甲方造成的其他损失。
3、分项工程施工完毕之后,乙方必须先经自检合格后方能书面呈报甲方(或相关单位)验收。甲方第一次验收不合格,对乙方处以500违约金罚款,可考虑要求乙方限期整改完毕后再报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的,甲方有权通知乙方解除本合同,对乙方按已完工合格工程的70%结算,并限期办理有关退场手续。
4、工程质量要求达到甲方、监理、建设单位检验的“合格”标准,主体结构的楼面质量达清水混凝土的要求。如果要求乙方更换模板没有更换模板经有关单位发现每次罚款20xx元。
十二、安全生产和文明施工的条款:
乙方施工过程必须按照工程质量、安全文明双示范工地标准施工。
1、乙方对自有人员的进场必须做好安全、技术三级教育和考核工作,并应将该工作的书面资料及时报送项目部安全员。
2、乙方必须做好每天的班前安全交底及每周安全检查的总结,并有书面记录;严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度〔处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
3、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全的“自检和整改”工作。
4、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉、煤气、开水龙头不关者,发现每人次处以违约金100元整,从工程款中扣除。
5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中乙方所发生的工伤事故处理的一切费用,与甲方无关。
6、特殊工种操作人员必须持有效证件上岗;机械的操作人员必须为有丰富经验和经过培训的工人,因为自身违章操作而引起的安全事故,一切责任均由承包方负责。
7、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。
8、乙方的工人在施工过程中,必须每天穿着工作服、戴好安全帽,不允许穿拖鞋和赤膊操作,不允许在施工场地内随意大小便,否则甲方有权对以上现象进行经济处罚。
9、乙方施工中每天做到“工完料清”,及时做好每天施工作业面和材料堆放场地的清理工作。半成品以及废料等应按规格堆放在甲方指定区域内。
10、乙方的工人在施工过程中,若被发现有私自拆除安全设施,包括脚手架、安全网、脚手板以及施工洞口和临边的栏杆、盖板和机械防护设施等现象时,甲方有权按照公司的安全管理规定予以处罚(将按每次300元进行处罚)
11、乙方的施工人员在施工现场必须保持施工场地的卫生整洁,不得乱扔垃圾,否则甲方有权对以上现象进行经济处罚。
12、乙方的工人在上下班的过程中应注意安全,发生任何安全事故均由乙方自行负责,与甲方无任何关系。
13、由于乙方自身的原因发生安全事故,乙方必须服从甲方对于事故的处理方法和程序,并承担相应的责任。
14、乙方内部员工打架斗殴造成的伤害和损害,由乙方自行负责,与甲方无关。
十三、生活区和宿舍管理条款:
1、甲方负责向乙方提供住宿及用膳设施的条件,如果分包人不能按照项目部规定的人数要求居住,则每月按500元/间收取住宿费。
2、乙方的施工人员宿舍必须服从甲方项目部的统一安排,宿舍内保持清洁卫生,注意保护公共设施,损坏和污染各项设施照价赔偿。
3、乙方工人必须留宿工地,工地不得留宿外来人员,违者处以违约金罚款每人每晚50元的标准计算,因此而造成治安问题的,由乙方承担一切责任,甲方不承担任何责任或义务。
4、严禁乙方的工人在宿舍内私自乱拉乱接电线、插座、电炉、煤气生火做饭,若出现以上现象,甲方有权予以无条件拆除,并有权进行经济处罚。若因为以上原因而引起的火灾、触电等安全事故,一切后果均由乙方负责,与甲方无关。
5、乙方住宿区每间房用电装表核量,每月用电量不得大于50度/大房间、30度/小房间,超出额定用量,按1.5元/度收取乙方超用部分电费,从当月生活费中扣除。
6、乙方的工人在生活区洗衣、洗澡等,必须节约用水,开水龙头不关者,发现每人次处以违约金100元整,从工程款中扣除。
7、在食堂买饭菜时,遵循先来后到的原则,讲究礼貌,一律在食堂的窗口依次排队等候,若由此发生打架斗殴等现象,将按照项目部的管理规定进行处罚。
十四、解决合同纠纷的方式:
1、因本合同发生争议时,可由双方友协商解决。
2、如果双方协商不成时,可向合同签订的人民法院起诉。
十五、其他:
1、甲方的现场管理人员工有权根据有关合同条款及管理制度对乙方进行处罚,乙方的代表必须接收签字,不签收者甲方有权直接通知交财务部门从乙方的工程进度款中扣除,另外每次按照50元处以罚款。
2、本合同附件、公司和项目部管理制度以及施工过程中的有关技术、质量、安全的交底内容和相关的项目部会议决定等均作为本合同的附件,具有同等法律效力。
3、合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,,均具同等法律效力。
4、本合同依甲方与开发公司签订的合同成立而成立,自双方签字、盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方:
承包方姓名:
1、现将甲方承建的工程基础及主体结构工程木工部分承包给乙方施工,共计建筑面积约x㎡。
2、工程地址:
3、乙方工作内容:模板放样单的提出、模板采购的协助、模板的场内运输、装卸车、配模、下料、安装、加固、拆除、清理、修整、拔钉、刷脱模剂、堆码整齐、阳台及构造柱的予埋件安装,对拉螺栓的制作与拆除,墙体模板钢支撑的制作与安装、临时上人爬梯的制作,预制件模板的制作安装,砼浇捣时的看模、维护,因模板安装不当引起的爆模、漏浆的砼凿除清理。预埋件清单的提供,包模前构件内的垃圾清理,烟道孔门框的制作安装,文明施工及安全标志牌的制作安装,施工图纸、变更联系单及施工组织设计中由木工施工的全部工作内容。
4、质量等级:基础及主体合格(以监理及质监站验收为准)。
5、工作具体要求:乙方应严格按施工规范、质量验评标准及图纸要求进行施工,为确保达到规范及等级要求,木工在模板制作时应做到尺寸准确、模板表面平整光滑,安装时应做到拼缝严密,模板和墙体、柱接触处需用软垫垫上,以防漏浆,模板拼缝大于1mm应用油灰批嵌或粘带贴缝,模板加固牢固,对于在回填土上的立杆支撑系统,底下回填土必须夯实后加垫板,严禁使用砖块充当垫板。砼浇捣时必须有专人值班,看护模板,听从施工员的统一协调调度。
6、乙方须附带的工具:木工工程须使用的所有工具、用具及施工机械,木作过程所用的劳保用品、手用工具、铁钉、铁丝、模板脱模剂涂刷、电焊条、螺母、垫片、胶水胶带、母线、铅笔、墨汁。
7、材料的限额领料:乙方有义务使用甲方所提供全部旧木料及周转模板,材料的用料按定额消耗量,超用的材料按市场价赔偿。
第一章 取费标准
1、按建筑面积xx元/㎡计取单价不得调整。乙方为配合甲方进行零星工程施工的点工工资为大工小工平均xx元/小时、待工程完成后一起结算。乙方必须将本班组的记工单在项目部办公室门前公布,便于民工校对。并在月底将记工单交公司成本员。
2、以上取费标准,均包括定额规定乙方所应计取的各项人工、机械及自带材料等各项费用。
3、合同价款人民币:
第二章 考核、验收、奖罚
1、质量:必须达到合格等级的要求,经质监站或监理验收,达不到合格等级的扣罚乙方2元/㎡,并由乙方自行返工,达到合格等级为止,损失材料费、工期应由乙方自行承担。如发生因质量问题引起的返工及使下一道工序人工、材料增加,乙方必须按市场价对人工及材料进行赔偿。
2、工期:依据甲方下达的总工期计划及阶段计划,经甲方考核、验收,乙方达不到甲方工期考核标准,扣罚乙方0.5元/㎡。当前道工序班组拖延工期下一道工序班组有义务在项目部统一指挥下及时抢回拖延的工期。
3、安全:甲方依据双方签订的《建筑安装施工安全协议》及相应的补充条款,经甲方考核,在合同履行期间内,乙方必须严格按安全协议的内容及安全操作规程施工,如不按规范施工造成安全事故,由乙方负全责。发现不戴安全帽每人罚款10元/次。
4、标准化、文明施工,甲方依据双方签订的合同的条款,在合同履行期间,对乙方进行考核,乙方必须履行协议各项条款。
5、乙方在合同履行期间内,对本合同第二章各条款经常不能良好的履行而被扣罚者,甲方可视为乙方缺少履约能力而发出警告和中止合同,乙方不得以任何理由提出经济赔偿。
第三章 工程款的结算与支付
第四章 甲方的权利和义务
1、合同签约后,在合同期内如乙方失去了相应的`法律行为能力,甲方有权中止合同。
2、根据项目实际情况,甲方有义务为乙方提供住宿、床铺和用膳条件,费用乙方自理。
3、积极为乙方创造必要的施工条件,按计划、按工种、按规格及时供应各类材料及由甲方提供的机械设备。
4、负责及时提供设计资料、施工图纸,并进行施工组织交底,质量、安全及标准化、文明施工的交底和施工进度计划的交底。
5、负责乙方进场时的安全、质量和其它方面的教育及乙方施工过程的质量、安全等各方面的监督,发现乙方在施工过程中质量、安全及其它方面存在问题,甲方有权责令乙方返工、整改,直至甲方有权单方面中止合同,清退队伍,由此而造成的损失一切由乙方承担。
第五章 乙方的职责和义务
1、乙方必须遵守辽宁省人大会颁发的《辽宁省劳动力市场管理条例》、沈阳市人民政府及有关部门颁发的《沈阳市外来劳动力管理办法》,严格劳动力管理,做到持证上岗。
2、乙方进入施工现场的施工人员,必须是企业自有职工,不得私自招用社会闲散劳力和盲流人员,不得使用不满18岁的童工和甲方单位职工和亲属,否则甲方有权清退此类人员,对此而造成的一切后果,一切由乙方负责,甲方不承担任何责任。
3、乙方进场一周内,必须将进场人员以下证件复印件,造册交甲方备案:职工花名册、职工身份证、外出人员的就业证及1寸照片3张。以后每一个月,乙方向甲方递交一份增减人员的花名册,并附上本条款所规定的各类证件复印件及照片。
4、乙方必须按甲方的施工组织设计、组织生产,按甲方计划进度要求,保质保量按时或提前完成施工任务,否则作违约处理,特殊情况双方协商另定。
5、乙方必须精心施工,产品质量必须符合《建筑安装工程施工与验收规范》的要求,如乙方因施工不慎造成甲方直接损失和间接损失,由乙方负责按实赔偿。
6、在施工过程中,乙方必须遵纪守法,自觉遵守甲方单位的各项规章制度,及甲乙双方签订的各项协议,并接受甲方各方面的监督和检查。如违反,按甲乙双方签订的合同及协议条款执行。
7、在施工过程中,在未征得甲方同意,乙方不得擅自削减人员或中途调换有效的技术力量。严禁乙方将所承担的工程项目再转包他方,以上如发现后造成工程施工进度,质量或安全事故,乙方应承担相应的法律责任,并赔偿由此造成甲方的一切经济损失。
第六章 安全
1、本合同必须与《建筑安装施工安全生产协议》同时签订方能生效,否则本合同无效。
2、乙方必须加强自身的安全意识教育,进入现场应严格遵守甲方一切安全操作规定,做好安全保护措施。如乙方违章作业造成的安全事故,一切责任与损失由乙方自负,甲方不承担任何义务。
3、乙方必须每月定期对施工人员作安全教育,教育内容及受教育人员名单应报甲方备查。
4、安全生产其它事宜参照甲、乙双方签订的安全协议及安全协议补充条款执行。
第七章 违约责任
本合同经双方盖章生效后,双方不得违约。如有违约,按国务院颁发的国发(1983)122号文件第十三条有关规定处理。
第八章 不可抗力和停缓建
如遇有不可抗力或建设单位(业主)的原因,发生工程停建或缓建,或者甲方与业主的合同中止履行,由甲、乙双方合同亦同时中止。
第九章 仲裁
1、因执行本合同发生的争议或合同有关一切争议,双方应通过友好协商解决。
2、如协商仍不能协议时,则应提交仲裁或诉讼,受理方应为甲方企业注册地的法院。
3、仲裁裁决是最终裁决,对双方均有约束力。
4、除了在仲裁过程中进行仲裁的部分外,其余部分应继续执行。
第十章 合同的生效中止及其他
1、本合同一式五份,甲方执四份,乙方执一份,经双方签字后生效,完工决算后自然失效。
2、不论合同在任何一种方式下终止,双方之间存在的债务及有关权利和义务,不受任何影响,在合同终止后,债务应承担义务,直至债务方付清全部欠款为止。
3、本合同附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等效力,其中的甲、乙双方均指本合同的甲、乙方。除安全协议,其它附件不再另行注明。
4、对合同条款的任何修改和补充,经甲、乙双方协商同意后签署书面协议,作为合同的组成部分,具有同等效力。
5、本合同签订后,甲方,乙方派双方各自代表,负责对本合同及其合同附件条款的执行。
第十一章 法定地址
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年月日 年月日
发包方:(以下称甲方)
承包方: (以下称甲方)
“依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。” 经甲乙双方共同协商,就 木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致,特订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
第二条 工程承包单价、范围及要求
工程承包单价:
按建筑面积/m2进行费用结算(坡屋面按水平投影计算增加工程量);合同价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。
承包范围及要求:
1、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作(包括辅助材料)。包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等,并包括夜、雨天加班费用。
2、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线),多层顶板支撑板带。
3、根据设计图纸或模板翻样图加工模板,安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理,浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装,安装完毕模板内垃圾的清理,墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打,修补等。模板每两层刷一次隔离剂。
4、拆除模板的清理、校正,材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除,按图纸设计交底予留孔洞的留设,及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);
5、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10MM以内,模板的周转使用时要将表面清洁干净,以保证砼的外观质量。
6、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
7、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
8、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。
第三条、工程工期
1、工期要求:天。年月月开工,如甲方原因造成工程不能正常运行,由甲方负责,如因乙方原因造成工期不能满足要求,由乙方负责并赔偿甲方损失。
2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划(并报甲方审核后照进度计划严格实施),并执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
3、若延期一天工期,罚款元;
第五条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准,力争优良。
第六条 甲方责任和义务
1、 负责统一制定各项管理目标,对工程质量、工期、安全生 产、文明施工监督、检查和验收。
2、 协调现场工作关系。
3、 根据工程进度情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产 需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。
4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款,
5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三保”设备,有关代支费用由乙方全额承担,费用从当月预借款(生活费)中扣除。
第七条 乙方责任与义务
1、 遵守国家政策和法律法规;遵守建筑单位(业主方)、监理 单位和甲方的相关规章制度,文明施工,做好上岗前的安全培训、教育工作,防止事故发生,并做好环境和职业健康安全、劳动保护等“三级”教育工作。
2、 严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计,精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。
3、 乙方自身配备的管理人员、技术员、安全员坚守岗位。技 术工人必须按国家规定持证上岗。所有管理人员及特种作业人员的证件的原件交给甲方统一管理,以便备查。
4、 服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有 关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。
5、 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程 部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。
6、 按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。
7、 按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》,并按合 同所约定的条款,按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案,每月25日交于甲方资料员处),并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。
8、 为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品 (如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品),违反规定时按相关制度处罚。
9、 进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练 等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员进场施工;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、 甲方在资金暂时不到位时,乙方应尽量对其施工人员做好 解释工作。若未按期拨付工程款,甲、乙双方共同协商解决。
第八条 履约保证金的缴纳及返还
1、 1、为有效履行该工程劳务承包合同,在签订本劳务承包合同时,乙方自愿向甲方缴纳该工程承包额的10%作为履约保证金,计 元,其中质量保证金4%,工期保证金2%,安全保证金4%。(此履约保证金不计息)。
2、 该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保 障。
3、 履约保证金的返还:主体竣工验收合格后返还。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1、 甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明 施工、环境保护以及相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及相关规章制度,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全 施工标准进行施工;在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全事故,乙方应按有关规定立即报告甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、 乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部 门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
4、 加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境, 限制由施工工作引起的噪音或其它污染;避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。
第十条 材料、设备的管理
1、木工班使用的材料服从项目部分配的材料领取(但必须办理有关手续签字后)使用。方木、竹木模板必须计算报项目部审批后开锯配模但不得随意乱锯。如发现乱锯的按材料的5—10倍罚款。铁钉及铁丝等材料由乙方自行解决。
2、周转材料为工程施工中的一个重大投资环节,所以对周转材料的合理利用是对工程成本控制的重要环节;对于周转材料中的易耗品实施限额管理,扣件损耗量规定为1%、U形卡损耗量为3%、山形卡损耗量为3%,超出部分由班组按市价赔偿。
3、严禁使用钢筋头支模,木工使用的定位筋必须经项目部审批后到钢筋班领取。
4、乙方自备材料、设备,根据工程进度需要,由乙方有计划的自行安排。
第十一条 结算办法及付款方式
按月进度拨付已完工程量的工程款70%;甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费 1500元/人,负责人5000元.根据苏州市对农民工工资的管理规定精神,乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);余款在工程竣工验收合格后(由乙方与有关审计部门审核后的数量为准),除留质量保修金5%,其余工程款在国家规定的保险期满后一次性付清。
第十二条 施工验收
1、 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。 施工完毕,甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷,乙方应无条件无偿维修。
2、乙方应配合甲方对其工作进行验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。
第十四条 保险
1、 保险费用由乙方负责。
2、 保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少 损失;所发生的费用由乙方承担。
第十五条 争议
1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉 。
2、发生争议后,在甲乙双方未协商一致时,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果。
第十六条 不可抗力
1、 人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2、 人力不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方现场负责人,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施,为减少损失而采取措施发生相关费用由甲乙双方负责。
3、 因不可抗力事件延误的工期相应顺延。
第十七 补充条款
1、施工用电:甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。
2、乙方所有与甲方发生的资金来往、均由工区项目部门有关人员审核签字后报工程项目承包人审批后方可到财务办理付款。
3、乙方跟不上项目部制定的进度,甲方帮助找人按每人500元/天计算。
4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担,并在当月生活费中扣除。
5、在施工过程中,由于乙方原因,造成中途退场或甲方被迫更换施工班组,则按协议价的50%与乙方结算。
6、乙方与甲方项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。
第十八条 合同份数
本合同一式肆份,总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份 ,甲、乙双方签字 、盖章生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章): 负责人: 负责人:
订立时间: 订立时间:
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,甲方将该工程木模工以包工助料的方式承包给乙方施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本合同,要求双方共同遵照执行。
一、承包范围:
该工程设计图纸所包含的现浇混凝土的模板制作、支撑制作、木模安装及拆除、模板整理、修补、上油、拆除归堆等,主体工程完工后材物料清理分类堆放到指定地点。围木放线工作及所需木桩的制作,线方及刚性屋面分格缝木方的制作以及技术交底的工作内容等。
二、工期:
年 月 日至 年 月 日,总工期为 天。
三、质量标准:
工程质量:按国家现行的《建筑安装工程施及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定标准的合格或优良。
四、图纸:
甲方在劳务分包工作开始时,向乙方提供图纸一套。在施工过程中,如图纸不够用由乙方自行解决。
五、承包价格:
按上述承包内容,采取按实际建筑面积计算,每平方以 元计价付款,施工期间,乙方每完成一层主体工程,预借本层建筑面积%的工资,其余款项待该工程竣工验收合格后 月内付清。
六、劳务报酬支付:
每完成一层主体结构(基础算一层)按该层建筑面积的 %付款,剩余款项待主体工程竣工验收合格之日起 月内付清。
七、双方义务
甲方义务:
1、向乙方提供施工图纸及技术资料,负责工程技术、质量、安全、工期等方面的监督检查指导及管理。
2、负责对乙方提供的工程所需材料表、机械设备计划进行审批。
3、按照所批准的乙方提供的材料表提供工程所需材料、机械设备,临时设施。
4、向乙方作书面技术交底、安全交底和对乙方施工方案的审批。
5、负责整个施工现场的管理工作,协调乙方的工作,确保乙方按照其批准的施工方案进行施工。
6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7、负责楼层主要轴线的定位,楼层标高的传递引上工作。
乙方义务:组织相应的熟练工人投入工作,负责完成主体验收工作,自觉遵守法律法规及公司有关规章制度。
1、 接受甲方的全面管理,听从现场管理人员的指挥,分项工程自检合格必须报 甲方进行验收。
2、严格按照设计图纸及会审、图纸变更、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工,确保工程质量达到约定的标准。科学按排作业计划,投入足够的人力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格按照有关单位对施工现场的管理规定,做到文明施工。
3、 工程所需材料机械设备应提前一周上报计划,否则造成的损失由乙方自负。
4、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。工程完成后,所用方木、梁柱模板、木胶板等全部拔出钉子分类堆放到规定位置。
5、 做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
6、 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁的设备机具、周转材料及其它设施。
7、 负责(除甲方负责的主要定位轴线以外的)楼层放线工作。
8、由于乙方施工过程中所造成的梁、柱、板变形所需的剔凿费用由乙方负责。
八、安全施工与检查
1、乙方应遵守工程建设安全生产规定,严格按照安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,听从甲方的指挥,做好必要安全防护措施,消除事故隐患。施工期间发生的一切安全故事由乙方负责。
2、乙方应对其在施工现场工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。
九、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项目下的劳务作业转包或再分包他人,否则乙方将依法承担责任。
十、其它
1、甲方
(1) 对施工中发生变更、更改部位提前通知乙方,如因甲方通知不及时而造成乙方损失的按实际发生的工程量赔偿。
(2)乙方如在甲方规定的时间内,人员组织不到位或施工质量、工期达不到甲方的要求,甲方有权更换队伍并解除劳务合同。正常施工中乙方带班人员如不服从甲方管理甲方有权要求乙方在7日内另外更换带班人员。
2、乙方
(1)乙方按双方约定的工期、质量、安全进行施工、除特殊情况外,工期每拖延一天罚款元,并按甲方要求采取措施进行补救,否则甲方有权采取必要的措施进行施工。质量达不到合同约定的标准时,造成的一切损失由乙方承担。
(2)乙方必须做到每天清理现场,料物堆放整齐,现场文明、整洁。同时乙方不能因甲方一时的资金不到位而停工,否则造成的一切损失由乙方承担。
(3)乙方在施工中要团结友爱,不得打架斗殴,损害公共形象,如出现类似事件视情节严重程度进行处理。爱护公共物资,如丢失、损坏按双倍赔偿。
(4)乙方因管理不善造成的质量返工浪费按价赔偿,质量造成的罚款由乙方自负,甲方在付款中扣除。
(5)从业人员应健康,不得雇用劳动法规定不得从事该专业的工人。
十二、本合同未尽事宜双方协商解决并依文字形式补充为准。
本合同一式贰份,甲、乙方各一份,双方签字生效,工程款支付完毕 自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包人:浙江钱江建设集团有限公司威海分公司
承包人:
签订日期:
合同编号: TSSX-20xx-土建- ( 工)
木工清包合同
甲方:浙江钱江建设集团有限公司北海福地工程项目部(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 甲乙双方遵照公平、自愿、诚信的原则,为明确双方的责任、权、利关系并结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本协议,并严格履行。
一、工程名称:
北海福地项目一期工程。1#、10#房的所有木工加工安装任务。
二、工程地点:
威海市初村镇。
三、工程内容:
土建工程,多层1#、10#房的所有木工工作(乙方包质量、包安全、包进度、包综合达标的承包方式,工作量按甲方分配,如乙方进度、质量、文明施工、配合工作达不到甲方要求,甲方有权随时减少乙方工作量)。
四、合同工期:
开工日期:暂定20xx年 月 日开工(实际开工以甲方通知为准)
合同工期:以甲方施工进度计划表为准
在此工期范围内,乙方拟定细化到每根轴线的施工计划报甲方核准(包括但不限于劳动力组织、小型机械设备数量、起重机械、周转材料使用等计划),甲方以此为基准对乙方进行考核。总进度按甲方的指令,如乙方不能在甲方限定的时间内完成,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以20xx元一次罚款外,给甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。施工过程中达不到总进度标准,甲方有权在最终结算时向乙方处以总价20%的罚款。并有权派施工队伍进场施工人工费从乙方扣除
五、承包方式:
1、本工程为劳务清包专业工程内部承包方式。
2、乙方承包土建工程施工中所需的各种施工机具和设备及电箱电器设备、包安全文明施工、包质量、包工期、包竣工验收的承包方式。
3、履行甲方和业主签署的合同内容。
六、合同价款的结算以及承包工作范围、单价:
乙方负责上述楼号的所有木工加工、安装任务,其中甲方负责提供塔吊、电到每一层,水到工地现场,穿墙螺杆、螺帽、山形卡(周转损耗率不超过15%,超出部分由乙方承担)由甲方供应,其余均由乙方自己解决,包括基础开始接桩支模及所有楼层,包括屋面及坡道的模板安装、拆除制作,二次结构支模、拆模后的楼层清理。乙方在完成承包任务的同时应将拆除的模板、方木拔除钉子归类堆放在甲方指定的场地(包括地下室上水螺杆及各层的剩余螺杆割除均由乙方负责)。甲、乙双方约定具体单价及工作范围如下:
1、乙方以一次性价格包死进行承包,自负盈亏,如设计没有变更,工程所定单价及合同总价均不作调整,甲乙双方约定以竣工图纸建筑面积作为结算面积的依据。
2、清包单价按设计图纸建筑面积计算,木工每平方米 元,工作范围为:图纸设计要求的所有结构木工内容。乙方除包清工外,还应负责本工程的`安全、质量、进度、文明施工及材料节约等。单价中包含:完成该分项所需要的所有人工费、铁钉、铁丝、步步紧、海绵条、小型机械(大小圆盘锯、手提电机、龙门锯、锯片、电焊机)、皮尺、劳动车、雨衣、雨鞋、太阳灯具、分电箱、扎丝、电焊机、焊条、电钻等以及机械所需的电缆线、电箱、劳防用品等;管理费、利润、往返车旅费、工期奖、质量奖、配合文明施工、配合上级单位检查用工、间隙性误工及施工场地内所有临建工程、一切费用。
(1)工程主体结构模板工程,现场所使用的周转材料(钢管/扣件/模板/木方)卸车,还装车入库工作;(模板的制作、安装、拆除)、(钢管支承架搭设、安装、加固、拆除)、设臵预埋铁、钢管支承架归堆、材料清理、材料归堆、拔钉清理、堆放装箱、双胶带粘贴及清理,围墙内所有水平、垂直运输;
(2)地下室防水螺栓半成品(焊止水片、定位筋)、止水钢板焊接、施工缝;
(3)外板墙止水螺杆垫木和外露螺杆割除,焊墙、柱脚定位筋,因板缝接不严漏浆清理;
(4)每次浇筑砼2 个工人看模;(如每次少1人项目部另派人员每人500元);
(5)施工现场模板、扣件、钢管等周转材料水平及垂直运输,施工现场零碎材料的清理。木工机械就位及机械周围碎木屑每天的清扫,配合焊工预埋件安放,
模板定位件的焊接。模板材料人工转运。
(6)每层模板拆除后对模板、木料进行拔钉、刷油、修补、分类整齐堆放于指定地点,钢管、扣件、螺杆的整齐堆放。
(7)如支模过程中发生涨模、跑模,项目部派人凿平修补按80元/m2扣除。所引发的后果及一切费用将在以后的工程款结算中扣除,涨模的砼和漏浆清理工作必须自觉完成。
(8)工程结束后现场所用的周转材料必须按项目部要求清理、拔钉分类堆放整齐。(如铁钉不拔,扣建筑面积5元/m2)
七、质量要求
1、乙方必须严格按照设计图纸和国家有关验收规范精心组织施工,并认真做好质量自检、互检工作。若有必要甲方可在砼工程拆模后,对砼结构平面做一次粉刷厚度的灰饼,以确认砼工程完成后的几何尺寸,并对砼质量作出评定和决定采取补救措施与否。
2、若因乙方施工质量而引起的返工、罚款、工料费等均由乙方承担,结算时予以扣除。
八、双方责任
1、乙方严格遵守和服从甲方各项规章制度,并履行本分包合同的各项条款。
2、乙方应对进场工人进行安全教育,加强职工安全意识,做到文明施工,严格按《工程建设安全生产管理规定》进行施工,杜绝一切重大事故的发生,如乙方违规操作所造成的事故,所产生的一切费用将由乙方承担全部责任。
3、双方约定安全事故:乙方承担1万元以下安全事故的医疗费用,另外休息的人工、人工费补贴等一切费用由乙方承担;医疗费1万元以上的由甲乙双方各承担50%,另外休息的人工、人工费补贴等一切费用仍由乙方承担。如由自身原因打架斗殴、酒后闹事、违章操作等所产生的一切费用由乙方承担,另外甲方将按照安全协议条款重罚。
4、乙方要加强职工文明方面的教育和管理,做到生活区、宿舍内清洁、整齐,不私拉乱接电线,做好职工思想工作,不得在工地内打架闹事,发生上述情况所产生的费用及后果均由乙方自负。
九、工程款支付方式
以二幢楼为一个付款单位,进度款支付:第一次付款,二幢楼三层结构施工完成,支付乙方完成工程量的约50%工程款(人民币);第二次付款,二幢楼结构封顶完成,支付到乙方完成工程量的约65%工程款(人民币);第三次付款,待所有木工工作完成支付到乙方完成工程量的约90%工程款(人民币),剩余工程款待工程竣工验收合格后一个月内全部付清。
十、控制措施:
1、坚决执行甲方有关安全质量和管理规定及规章制度。
2、对质量不合格者给予相应的罚款,并责令其返工。如乙方拒绝完成或不能按甲方指令要求完成,甲方即可安排其他单位完成,所发生的费用(另加20%的管理费) 从乙方工程款中扣回,责任由乙方负责。
3、对违章作业或不听质量安全员纠正和劝告造成事故的责任人给予严肃处理。
甲方:
乙方:
经甲、乙双方商定,甲方将“ 的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则,参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定,结合甲方与开放商所签订的合同条款,双方达成如下协议:
一、工程名称
二、工程地点
三、承包内容及形式
1、承包内容:土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
2、承包方式:甲方以职责考核形式承包给乙方,即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。
四、开竣工时间
签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。
五、工程质量标准
质量等级为合格。
六、工程价款
合同价款及调整
1、工程结算方式:
工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价,造价根据工程计价依据计算,经双方充分核对认同,结算价按总造价计取。
2、工程计价依据:
(1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20xx;
(2)、《<建设工程工程量清单计价规范》gb50500——20xx广西壮族自治区实施细则》;
(3)、20xx年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;
(4)、20xx年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;
(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;
(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。
3、费率:按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。
4、材料价格:按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算,无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。
5、合同价款的其他调整因素:
6、结算审定:承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核,发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定,如双方对结算有异议,可请有审计资质的单位审定,审计费用由双方协商解决,审定时间为30天。
自发包人收到结算书及结算资料30日后,如发包人不审核业不予答复,视同认可承包人提交的结算书。
七、甲方职责
总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下:
1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。
2、由工地项目经理代表甲方组成项目部,协助乙方搞好全面施工管理,并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。
3、按照乙方每月的工程进度计划,现场检查落实并督促整改;
对工程质量进行监督,对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的,有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求,乙方应予保障。
4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。
代为乙方交纳相关的工程税金。
八、乙方职责
总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下,按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议),全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下:
1、自行编制进度计划一式两份报送甲方,每月25日报送当月完成统计报表一式两份。
乙方应严格按合同工期要求,落实工程进度管理措施,确保施工进度。如无故延期,自负违约责任。
2、搞好现场规划布局,做到文明施工,达标管理。
现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理,落实安全防范措施,保障安全无事故。如有事故发生,自行承担事故的一切直接损失和间接损失。
3、应严格管理,保障工程质量。
所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明,不合格材料不得用于工程;按规取样送检,因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失,自认自负。
4、因该工程为总承包形式,为工程而发生的一切费用均由乙方自理,(具体细则可另行约定)。
5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议,乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后,作为结算依据。
6、教育职工要服从甲方的管理,一切工程管理活动均应以甲方名义出现,否则所造成的不良后果由乙方自负。
7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订,乙方承诺如有发生经济纠纷,与甲方无关,由乙方独立承担完全责任。
工程日常管理过程中,以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件,乙方均予以认可并视为对自己的约束,同时享有其利益并承担义务。
九、结算与付款方式
1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款,乙方必须全面认可并严格执行,决算以开发商最终审定的结算为依据。
2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户,甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费,余额分配计划,报经甲方平衡审批后拨付给乙方。
甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用,以免发生不必要的`纠纷。
3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同,其利益与风险由乙方独立享有和承担。
4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。
5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款
6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款,为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;
当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%,工程竣工支付90%,竣工验收后十五天内支付到97%,留3%保修金。
十、保修期及保修范围
按建设部现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知,乙方应及时派人维修。
十一、奖罚
工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行,其他参照甲方公司有关规定执行处理。
十二、违约责任
1、违约造成的经济损失概由违约方承担。
任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时,除了须承担对方全部经济损失外,尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。
2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时,乙方必须彻底整改,整改不力,甲方有权考虑其他必要的措施,以期改善。
3、当发生一般质量、安全或工期问题时,乙方应迅速采取有效措施纠正,如因纠正不力而遇开发商处罚,则责任自负。
十三、争议的解决程序
乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。
十四、安全施工
1、乙方按安全施工有关规定,制定严格的安全防护措施,以确保施工操作者和第三者的人身安全,承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。
2、若发生重大质量和安全事故,乙方应立即向甲方报告并通知相关部分,甲方应积极协助乙方处理,发生的费用由乙方承担。
3、施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作,应设专职安全员和保卫人员,如发生事故自行承担一切后果。
十五、工程管理及费用结算
1、本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算,乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。
2、乙方提出项目垫金运作方案,并分步实施中不断修正完善。
该方案切实可行,甲方有监督权和认可权,乙方方案未获认可时,甲方有权拒绝乙方继续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。
3、乙方充分理解本工程的前期垫资条款,乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度,施工期间不以任何理由或借口推辞,保证按总承包合同和补充合同要连续施工。
在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上,若因乙方原因出现无力继续施工,工程进度形象严重拖后时,乙方愿无条件退场,而且无条件接收甲方或其委托的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式,用以处理所发生的民工工资,欠款等债务。
4、乙方保证加强现场质量管理,质量上创优质工程,质量奖惩甲方与开发商签订的合同执行。
5、乙方保证加强现场文明施工管理,争创南宁市级文明工地称号,文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。
乙方保证最终并维护中广西区五建形象,争创广西区五建CI形象达标,如获通过,则由甲方按有关规定奖励乙方,如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到政府相关部门的处罚,乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。
6、现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。
十六、其他
1、本合同未尽事宜,按甲方与开发商所签合同,协议和补充协议执行
2、甲方刻制项目印章壹枚,用以与开发商函件往来使用。
所有对外函件由乙方起草,甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督使用。
3、本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。
4、本合同一式肆份,双方各执两份,具有同样效力。
本合同附件与本合同同具效力。
附件一:本工程总承包合同
附件二:工程内部承包合同
甲方 法人代表(负责人): 乙方法人代表(负责人):
合同签订日期: 年 月 日
甲方(发包方):_____
乙方(施工方):_____
经甲乙双方共同协商达成以下有关协议:
1、工程名称:甲方在修建等工程项目。
2、承包原则:甲方为了加快工程进度,提高工作管理效益,确保工程质量不发生意外,甲方将上述工程包工不包料发包给乙方,由乙方施工修建,一切材料由甲方提供到施工现场,乙方负责看管好,做到不浪费材料,如有有意损坏和浪费材料的现象发生,乙方将赔偿甲方经济损失。
3、质量要求:乙方在施工时,一定要做到按图施工,水池修好后,使用时要做到不渗水和不漏水,看守房和围栏一切按设计要求完成任务,确保工程质量又牢固又美观。
4、付款方式:乙方在进行施工修建时,按照工程量比例70%借付工资款,等工程干完最后按工程量结算,如工程经验收合格,除扣10%的工程质量保证金外,全部付清(质保时间5个月)。
5、安全:乙方在现场进行施工时,要做到不安全不生产,不安全就有隐患故障的发生,因此,如果不把好安全关,如发生意外伤害和事故,甲方概不负一切经济责任,所造成的一切经济后果由乙方承担。
6、水池承包单价包模板,每个是_____元。看守房每平方米单价包模板,每平方是_____元。围栏墙按每米单价计算_____元。
7、施工期限在1个月内争取完成,时间以签字之日起到工程结束为止。如施工方在1个月内完成,奖励500元,如完不成处罚500元。
8、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,以上合同内容无争议时,双方签字生效,同具有法律效益,在施工运行中,双方不能随意反悔和变更违约合同,如有一方违约,将承担对方的一切经济损失。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
20xx年xx月xx日
甲方: (简称:甲方)
乙方: (简称:乙方)
经甲乙双方共同协商,甲方将项目工程以包工,包制模,铁钉,铁线,电缆,电锯电片及机械所有的电缆电线工具,包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工,为安全保质保量金,工程结束后给予返还.
一,承包单价;乙方所承包的木工工程,其单价按建筑面积的元/㎡(包括基础地下室设施及屋顶斜屋面N型线条主体),按此单价为最终结算价,甲方不另追加乙方任何费用,面积计算以图纸为准.
二,承包范围;乙方按设计图纸,设计变更完成该工程所有的木工工程,(含附属零星工程木工及基础设施的制安,负责工程完工后,所有的模板,方条,顶木,步步紧,方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好).
三,乙方负责:
1.乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人,机械工具辅助材料,熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列,进度计划国家品质标准施工.
2.服从项目管理人员及施工员统一指挥,调配和检查,遵守项目人员制定的各项规章制度,不准随意浪费甲方原材料,如发现乙方随意浪费,甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿.
3.乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的,发现一次罚款500元,累次不改甲方有权单方面终止合同,乙方按实际完成工程量的60%结算,并自动退场.
4.主体施工过程中,乙方应按时,按质,按量完成施工任务.不准有爆木.漏浆现象,发现有出以每处50—200元罚款,并即时处理,因木工验收不合格造成返工,甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资,工程所有爆木,漏浆处,乙方应及时处理掉.尾期工程中需要制安的应随叫随到,不到的话,甲方有权请他人做,其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除,影响工期的按合同规定处罚,乙方应无异议.
四,甲方负责;
1.负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育,指导,检查乙方施工过程中的施工质量.
2.按合同约定按时支付工程款.
3.无偿提供乙方的住宿及生活用水用电,(不含电磁炉用电)
五,工期要求;
1.乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工,具体进度计划按项目部制定的施工进度计划.
2.乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时,甲方有权高价在外面请人帮忙完成,乙方无权阻扰,其工资从乙方工程进度款中扣取,工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金,按工期计划乙方提前完成应给与奖励.
3.因乙方原因造成工程停工三天以上,甲方有权单方面终止合同另找施工队,结算按实际完成工程量的60%结算,结算时间按工程主体全部封顶后结算,余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用.
六;质量标准;
规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工,并达到国家工程品质验收合格标准,如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的,甲方有权追究其赔偿责任并罚款,费用从乙方工资中扣回.
七,安全要求;
1.乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程,佩戴安全帽,穿工作服,穿胶鞋上班.
2.上班时间不许喝酒,打闹,严格安全生产条例方针,及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底,进行施工.
3.如乙方在施工过程所造成的任何安全事故,由乙方负全部责任和费用及事后处理,与甲方无关.
4.不带安全帽,穿拖鞋,喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款,此款从工资中扣除,并通报批评,现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地,住宿,逗留.
八,付款方式;本工程第一次按工程总量的三楼付款80%,然后按月进度工程量的80%付款.余款在完成承包内工作后两个月内结清.
九,本合同未尽事宜,双方可根据情况随时协商补充,补充协议与本合同具有同等效力.
十,本合同书自签字之日起生效,工程竣工,工程款全部结清后本合同法律效力自行终止.
十一,本协议一式两份,双方各持一份,同时具有相应法律效力.
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方:(以下简称甲方)_________
承包方:(以下简称乙方)_________
甲方计划新建房屋一幢,在公平竞争中择优将此房屋建修中的木工工程承包给乙方为完成甲方设计的木工工程任务,明确相互权利义务关系,经双方协商,特签订此合同。为信守合同,并严格地履行,共同遵守些列条款:
一、工程规模:甲方新建房屋为两楼一底,门排两个,钢筋混砖结构,楼层面每层钢筋水泥浇筑。
二、木工工程价款:甲方以基墩每个米_________元,楼层板面每平方米_________元,地穿梁每米_________元,立柱每_________元计价。
三、质量要求:乙方必须保证立柱、基墩、地穿梁按照甲方房屋设计的规格施工,同时保证每楼板面平整,每楼梯步均匀。
四、安全事故责任:乙方在工程施工中,时刻将安全意识放在重中之重。若出现安全事故,一旦甲方买了意外保险,按照国家规定的意外保险处理后,甲方概不负其它一切任何责任。
五、本合同自签订之日起,甲乙双方签字生效。
六、本合同未尽事宜,甲乙双方通过协商形成共识后,与本合同同等生效。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
20xx年xx月xx日
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对金色阳光14#楼(工程全称)签定工程质量保修书。
第一条工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有,防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
该按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》的.标准及有关规定执行。
第二条质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程3年,有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年;
3、装修工程为1年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5、供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;
7、其他项目保修期限约定如下:按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》的标准及有关规定约定。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收。第四条质量保修金的支付。
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,本工程约定的工程质量保修金为施工合同的3%。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为/ (大写)。质量保修金银行利率为/ 。
第五条质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后14天内,交剩余保修金返还承包人。
第六条其他
双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
______年_____月_____日
______年_____月_____日
甲方:
乙方:
为了优质、高速、低耗、安全建好全家园综合楼工程,经甲,乙双方共同协商,现就该工程木工工程承包给乙方施工一事达成如下协议:
一、 工程承包范围、内容及质量标准
1、木工应承包施工内容:按图施工(包括局部小量变更返工),轴线、标高、梁、柱、板、屋顶构架、天沟以及层顶四周构架等所有模板的制安、拆除;支撑(内架)安装、拆除等(西、北向门楼与屋顶四个亭子除外)。
A、 开工前自身所应做的准备工作(清理现场工地)。
B、 包括施工现场的材料二次转运,材料的装、卸车。内架钢管、扣件的拆除、堆放就位、租借、归还。
C、 由于施工时木作工程造成返工是返工内容(走模时砼的凿除)。
D、 木制材料的所有清场工作,按指定地点或方式落实。
E、 门窗过梁、窗台、压顶等所有小型现浇或预制构件、模板的制作、拆除,本工程范围内的零星模板制安、拆除,木抹子、直条子、筛子等木制工具。
F、 化粪池梁、板、模板的制安、拆除。
G、 责任不明确时听从甲方管理人员的安排,无条件地落实相关施工内容。
H、 申报自身所需材料、设备计划。
I、 木工工种范围内所用铁丝、钉子、马钉都由自己负责。
2、 工地内原则上无计时工,如特殊情况(图纸变更造成的返工和工程量的增加,以及外调等)须签证,计时工按30元/个予以结算。
3、 工程质量:省优良工程。 工期:自20_年11月 日起至20_年 月 日止。 结算方式:采用包工不包料形式,按实际承包范围内的建筑面积以元/平方米予以结算。
4、付款方式:视工程形象进度付已完成工程量工资的70%,主体竣工验收后付85%,工程竣工验收后付至95%,留5%作为质保金,六个月内如无质量问题,质保金全部退还乙方。
二、 甲方责任
开工前:甲方应将施工图纸及技术资料具备齐全交付乙方,并做好技术交底。 工程施工过程中,甲方指派专业人员负责现场施工及处理现场事务。甲方保证施工中各种材料的供应。 如特殊原因造成停工,工期延期后推。
三、 甲方要求及乙方责任
1、乙方必须认真熟悉图纸,按甲方要求及图纸施工,确保轴线、标高无误,保证模板的牢固度和密封性。如浇灌砼时出现漏浆、浇灌砼后出现走模时,每次乙方应接受200—1000元不等的罚款,并按甲方的要求进行无条件返工。
2、在施工过程中,乙方必须爱惜甲方木制成品和半成品以及内架钢管、扣件,如发现认为浪费、破坏、深埋、遗弃,视情节轻重,每次罚款200—1000元人民币。
3、 在施工期间,甲方安排乙方施工内容未能在规定时间内完成而影响其它工种的施工,视情节轻重,每次罚款200—1000元人民币。
4、乙方必须做到材料设备堆放有序,确保安全文明施工。如发现本工种所需用材及设备堆放无序而造成不良后果,除马上整改后,视情节轻重每次罚款200—1000元人民币。
5、乙方必须无条件服从现场施工员和主体班组长的指挥,施工中做到不懂就问,不能凭自己的主观意识盲目施工,否则造成的一切损失则由乙方负责,并每次罚款200—1000元人民币。
6、必须做到安全、文明施工,在施工过程中违反安全操作规程发生的一切大小事故均由乙方负责。另发生打架、斗殴、偷、摸、扒、窃等类似事件,除追究当事人相应责任外,视情节轻重予以罚款200——1000元人民币。
7、乙方所有人员要严格遵守甲方相关规章制度,并爱惜甲方现场所有设备、材料及相关设施,如发现违纪违规现象,赔偿相应损失后,立即清退当事人员,并视情节轻重予以罚款200——1000元人民币。
8、 乙方各班组必须做到节约用料、精心施工,造成用材浪费,由乙方负责赔偿相关损失,一经发现类似事件,每次罚款200—1000元人民币。
9、乙方必须配合水、电、钢筋工种、内(外)灰、外墙砖、内墙地砖等施工,并认真组织、合理调配人员进行施工,如因乙方原因造成返工浪费,乙方应承担相应的返工损失,另每次罚款200—1000人民币。
10、 乙方必须狠抓工程质量,确保省优良工程,如果乙方施工质量差或不服从甲方指挥,甲方有权终止合同,乙方所完成的工程量按50%结帐退场。
11、确保工程质量、进度、安全,调动施工班组的积极性和主人翁精神,甲方决定从单价中抽出1.0元/米2作为奖励基金,工程竣工后,如受到甲方的一致好评又无罚款前提下甲方同意把1元/米2奖励给乙方。
12、方应积极配合甲方做好相关隐蔽记录,收集原始资料。由于特殊原因,该工程有变更不做或减少两个工日以上的单项工程,则甲方和乙方结帐时,甲方应扣除乙方相应费用。
四、违 约
单方由于违约,应按《经济合同法》由违约方支付相应违约金给对方。
四、 合同中未尽事宜,甲、乙双方本着相互关心,相互理解,共同解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
主体木工班组内部承包合同
甲方:
乙方:
在乙方充分了解本工程情况下根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《合同法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就工程劳务分包施工事项协商一致,订立本合同。供双方遵守执行。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构形式和层数:
4、建筑面积:约㎡。(17~18层复式楼中空部分不计算建筑面积,严格按照建筑面积计算规则进行计算)米。
二、承包范围及内容
1、所有承台基础、梁、板、墙、柱、窗套、阳台栏板、预埋件安装、空调板、屋面板、装饰线条及模板支模架搭拆、模板安拆等所有有关模板的工作内容(包括建筑部分的梁、柱、板的模板安装)。
2、建筑部分的混凝土过梁、圈梁及所以混凝土构件的木作工程。
3、铁钉、铁丝、手提电锯、电钻、钻头、步步紧、劳保用品(安全帽、安全带、雨衣雨具、工作服由甲方统一订购再调拨给乙方)、满足规范要求的从甲方安装的三级配电箱以外的水、电管线和照明灯具等材料和工具,全部有乙方负责。
3、楼层各构件放线(墙、柱边线及控制线)外角垂直线,(甲方提供控制点)配合测量标高、定点、定位与控制线。
4、墙、柱水泥砼撑条的制作及安装固定,吊模的支架制作及电焊固定,螺杆、扣件的洗油,墙、柱脚定位及电焊固定,墙、柱的阴阳角贴双面胶。1
5、每用一次(含每层)木板、木方(含最后一次)做到工完场清,木方、木板、支架按指定的位置堆放整齐,文明施工,不乱锯木方、模板,节约材料。
6、模板工程中模板、木方、支模架等材料的进场装卸及场内二次转运。
7、乙方签订合同时须向甲方交纳8万元履约保证金,在施工完二层后全部退还。
8、甲方提供三套标准层模板给乙方,乙方要保证一次主体完工,不增加新模板。模板要及时清理、刷油。
三、工程量计算及工程承包单价
本工程结算按照建筑面积每平方米 65元人民币,±0.00以下按首层建筑面积的70%结算。总价即±0.00以上的建筑面积加上±0.00以下70%的建筑面积×65元每平方进行计算。
四、工程质量、安全和文明施工要求
1、施工依据:施工图纸及会审纪要、设计变更通知单、施工组织设计、施工方案及施工员和专职质安员安全、质量技术交底。
2、质量标准:符合国家、行业、企业现行施工规范和验收标准要求,一次性验收合格,确保优良工程(如因乙方原因未达到,则包干价下浮2元/㎡)。保证每道工序的质量达到有关现行施工及验收规范和企业标准要求。施工班组出现的质量问题按甲方制定的《现场施工质量、安全、文明施工管理规定》进行处理。
3、安全、文明施工要求:配合项目部达到“杜绝死亡及重伤事故,轻伤率控制在1‰以下,确保省级安全文明施工样板工程”的安全文明施工目标。施工班组成员必须接受三级安全教育和安全技术交底和国家现行施工验收规范和企业施工标准的学习,做好班前安全活动和记录,并上报项目部。乙方须严格执行本工种安全生产操作规程,提高全员安全意识,维护好工地的安全设施和机械,施工用电设备,正确使用安全防护用品,作好安全、文明施工工作。施工班组出现的安全、文明施工问题按甲方制定的《现场施工质量、安全、文明施工管理规定》进行处理。
4、如质量、安全及文明施工达不到要求,拒不执行整改,或多次整改仍达不到要求,甲方有权单方面终止协议,乙方必须无条件退场,且在30日内按半价结算,其余部分作为甲方组织新进场队伍费用和甲方损失费用,乙方在接到甲方退场通知后五天内必须退场完毕,否则,甲方将对乙方处以每天¥5000元罚款。
五、结算方式:
1、施工班组必须凭主管施工员开出结算单,经预算员、专职质、安员和材料员确认,再由现场施工负责人签字认可后才能支付工资款。
2、工程±0.00完成一星期内,甲方支付乙方80%工资款。
3、±0.00以上,完成第四层、第十二层、及主体封顶后一个星期内,甲方分别支付完成工作量的70%工资款,建筑部分装模每一层加10%,全部工程完成付款到85%,余下的15%待主体工程验收合格后30天内分两次支付完毕。
六、甲方责任与义务:
1、监督乙方按施工图纸和施工规范要求进行施工作业,对发现存在的质量和安全隐患有权及时制止,并督促改进,对抗拒行为有权进行处罚。
2、向乙方提供施工图样图一套,其余由乙方自行复印。
3、提供施工现场轴线控制点及水平高程控制点,复核检查乙方的施工放样及模板的支撑系统和几何尺寸。向乙方做好施工图纸、施工技术、施工安全、施工进度、文明施工以及降低能耗措施等交底。
4、监督乙方在工地外租赁的生活区域作好民工宿舍、冲凉房、厨房、厕所、床架、床板、照明及生活用水、用电管理工作,租赁的生活区域费用由乙方自己负责;监督乙方对公共财物和设施进行保护,对刻意破坏公共财物,有权进行处罚。
5、按工程计划要求提供合格模板工程材料至施工现场20米内,由乙方派人进行堆放整齐。
6、监督乙方做好安全文明工作,并协调处理好施工现场四邻关系。
7、及时签证乙方完成的工程量,按协议要求支付工资款项。
8、当模板安装完成且在乙方自检合格基础上,及时组织业主、监理及相关部门进行验收。
七、乙方的责任与义务:
1、乙方代表对本协议负直接责任,直属甲方领导下开展工作,负责同甲方进行工作、物具、料具、工资的往来,其它任何人无权代替。同时必须常驻施工现场,保证手机24小时开机,有事外出需经甲方许可。
2、接受甲方和监理、业主的监督,严格按施工图纸和施工规范作业,及时改正施工中存在的质量安全隐患。
3、负责组织身体健康的熟练专业工人和机械设备有序进场施工,严禁使用童工和女工以及超过50岁以上的老人。同时提供所有施工工人的花名册和身份证复印件,必须人证相符。所有人员不得在施工和生活区域内进行赌博、打架闹事。
4、乙方必须做好安全教育、安全技术交底和设备检查等安全技术工作。乙方必须对施工人员进行经常性安全教育并有纪录,确保施工人员的安全,安全事故在3000元以内由乙方自负,超过此额度的安全事故,根据国家和当地有关部门的相关条例分清责任进行处理。
5、乙方必须根据甲方提供每周和每月施工进度计划,提供所需材料计划。如乙方未提供材料计划而引起的工程延误和误工由乙方自行负责。
6、坚持按图施工,遵守国家和当地相关部门的施工规范要求,若因乙方原因造成的质量问题,乙方必须无条件返工,并承担材料损失的费用。
7、乙方在施工时严禁支模架与外架连接,严禁在外架上堆放任何材料和机具设备,严禁擅自拆除各类安全防护设施。
8、木工在装模前后必须清理干净梁、柱、板内所有的杂物和木屑。
9、在模板施工过程中,所有材料及机具设备严禁伸出外墙。
10、乙方必须服从甲方在生活方面的`监督,食堂必须满足卫生要求,在外租赁生活设施住房及水电费费用乙方自负,生活区域必须做到文明、卫生,不得自行在工地设置生活设施,同时必须做好计划生育工作,并签定计划生育保
证书。如有违反甲方有权进行处罚。乙方能够满足照甲方的进度要求,甲方则只负责房租费部分。
11、乙方负责保护好甲方水、电等公共财物和设施,不得在墙壁上乱写乱画,如有损坏,照价赔偿。刻意破坏,按损坏物五至十倍价值赔偿。
12、负责配备具有质检、安全上岗证的专职质检、安全员,乙方技术操作人员必须有合法、有效的上岗证件。特种作业人员须持证上岗。乙方必须佩带工作卡上下班,工作卡由乙方按照甲方要求自行办理,每人交押金10元,工程完工后无违章记录即退还押金。
13、乙方必须绝对服从甲方与建设方签订的施工合同。遵守甲方各项规章制度。乙方对所有现场的机具设备、工器具负责保管和日常清理、维修和润滑工作,确保机具设备、工器具的安全正常使用。
14、严禁使用吸毒、贩毒人员,违者甲方有权勒令其退场,并移送司法机关,所产生的其它后果由乙方自负。
15、乙方必须做好文明施工,工完场清,节约材料,如出现浪费,甲方可处以5—10倍材料价值处罚。
16、乙方必须服从甲方制定的《现场施工质量、安全、文明施工管理规定》。该规定为本协议具有同等效力的文件。
八、违约及争议:
(一)、当发生下列情况时,甲方承担违约责任:
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费,导致乙方无法正常施工,乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时,乙方承担违约责任:
1、施工中如不能按甲方计划完成,每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标,在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20xx元,由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工,在甲方发出指令后仍拒绝复工的,甲方有权调整劳务承包内容,指派其他人人员承担其部分工作,乙方承担由此给甲方造成
的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移,一经发现查证,乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20xx元。
4、乙方施工质量达不到规定标准,属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚。
5、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的范围内迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作,乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用。
(三)争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时,双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解,协商不好时,双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后,均应全面认真履行,若一方单方终止合同,应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、其它:
本合同以签订日期为生效日,工程完工后失效。甲、乙双方各执二份。
甲方(盖章):乙方(签章):
代表人(签字):
手机号码:手机号码:
____年___月____日____年___月____日
发包方:
承包方姓名:
1、现将甲方承建的工程基础及主体结构工程木工部分承包给乙方施工,共计建筑面积约x㎡。
2、工程地址:
3、乙方工作内容:模板放样单的提出、模板采购的协助、模板的场内运输、装卸车、配模、下料、安装、加固、拆除、清理、修整、拔钉、刷脱模剂、堆码整齐、阳台及构造柱的予埋件安装,对拉螺栓的制作与拆除,墙体模板钢支撑的制作与安装、临时上人爬梯的制作,预制件模板的制作安装,砼浇捣时的看模、维护,因模板安装不当引起的爆模、漏浆的砼凿除清理。预埋件清单的提供,包模前构件内的垃圾清理,烟道孔门框的制作安装,文明施工及安全标志牌的制作安装,施工图纸、变更联系单及施工组织设计中由木工施工的全部工作内容。
4、质量等级:基础及主体合格(以监理及质监站验收为准)。
5、工作具体要求:乙方应严格按施工规范、质量验评标准及图纸要求进行施工,为确保达到规范及等级要求,木工在模板制作时应做到尺寸准确、模板表面平整光滑,安装时应做到拼缝严密,模板和墙体、柱接触处需用软垫垫上,以防漏浆,模板拼缝大于1mm应用油灰批嵌或粘带贴缝,模板加固牢固,对于在回填土上的立杆支撑系统,底下回填土必须夯实后加垫板,严禁使用砖块充当垫板。砼浇捣时必须有专人值班,看护模板,听从施工员的统一协调调度。
6、乙方须附带的工具:木工工程须使用的所有工具、用具及施工机械,木作过程所用的劳保用品、手用工具、铁钉、铁丝、模板脱模剂涂刷、电焊条、螺母、垫片、胶水胶带、母线、铅笔、墨汁。
7、材料的限额领料:乙方有义务使用甲方所提供全部旧木料及周转模板,材料的用料按定额消耗量,超用的材料按市场价赔偿。
第一章 取费标准
1、按建筑面积xx元/㎡计取单价不得调整。乙方为配合甲方进行零星工程施工的点工工资为大工小工平均xx元/小时、待工程完成后一起结算。乙方必须将本班组的记工单在项目部办公室门前公布,便于民工校对。并在月底将记工单交公司成本员。
2、以上取费标准,均包括定额规定乙方所应计取的各项人工、机械及自带材料等各项费用。
3、合同价款人民币:
第二章 考核、验收、奖罚
1、质量:必须达到合格等级的要求,经质监站或监理验收,达不到合格等级的扣罚乙方2元/㎡,并由乙方自行返工,达到合格等级为止,损失材料费、工期应由乙方自行承担。如发生因质量问题引起的返工及使下一道工序人工、材料增加,乙方必须按市场价对人工及材料进行赔偿。
2、工期:依据甲方下达的总工期计划及阶段计划,经甲方考核、验收,乙方达不到甲方工期考核标准,扣罚乙方0.5元/㎡。当前道工序班组拖延工期下一道工序班组有义务在项目部统一指挥下及时抢回拖延的工期。
3、安全:甲方依据双方签订的《建筑安装施工安全协议》及相应的补充条款,经甲方考核,在合同履行期间内,乙方必须严格按安全协议的内容及安全操作规程施工,如不按规范施工造成安全事故,由乙方负全责。发现不戴安全帽每人罚款10元/次。
4、标准化、文明施工,甲方依据双方签订的合同的条款,在合同履行期间,对乙方进行考核,乙方必须履行协议各项条款。
5、乙方在合同履行期间内,对本合同第二章各条款经常不能良好的.履行而被扣罚者,甲方可视为乙方缺少履约能力而发出警告和中止合同,乙方不得以任何理由提出经济赔偿。
第三章 工程款的结算与支付
第四章 甲方的权利和义务
1、合同签约后,在合同期内如乙方失去了相应的法律行为能力,甲方有权中止合同。
2、根据项目实际情况,甲方有义务为乙方提供住宿、床铺和用膳条件,费用乙方自理。
3、积极为乙方创造必要的施工条件,按计划、按工种、按规格及时供应各类材料及由甲方提供的机械设备。
4、负责及时提供设计资料、施工图纸,并进行施工组织交底,质量、安全及标准化、文明施工的交底和施工进度计划的交底。
5、负责乙方进场时的安全、质量和其它方面的教育及乙方施工过程的质量、安全等各方面的监督,发现乙方在施工过程中质量、安全及其它方面存在问题,甲方有权责令乙方返工、整改,直至甲方有权单方面中止合同,清退队伍,由此而造成的损失一切由乙方承担。
第五章 乙方的职责和义务
1、乙方必须遵守辽宁省人大会颁发的《辽宁省劳动力市场管理条例》、沈阳市人民政府及有关部门颁发的《沈阳市外来劳动力管理办法》,严格劳动力管理,做到持证上岗。
2、乙方进入施工现场的施工人员,必须是企业自有职工,不得私自招用社会闲散劳力和盲流人员,不得使用不满18岁的童工和甲方单位职工和亲属,否则甲方有权清退此类人员,对此而造成的一切后果,一切由乙方负责,甲方不承担任何责任。
3、乙方进场一周内,必须将进场人员以下证件复印件,造册交甲方备案:职工花名册、职工身份证、外出人员的就业证及1寸照片3张。以后每一个月,乙方向甲方递交一份增减人员的花名册,并附上本条款所规定的各类证件复印件及照片。
4、乙方必须按甲方的施工组织设计、组织生产,按甲方计划进度要求,保质保量按时或提前完成施工任务,否则作违约处理,特殊情况双方协商另定。
5、乙方必须精心施工,产品质量必须符合《建筑安装工程施工与验收规范》的要求,如乙方因施工不慎造成甲方直接损失和间接损失,由乙方负责按实赔偿。
6、在施工过程中,乙方必须遵纪守法,自觉遵守甲方单位的各项规章制度,及甲乙双方签订的各项协议,并接受甲方各方面的监督和检查。如违反,按甲乙双方签订的合同及协议条款执行。
7、在施工过程中,在未征得甲方同意,乙方不得擅自削减人员或中途调换有效的技术力量。严禁乙方将所承担的工程项目再转包他方,以上如发现后造成工程施工进度,质量或安全事故,乙方应承担相应的法律责任,并赔偿由此造成甲方的一切经济损失。
第六章 安全
1、本合同必须与《建筑安装施工安全生产协议》同时签订方能生效,否则本合同无效。
2、乙方必须加强自身的安全意识教育,进入现场应严格遵守甲方一切安全操作规定,做好安全保护措施。如乙方违章作业造成的安全事故,一切责任与损失由乙方自负,甲方不承担任何义务。
3、乙方必须每月定期对施工人员作安全教育,教育内容及受教育人员名单应报甲方备查。
4、安全生产其它事宜参照甲、乙双方签订的安全协议及安全协议补充条款执行。
第七章 违约责任
本合同经双方盖章生效后,双方不得违约。如有违约,按国务院颁发的国发(1983)122号文件第十三条有关规定处理。
第八章 不可抗力和停缓建
如遇有不可抗力或建设单位(业主)的原因,发生工程停建或缓建,或者甲方与业主的合同中止履行,由甲、乙双方合同亦同时中止。
第九章 仲裁
1、因执行本合同发生的争议或合同有关一切争议,双方应通过友好协商解决。
2、如协商仍不能协议时,则应提交仲裁或诉讼,受理方应为甲方企业注册地的法院。
3、仲裁裁决是最终裁决,对双方均有约束力。
4、除了在仲裁过程中进行仲裁的部分外,其余部分应继续执行。
第十章 合同的生效中止及其他
1、本合同一式五份,甲方执四份,乙方执一份,经双方签字后生效,完工决算后自然失效。
2、不论合同在任何一种方式下终止,双方之间存在的债务及有关权利和义务,不受任何影响,在合同终止后,债务应承担义务,直至债务方付清全部欠款为止。
3、本合同附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等效力,其中的甲、乙双方均指本合同的甲、乙方。除安全协议,其它附件不再另行注明。
4、对合同条款的任何修改和补充,经甲、乙双方协商同意后签署书面协议,作为合同的组成部分,具有同等效力。
5、本合同签订后,甲方,乙方派双方各自代表,负责对本合同及其合同附件条款的执行。
第十一章 法定地址
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
立协双方:
______(以下简称甲方)
______(以下简称乙方)
一、工程概况
工程名称:连体别墅T、D型
工程地点:中山市张家边雅创地产
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务,结合本工程的具体情况,双方就本建设工程施工事项协商一致,从明确双方职责的目的出发,特制订如下协议:
二、承包范围、工作内容
从基础垫层承台开始至主体封顶、附属工程为止的一切模板工程(其中包括预制构件模板、空调板、窗台板、构造柱等零星砼支模),及施工全过程文明施工要求的工作。
1、施工放样每次二人参加(配合现场施工员、质量员)。外立面轴线外侧弹线由乙方完成(甲方负责轴线内控,乙方外控线必须与内空线相符方能接续施工)。
2、制模、立模、撑模、守模、拆模、保养拔钉、模板清理(清洗)、分类堆放整齐、场内运输,保养穿墙拉杆、预留钢筋模板钻孔、预埋铁件安放等。卫生间反口预留洞口的模板制作、支拆模、拆模预埋铁件位置安放保洁责任区等一系列工作。所有主体结构支模全部采用九合板制作定型模施工。
3、底层梁柱支撑前要检查回填土是否夯实,在垫板下重新夯实后,垫木挑板施工。
4、及时与泥工班、钢筋班联系排骨担、预留空洞管的位置、预埋筋的模板钻眼。
5、每用一次钢模、木模板,必须保养、清理、清洗一次,并及时把铁钉拔除派专人敲直及时利用。
6、配制木模板按项目部要求,流水翻用,计划好模板尺寸及材料使用,不得造成浪费。
7、场内卸模板、场内运输,二次搬运、场内分类堆放和落手清及必要的包干区文明施工义务。
8、支模轴线移位或造成炸模,按粉刷要求凿除炸模砼,并作粉刷处理、修补。
9、施工洞口的临时封闭,放线孔的封闭。
以上内容包括一切相关的辅助工作和内容,从开工到主体封顶、附属工程验收的工作内容全部完工为止。小部份图纸或甲方更改,不存在任何签点工。
三、承包方式
包清工,一次性包干(包括铁丝、铁钉、机具、双面胶,平刨带圆盘锯、二级电箱以外所有设施电缆线为两相三芯、三相五芯等小型机械包干在承包单价内,由班组自负)。
四、承包单价与质量等级确定
1、按施工图展开面积计算:按实测实量(国家标准)达到合格标准的按 18 元/㎡,达到甲方要求、安全文明、质量、进度双优的按 20 元/m计价。(已包含国家法律法规相应费用)
2、质量等级:按“广东省双优样板工程”标准验收,如单项有被处罚的该项按合格单价计算。
2五、质量要求(强制要求:无论优质、优良,必须严格控制平顶的水平和标高(包括阳台平顶),其标准是:
1、平顶披灰不粉刷。如支模掌握不好,造成需粉刷时,其工时、材料均由乙方支付;
2、楼面标高准确的前提是确保楼板厚度在规范范围内、即控制好梁底、平板底标高,板底标高不准确造成板厚超过规范的,损耗砼由乙方照价赔偿,如板厚少于规范的,以后加固检测费由乙方支付)
1、质量目标:创 “广东省双优样板工程”。
2、质量等级:配模尺寸严格按项目部要求制作,确保原模的方正、尺寸正确,(特别警示:柱梁截面-5mm~-3mm制模)经验收后方可支模,若因配模不符合要求返工的,不论模板能否利用,一律按100元/块处罚。
3、
一、二层支模中所有阳角均采用双面胶,以防止漏浆。
4、具体要求详见施工图纸、乙方应按甲方技术交底内容,对班组施工人员做好技术交底工作.按照国家规定的质量检验评定标准评定,质量的验收评定按照国家或地方最新的有关规定和标准执行。特别是柱刨箍间距、梁板支撑、垫单间距控制在30—50公分以内;严禁炸模,特别是制模接头、撑模接头、柱梁接头、梁梁接头、梁板接头、板缝接头必须严格掌握好平整度,高差控制在2mm内(一般操作中严禁接缝高差,特殊情况或无法补救情况下允许高差2mm)。(特别警示1:柱子的平直度、垂直度必须逐只验收校正,确保误差在3mm以内,否则除按实测评分降级计算产值外,每只柱子罚款200元;特别警示2:梁侧模支撑必须两头用托线板挂垂线固定,中间拉线固定,彻底杜绝梁侧板不垂直、扭曲或不直线)。
5、方木单根据进料的尺寸规格,对厚度不均匀的、影响支模标准的,该刨的必须刨后加工均匀处理后使用。
6、质量验收等级最后以建设单位、甲方、质检站评定为准。
7、工作中,班组听从项目部管理人员指挥,无条件按照优质工程质量要求的施工方案、方法、工艺操作,不可有畏难、反对心情、勉强施工。严格把好质量关,乙方配备专职或兼职质量员 同志,及时进行自检、互检、交接检工作。
8、楼梯间尺寸,无垛构造柱窗距,现浇厨厕、走廊底标高根据施工规范和施工员的要求而定。
9、立模必须牢固、平整、稳定,缝隙严禁过大而漏浆。
10、柱头墙身立模前,必须按施工员要求清理完柱脚建筑垃圾,浇水冲洗后才可立模,否则返工自负。
11、复核泥工、钢筋工标高、尺寸等,要求操作一致。
12、不允许炸模,如发生炸模,则每处罚款100元,大面积的则处以200元/m2的'罚款,并承担凿补的材料费、人工费。
13、对甲方、监理单位因木工支模质量问题,实施处罚的,乙方无条件接受。
六、付款方法及押金
1、甲方按T、D型别墅开工之日起,在每两个月结算一次,由栋号长和班组长核实工程量后,由安全员、生产经理和总施工签字,方可结算该工程量。该工资按工程量的70%预结,在下月25-30号支付工程款,中途不借支生活费。该工程竣工按双优标准验收后总工资支付达到95%,其余5%作为保修金。
2、乙方负责人必须计划好资金运用,在与职工订立劳务协议中根据承包协议精神明确生活费与工资发放标准、中途退场人员结算方法;中途发生职工予支或结算,一切由乙方负责人自行解决。
3、半途班组自动退场按完成产值和质量等级单价的60%结算、因质量、进度、安全生产等原因甲方辞退乙方,按完成产值和质量等级单价的80%结算退场。
4、无故退场处理:班组长必须提早15天以书面形式提出退场申请,并自愿按自动退场处理,如在施工期内无故停工(少于总人数的80%)按每日20xx元进行停工损失赔款,超过5天罚款2万元。
5、乙方在进入本项目部工程前一星期内缴劳务保证金2万元(该保证金不计息)保证金在主体工程验收合格后半个月内归还乙方。
6、保修金扣除按5%扣除(不计息),保修期一年,保修期满后一次性支付。
七、质量管理
1、乙方按照设计图纸、施工规范、中山市与建设单位的有关规定及施工员技术交底要求施工,以优质质量为目标,坚决杜绝建筑通病和影响使用功能的施工质量。
2、月验收结果以施工员、质量员、项目经理验收为准,分部工程以质监站评定为依据。
3、施工中,乙方必须服从甲方正确领导,严把质量关,设专职质量员 及时进行班组内自检、互检,配合施工组复验,及时反馈班组有关人员整改、技术指导等工作。
4、甲方提出整改工作,乙方必须迅速、及时完成,要求每天整改的工作不过夜,如不及时整
改,甲方有权采取以下措施:
8、机械操作固定人员,由持上岗证的熟练工操作。遵守安全操作规程,严禁无证随意上机操作,否则一切损失由乙方自负。
9、甲方根据乙方上报人员提供每人安全帽一个,费用甲乙双方各承担50%,甲方不收回安全帽,在全部工程完成结算款额中扣除安全帽费用。
九、工期管理
1、乙方必须根据甲方的工期计划,配足所需工具、机具、技术力量和人员,根据甲方的可行性工期计划(根据实际情况,工期计划按月或施工层、段由乙方签字为准)必须按时完成,否则暂处以100~500元/天的工期押金,在当月的工资中扣除。
2、押金处理:中途离场或主体封顶时间超过总进度计划,罚款的押金没收。按总进度计划时间没有超过的,工期押金退还;提前完成工期的,按实际情况给予相应的奖励。
十、人员管理
1、乙方负责人要严格选择身体健康、技术好、劳动态度好或进步快的技普工人员,严禁带小孩的职工进场,尽量避免家属进场,如家属需要入场,需甲方认可,并且该家属必须要上班,服从甲方管理,否则清退。
2、进入施工现场人员要按项目部及保卫科的要求做好审批(施工员、项目经理)、进场手续(无身份证禁止入场,有前科的人禁止入场),听从保卫科长统一安排住宿和做好有关项目部和当地派出所要求的工作。
3、遵守项目部各方面制度,及时做好安全文明施工、治安等教育,并与每一个员工订立劳务协议一式三份(项目部留档一份)。
4、对表现极差、违法乱纪和工作不佳的人员,甲方指明,乙方及时负责清退。对中途离开工地的职工,甲方不负责预支工资、生活费或路费,一切由乙方负责人自行解决。
5、遵守生活区食宿制度,不得进行赌博、打架、斗殴等违法乱纪的行为,一旦发现按甲方项目部规章制度处理。
6、每天上午9点、下午3点班组长会同甲方施工员按出勤表现场清点人数并确定大小工,且在考勤表上签名。
十一、机械、工具、材料管理
1、甲方提供二级配电箱一个,箱后的电源线乙方负责,必须使用二相三芯、三相五芯合格电缆线搭接。
2、楼层模板支好后,及时清理完毕交下道工序作业。
3、做到“大材大用,小材小用,废材利用”的原则,严禁浪费周转材料。
4、对领取的钢模、钢管、扣件、回形卡等,严禁随地乱丢,对每个施工层或阶段发现保养不
好等,甲方有权进行处罚或派员整改,损耗部分全额按价赔偿。
5、地下室木模用的对拉螺杆,扇型勾、回型勾必须领料登记,损耗部分全额按价赔偿。
6、主体结顶或中途不用材料及时按类清理干净、上油,按甲方指定地点堆放整齐。
7、扣件钢管出库或出场,都以新的或维修好的发给,不允许中途拿回或调换,主体完成后,按领用数量归还仓库.
8、乙方自备施工中必备的工具、机具。(如:鎯头、钢锯、太阳灯、行灯、二相插线、板手、开刀、老虎钳、墙线、圆盘锯、圆盘锯〈锯片必须采用合金钢锯片〉、刨木机、电钻等)自行保管维修使用费用自负。
十二、协调工作
1、周转材料上垂直、水平运输自行负责,已含单价内。
2、对炸模处及时凿除,并要求凿面观感好。
3、每层浇砼前,做好落手清工作。
4、及时修补好较大的模板缝隙,接缝毛糙(但必须平整)可用透明胶带粘贴接缝处。
5、工完建筑面楼层,周围全部做好落手清。
6、及时提供采购计划。
十三、甲方责任
1、甲方及时组织乙方人员进行质量互检,对乙方工程质量及时进行验收和督促,及时提供乙方提出的工程材料,做好后勤保障工作。
2、提供乙方住宿方便和食堂用餐(费用自理),乙方每人每月上交甲方20元,为了办理法定规定的费用之用。
3、组织乙方人员参加安全知识学习和安全检查。
4、及时解决乙方提出的合理化建议,提供必要的劳保用品。
十四、其它
1、班组长必须常驻工地,未经施工员许可,擅自离开现场罚200元/天(次)。
2、乙方必须遵守甲方的一切制度,遵纪守法,文明施工。
3、对乙方违反本协议内容,甲方有权处以100~500元/次(人)的罚款,情节严重(或中途离场)按条款六的付款办法执行。其余款项作为罚款或甲方另外组织人员施工等费用。如甲方违反本协议,乙方有权提出按已完的实际工作量(指成品)100%结算。
4、对甲方材料供应不及时等发生的待料停工连续超过7天,甲方有义务另外安排乙方工作,否则甲方应补偿给乙方每人每天15元。
5、对乙方某位职工严重违反本协议,甲方有权提出令其退场,乙方无条件服从,并且工资等事项由乙方负责人自行解决。
6、乙方人员严禁打架、赌博、偷盗等违法乱纪行为,必须严格执行甲方保卫治安管理条例,每位职工必须持有身份证(结婚证)方可进工地,否则无证人员和18岁以下人员禁止招收和进入施工现场。
7、乙方必须严密劳动组织,抓好劳动效益,在合同签字生效后,单价一次性承包,由乙方负责人自负盈亏。项目部对各项指标完成好的班组,实现适当奖励制度。
8、甲方所发图纸、变更联系单、技术交底、施工方案、会议统一内容均为本协议附件一并执行。
十五、本协议自双方签字之日起生效,工完款清后自行失效。
本协议壹式伍份,甲方(项目经理、施工员、核算员、财务各壹份)肆份,乙方壹份。
甲方:
乙方:
代表:
木工班组:
订立日期:
年 月 日
甲方: (简称:甲方)
乙方: (简称:乙方)
经甲乙双方共同协商,甲方将项目工程以包工,包制模,铁钉,铁线,电缆,电锯电片及机械所有的电缆电线工具,包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工,为安全保质保量金,工程结束后给予返还。
一,承包单价;乙方所承包的木工工程,其单价按建筑面积的元/㎡(包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体),按此单价为最终结算价,甲方不另追加乙方任何费用,面积计算以图纸为准。
二,承包范围;乙方按设计图纸,设计变更完成该工程所有的木工工程,(含附属零星工程木工及基础设施的制安,负责工程完工后,所有的模板,方条,顶木,步步紧,方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好)。
三,乙方负责:
1.乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人,机械工具辅助材料,熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列,进度计划国家品质标准施工。
2.服从项目管理人员及施工员统一指挥,调配和检查,遵守项目人员制定的各项规章制度,不准随意浪费甲方原材料,如发现乙方随意浪费,甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。
3.乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的,发现一次罚款500元,累次不改甲方有权单方面终止合同,乙方按实际完成工程量的60%结算,并自动退场。
4.主体施工过程中,乙方应按时,按质,按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象,发现有出以每处50—200元罚款,并即时处理,因木工验收不合格造成返工,甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资,工程所有爆木,漏浆处,乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到,不到的话,甲方有权请他人做,其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除,影响工期的按合同规定处罚,乙方应无异议。
四,甲方负责;
1.负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育,指导,检查乙方施工过程中的施工质量。
2.按合同约定按时支付工程款。
3.无偿提供乙方的住宿及生活用水用电,(不含电磁炉用电)
五,工期要求;
1.乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工,具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。
2.乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时,甲方有权高价在外面请人帮忙完成,乙方无权阻扰,其工资从乙方工程进度款中扣取,工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金,按工期计划乙方提前完成应给与奖励。
3.因乙方原因造成工程停工三天以上,甲方有权单方面终止合同另找施工队,结算按实际完成工程量的60%结算,结算时间按工程主体全部封顶后结算,余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用。
六;质量标准;
规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工,并达到国家工程品质验收合格标准,如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的,甲方有权追究其赔偿责任并罚款,费用从乙方工资中扣回。
七,安全要求;
1.乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程,佩戴安全帽,穿工作服,穿胶鞋上班。
2.上班时间不许喝酒,打闹,严格安全生产条例方针,及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底,进行施工。
3.如乙方在施工过程所造成的任何安全事故,由乙方负全部责任和费用及事后处理,与甲方无关。
4.不带安全帽,穿拖鞋,喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款,此款从工资中扣除,并通报批评,现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地,住宿,逗留。
八,付款方式;本工程第一次按工程总量的三楼付款80%,然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。
九,本合同未尽事宜,双方可根据情况随时协商补充,补充协议与本合同具有同等效力。
十,本合同书自签字之日起生效,工程竣工,工程款全部结清后本合同法律效力自行终止。
十一,本协议一式两份,双方各持一份,同时具有相应法律效力。
甲方(签章) 乙方(签章)
20_年 月 日 20_年 月 日
甲方名称:____________(承包方)地址:__________________
乙方名称:____________(受让方)地址:__________________
为了规范农村土地承包经营权流转行为,维护流转双方当事人合法权益,促进农业和农村经济发展,根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定,本着自愿互利、公正平等的原则,经甲乙双方协商,订立如下土地承包经营权流转合同:
一、土地承包经营权流转方式:甲方采用____________方式将其承包的土地流转给乙方经营。
二、流转土地用途:乙方不得改变流转土地农业用途,用于非农生产,合同双方约定:________________________
三、流转的期限和起止日期:合同双方约定,土地承包经营权流转期限为______年,从______年______月______日起,至______年______月______日止。
四、流转土地的种类、位置、面积、等级:甲方将承包的耕地(荒地、林地及其他土地)______亩流转给乙方,该土地具体位置(名称、四至)。(可具体列表说明,并附土地现状平面图)。
五、流转价款及支付方式、时间:合同双方约定,土地流转费用以现金(实物)支付。乙方每年(时间,或一次性)支付甲方______元/亩,(或实物______公斤/亩),合计______元(或实物______公斤)。
六、甲方的权利和义务:
(一)权利:按照合同规定收取土地流转费,按照合同约定到期收回流转的土地。
(二)义务:协助乙方按合同行使土地经营权,帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷,不得干预乙方正常的生产经营活动。
七、乙方的权利和义务:
(一)权利:在受让的土地上,具有生产经营权。
(二)义务:在国家法律、法规和政策允许范围内,从事生产经营活动,按照合同规定按时足额交纳土地流转费,对流转土地不得擅自改变用途,不得使其荒芜,对流转的耕地(荒地、林地等)进行有效保护。
八、合同的变更和解除:有下情况之一者,本合同可以变更或解除:
(一)经当事人双方协商一致,又不损害国家、集体和个人利益的;
(二)订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的;
(三)一方违约,使合同无法履行的`;
(四)乙方丧失经营能力使合同不能履行的;
(五)因不可抗力使合同无法履行的。
九、违约责任:
(一)甲方非法干预乙方生产经营,擅自变更或解除合同,给乙方造成损失的,由甲方赔偿乙方损失。
(二)乙方违背合同规定,给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。
(三)乙方有下列情况之一者,甲方有权收回土地经营权:不按合同规定用途使用土地的;荒芜土地、破坏地上附着物的;不按时交纳土地流转费的。
十一、其他约定事项:
(一)本合同一式四份,甲方、乙方及原发包方各一份,乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。如果是耕地转让合同或专业生产经营项目流转合同,应以原发包方同意之日起生效。
(二)合同甲、乙双方约定的其他事项。
(三)本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,达成一致意见,形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方签字:____________(承包方)
乙方签字:____________(受让方)
___年___月___日
___年___月__日
村集体经济组织或村委会
批准或备案意见(盖章):
______年______月______日
发包单位:(以下称甲方)
承包单位:(以下称乙方)
为确保工程按期保质完成建设任务,甲方同意工程专项作业由乙方承担施工。经双方协商一致,为明确责任,特将有关内容事项订立本合同,双方共同遵守执行。具体如下:
第一条建设项目:
1、工程名称:市锅炉厂旧城改造项目二期:1~8幢
2、地点:汕头市金湖路130号
第二条
1、建筑面积:54569.2m2
2、结构:框架/八层
第三条承包范围及内容:
按照汕头市建筑设计院设计的03-0505号图纸进行施工,地下室建筑面积约11077m2,上部建筑面积约43000m2(按施工图的建筑面积为准),包括化粪池板模制作安装及建筑物外皮线2米以内的图纸所有模板制作、安装以及所用的铁钉、铅线、捣制混凝土时的车道铺设及井架卸料平台的铺设等内容。不包括泥工和钢筋工程项目。工程完成后,把所有木材、模板退钉后搬到现场甲方指定地点。
第四条承包方式:采取包工、包劳保福利、包质量、包伙食、包误工、包工期、包单价,按实际施工的建筑面积进行承包。
第五条工程单价及付款办法:
1、采用包工形式,按建筑面积计:地下室36.5元/m2,1~8幢上部28.8元/m2。本工程天棚、梁柱不抹灰,在施工时要求达到板面平整、阴阳角方正,如施工不适合要求,需泥工托板的工费及材料费在本工工费中扣除。施工过程中,主体建筑物内的零星修改不增减工费。
2、付款办法:按月施工进度完成的工程量经分部质量验收,达到质安要求时,付已完成工费80%;工程全部封顶时付5%,人员退场时付5%,构件完成后付5%,余款在工程竣工后三个月内付清。
第六条质量要求:乙方必须服从甲方现场施工技术主管人员指挥,严格按设计图纸和施工规范施工,保证质量符合设计要求和验收标准。
第七条施工工期:_____年12月10日开工至_____年5月10日前完工。
第八条安全事项及卫生
(1)工人进场应进行安全教育,遵守工地纪律。作业时,必须严格遵守操作规程,确保安全生产。如乙方违反操作规程而造成工伤事故,一切后果由乙方自负。
(2)工人进入施工场地必须戴安全帽及穿安全鞋,违者每次每人罚款壹佰元。
(3)严禁使用电炉,烟头要放入灰缸,如发现使用电炉或烟头乱丢的,罚款贰佰元,以保证防火安全。
(4)施工现场应文明施工,不骂人、不打架、不吵架,如发现打架的.,每次罚款贰佰元,情节严重的送交公安部门处理。
(5)保持宿舍及工场环境卫生(特别是伙食),如有不讲卫生,受到有关部门检查发现,罚款乙方必须负责。
第九条甲、乙双方的主要责任:
(1)甲方责任:在开工之前,甲方必须向乙方做好技术交底,提供必要的施工图纸,保证及时供应所需的材料,并配合机械和用水用电。其它一切小型工具则由乙方负责。
(2)乙方主要责任:
1、首先要保证工程质量,注意安全,节约材料,按时完成施工任务,遵纪守法和执行规章制度。乙方如有浪费及乱用材料,造成损失,乙方应赔还甲方双倍材料的金额。
2、进场人员必须携带身份证,进场后,应申请做暂住证,暂住证的用费一切自理,如不做暂住证者,经有关部门检验,罚款自付。杜绝死亡事故的发生,控制施工现场的轻伤率在3‰以下。
第十条本合同一式三份,甲、乙各执一份,送公司备案一份。本合同自开工日起生效,竣工验收办理结算付款后失效。
另:工程至完成验收,乙方没有出现轻伤事故,甲方奖励乙方人民币叁仟元整。
甲方代表:乙方代表:
_____年_____月_____日
甲方:
乙方:
根据国家《建筑法》、《合同法》。平等、公开、公平、自由的原则,甲方现将广元利州区计生站服务站综合楼所有模板工程承包于乙方,经双方同意协议如下:
1、乙方应在甲方组织下按要求施工,如没按图纸和甲方要求造成一切损失费用乙方自理。
2、乙方应提前三天提出所需材料,乙方要本着实事求是提报,如果材料造成大于百分之三的损坏和浪费,甲方有权追究赔偿
3、乙方应做到每道工序完工场清,不能乱扔乱放,堆放到甲方指定位置。剩余材料及时归库。材料到工地乙方自己负责下车
4、乙方应在保质保量的前提下按甲方要求准时完工,否则甲方有权追究赔偿
5、乙方必须遵守甲方规章制度,文明施工、安全施工。如果违章操作造成一切安全事故乙方自理
6、乙方在工程中停工、退出、不服从甲方安排清出场,甲方有权扣出所有工程款做为工程损失费用
7、对于一切工具和辅材自己解决。甲方提供的工具竣工必须完好退回,损坏乙方赔偿
8、甲方有权要求乙方临时调动,产生的工日,大工方,乙方必须服从甲方调动
9、付款方式:每层完工场清,甲方将付每层工程款百分比之七十。余下款项竣工验收合格后一个月付清
价格:22元/㎡含(其中1元/㎡量款项质量款项。粘灰面积)
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包方: (以下简称甲方)
承包方姓名; (以下简称乙方)
1、现将甲方承建的工程基础及主体结构工程木工部分承包给乙方施工,共计建筑面积约 ㎡.
2、工程地址:
3、乙方工作内容:模板放样单的提出、模板采购的协助、模板的场内运输、装卸车、配模、下料、安装、加固、拆除、清理、修整、拔钉、刷脱模剂、堆码整齐、阳台及构造柱的予埋件安装,对拉螺栓的制作与拆除,墙体模板钢支撑的制作与安装、临时上人爬梯的制作,预制件模板的制作安装,砼浇捣时的看模、维护,因模板安装不当引起的爆模、漏浆的砼凿除清理。预埋件清单的提供,包模前构件内的垃圾清理,烟道孔门框的制作安装,文明施工及安全标志牌的制作安装,施工图纸、变更联系单及施工组织设计(方案)中由木工施工的全部工作内容(甲方只提供模板、方木、钢管、夹头、模板脱模剂其它一切材料由乙方承担费用)
4、质量等级:基础及主体合格(以监理及质监站验收为准)。
5、工作具体要求:乙方应严格按施工规范、质量验评标准及图纸要求进行施工,为确保达到规范及等级要求,木工在模板制作时应做到尺寸准确、模板表面平整光滑,安装时应做到拼缝严密,模板和墙体、柱接触处需用软垫垫上,以防漏浆,模板拼缝大于1mm应用油灰批嵌或粘带贴缝,模板加固牢固,对于在回填土上的立杆支撑系统,底下回填土必须夯实后加垫板,严禁使用砖块充当垫板。砼浇捣时必须有专人值班,看护模板,听从施工员的统一协调调度。
6、乙方须附带的工具:木工工程须使用的所有工具、用具及施工机械,木作过程所用的劳保用品、手用工具、铁钉、铁丝、模板脱模剂涂刷、电焊条、螺母、垫片、胶水胶带、母线、铅笔、墨汁、(安全帽由公司统一采购乙方承担费用)。
7、材料的限额领料:乙方有义务使用甲方所提供全部旧木料及周转模板,材料的用料按定额消耗量,超用的材料按市场价赔偿。
第一章 取费标准
1、按建筑面积 元/㎡计取单价不得调整.(建筑面积按93定额规定计算)乙方为配合甲方进行零星工程施工的点工工资为大工小工平均元/小时、待工程完成后一起结算。乙方必须将本班组的记工单在项目部办公室门前公布,便于民工校对。并在月底将记工单交公司成本员。
2、以上取费标准,均包括定额规定乙方所应计取的各项人工、机械及自带材料等各项费用。
3、合同价款人民币: 元
第二章 考核、验收、奖罚
1、质量:必须达到合格等级的要求,经质监站或监理验收,达不到合格等级的扣罚乙方2元/㎡,并由乙方自行返工,达到合格等级为止,损失材料费、工期应由乙方自行承担。如发生因质量问题引起的返工及使下一道工序人工、材料增加,乙方必须按市场价对人工及材料进行赔偿。
2、工期:依据甲方下达的总工期计划及阶段计划,经甲方考核、验收,乙方达不到甲方工期考核标准,扣罚乙方0.5元/㎡。当前道工序班组拖延工期下一道工序班组有义务在项目部统一指挥下及时抢回拖延的工期。
3、安全:甲方依据双方签订的《建筑安装施工安全协议》及相应的补充条款,经甲方考核,在合同履行期间内,乙方必须严格按安全协议的内容及安全操作规程施工,如不按规范施工造成安全事故,由乙方负全责。发现不戴安全帽每人罚款10元/次。
4、标准化、文明施工,甲方依据双方签订的合同的条款,在合同履行期间,对乙方进行考核,乙方必须履行协议各项条款(详见项目部文明标化标准)。
5、乙方在合同履行期间内,对本合同第二章各条款经常不能良好的履行而被扣罚者,甲方可视为乙方缺少履约能力而发出警告和中止合同,乙方不得以任何理由提出经济赔偿。
第三章 工程款的结算与支付
按国家规定计算的建筑面积算 元/㎡ ,如达不到甲方验收质量的以5元/m?罚款,如中途退场的即(按实际完成的工程量以 60%)支付。春节前支付完成工作量60 %,结构验收合格后1月内20 %,其余款竣工验收合格1月内支付20 %。
第四章 甲方的权利和义务
1、合同签约后,在合同期内如乙方失去了相应的法律行为能力,甲方有权中止合同。
2、根据项目实际情况,甲方有义务为乙方提供住宿、床铺和用膳条件,费用乙方自理。
3、积极为乙方创造必要的施工条件,按计划、按工种、按规格及时供应各类材料及由甲方提供的机械设备。
4、负责及时提供设计资料、施工图纸,并进行施工组织交底,质量、安全及标准化、文明施工的交底和施工进度计划的交底。
5、负责乙方进场时的安全、质量和其它方面的教育及乙方施工过程的质量、安全等各方面的监督,发现乙方在施工过程中质量、安全及其它方面存在问题,甲方有权责令乙方返工、整改,直至甲方有权单方面中止合同,清退队伍,由此而造成的损失一切由乙方承担。
第五章 乙方的职责和义务
1、乙方必须遵守辽宁省人大会颁发的《辽宁省劳动力市场管理条例》、沈阳市人民政府及有关部门颁发的《沈阳市外来劳动力管理办法》,严格劳动力管理,做到持证上岗。
2、乙方进入施工现场的施工人员,必须是企业自有职工,不得私自招用社会闲散劳力和盲流人员,不得使用不满18岁的童工和甲方单位职工和亲属,否则甲方有权清退此类人员,对此而造成的一切后果,一切由乙方负责,甲方不承担任何责任。
3、乙方进场一周内,必须将进场人员以下证件复印件,造册交甲方备案:职工花名册、职工身份证、外出人员的就业证及1寸照片3张。以后每一个月,乙方向甲方递交一份增减人员的花名册,并附上本条款所规定的各类证件复印件及照片。
4、乙方必须按甲方的施工组织设计、组织生产,按甲方计划进度要求,保质保量按时或提前完成施工任务,否则作违约处理,特殊情况双方协商另定。
5、乙方必须精心施工,产品质量必须符合《建筑安装工程施工与验收规范》的要求,如乙方因施工不慎造成甲方直接损失和间接损失,由乙方负责按实赔偿。
6、在施工过程中,乙方必须遵纪守法,自觉遵守甲方单位的各项规章制度,及甲乙双方签订的各项协议,并接受甲方各方面的监督和检查。如违反,按甲乙双方签订的合同及协议条款执行。
7、在施工过程中,在未征得甲方同意,乙方不得擅自削减人员或中途调换有效的技术力量。严禁乙方将所承担的工程项目再转包他方,以上如发现后造成工程施工进度,质量或安全事故,乙方应承担相应的法律责任,并赔偿由此造成甲方的一切经济损失。
第六章 安全
1、本合同必须与《建筑安装施工安全生产协议》同时签订方能生效,否则本合同无效。
2、乙方必须加强自身的安全意识教育,进入现场应严格遵守甲方一切安全操作规定,做好安全保护措施。如乙方违章作业造成的安全事故,一切责任与损失由乙方自负,甲方不承担任何义务。
3、乙方必须每月定期对施工人员作安全教育,教育内容及受教育人员名单应报甲方备查。
4、安全生产其它事宜参照甲、乙双方签订的安全协议及安全协议补充条款执行。
第七章 违约责任
本合同经双方盖章生效后,双方不得违约。如有违约,按国务院颁发的国发(1983)122号文件第十三条有关规定处理。
第八章 不可抗力和停缓建
如遇有不可抗力或建设单位(业主)的原因,发生工程停建或缓建,或者甲方与业主的合同中止履行,由甲、乙双方合同亦同时中止。
第九章 仲裁
1、因执行本合同发生的争议或合同有关一切争议,双方应通过友好协商解决。
2、如协商仍不能协议时,则应提交仲裁或诉讼,受理方应为甲方企业注册地的法院。
3、仲裁裁决是最终裁决,对双方均有约束力。
4、除了在仲裁过程中进行仲裁的部分外,其余部分应继续执行。
第十章 合同的生效中止及其他
1、本合同一式五份,甲方执四份,乙方执一份,经双方签字后生效,完工决算后自然失效。
2、不论合同在任何一种方式下终止,双方之间存在的债务及有关权利和义务,不受任何影响,在合同终止后,债务应承担义务,直至债务方付清全部欠款为止。
3、本合同附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等效力,其中的甲、乙双方均指本合同的甲、乙方。除安全协议,其它附件不再另行注明。
4、对合同条款的任何修改和补充,经甲、乙双方协商同意后签署书面协议,作为合同的组成部分,具有同等效力。
5、本合同签订后,甲方派 ,乙方派 为双方各自代表,负责对本合同及其合同附件条款的执行。
第十一章 法定地址
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
经甲 、乙双方在平等自愿,共同协商的`基础上,甲方将东坎镇镇政府办公大楼主体工程木工工程双包给乙方施工。具体内容如下:
一、建筑面积按施工图纸计算,结构层次按图纸设计。
二、承包方式:包工包料,即包括所有砼成型措施费用。机械设备自理。
三、工期要求:自开工基础土方开挖好后,工期要求 必须至一天,资奖励制度5000元。
四、质量要求:主体工程必须符合验收规范和设计要求并确保质量等级为省优工程。
五、付款方式:主体施工过程预付工程款,主体竣工验收付工程款,余款待工程竣工验收达到质量要求天内付清。
六、结算方式:按图纸建筑面积元/平方米结算。
七、双方职责:
1、甲方提供乙方施工图纸,施工员同乙方一同放线,找水平等技术措施。
2、甲方及时对乙方进行施工技术交底和安全培训教育。
3、乙方必须按时完成甲方交待的工期进度、质量等级要求,达不到工期进度和质量要求所造成的损失由乙方负责。
4、乙方要做到工完场地清理,整洁符合文明工地标准。
5、乙方必须自行组织安全教育,同自己工人签订安全合同,出现安全事故由乙方自己负责。
6、乙方必须遵守施工现场的管理制度,不得有吵架、斗殴行为,如发现一次扣款5000元,并负责自己行为所造成的一切后果。
7、乙方在施工中出现质量问题而返工,乙方必须承担一切材料,工资等损失。
八、甲、乙双方在协议中未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
甲方代表:乙方代表:
____年___月____日____年___月____日